2011 yılı Basılı Süreli Yayın Alımı Sözleşme Tasarısı

Transkript

2011 yılı Basılı Süreli Yayın Alımı
MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire
Başkanlığı (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.................... (bundan sonra
Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
b) Adresi: INÖNÜ BULVARI ODTÜ YERLESKESI MÜHENDISLIK MERKEZ BINASI
KAT:1 112 06531 ÇANKAYA ANKARA
c) Telefon numarası: 3122102801
ç) Faks numarası: 3122107953
d) Elektronik posta adresi(varsa): [email protected]
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ………………………………………………………
b) T.C. Kimlik No: …………………………………………………………………….
c) Vergi Kimlik No: ……………………………………………………………………
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: …………………………………………………..
d) Telefon numarası:…………………………………………………………………….
e) Bildirime esas faks numarası:………………………………………………………...
f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa) :………………………………………
2.3. Her iki taraf 2.1 ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini tebligat adresleri olarak kabul
etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son
bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.
2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik
posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilirler.
Madde 3 - Sözleşmenin dili
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Tanımlar
4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale
Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim
Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı
5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik
özellikleri teknik şartnamede düzenlenen ODTÜ Kütüphanesine 2011 Yılı Basılı Süreli Yayın
Aboneliği, ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından
temini ve İdareye teslimi işidir.
5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal miktarı:
5.1.1.1.
1036 adet Basılı Süreli Yayın Aboneliği
ADEDİ
TÜRÜ
6
GENEL BİLİMLER
55
FELSEFE, PSİKOLOJİ, DİN
29
TARİH
52
COĞRAFYA BİLİMLERİ
143
SOSYAL BİLİMLER
24
SİYASET BİLİMİ
28
EĞİTİM
3
MÜZİK
45
MİMARLIK
18
DİL VE EDEBİYAT
342
FEN BİLİMLERİ
9
TARIM
274
TEKNOLOJİ
2
SAVUNMA BİLİMLERİ
6
BİLGİ BİLİMİ VE KÜTÜPHANECİLİK
1.036
TOPLAM
Sıra No Açıklama
Birimi
1
AA FILES 0261-6823
adet
2
AAPG BULLETIN 0149-1423
adet
ABHANDLUNGEN AUS DEM
3
MATHEMATISCHEN SEMINAR DER
adet
UNIVERSITAT HAMBURG 0025-5858
4
ACCOUNTANCY 0001-4664
adet
5
ACI MATERIALS JOURNAL 0889-325X
adet
6
ACI STRUCTURAL JOURNAL 0889-3241
adet
7
ACSA NEWS 0149-2446
adet
8
ACTA ARCHAEOLOGICA 0065-101X
adet
9
ACTA ARITHMETICA 0065-1036
adet
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION A
10
FOUNDATIONS OF CRYSTALLOGRAPHY
adet
0108-7673
ACTA CRYSTALLOGRAPHICA SECTION B
11
adet
STRUCTURAL SCIENCE 0108-7681
ACTA CRYSTALLOGRAPHICASECTION C
12
CRYSTAL STRUCTURE COMMUNICATIONS adet
0108-2701
ACTA CRYSTALLOGRAPHICASECTION D
13
BIOLOGICAL CRYSTALLOGRAPHY 0907- adet
4449
14
ACTA INFORMATICA 0001-5903
adet
15
ACTA MATHEMATICA 0001-5962
adet
ACTA MATHEMATICA HUNGARICA 023616
adet
5294
17
ACTA ORTHOPAEDICA 1745-3674
adet
18
ACTA PHYSICA POLONICA A 0587-4246
adet
19
ACTA PHYSICA POLONICA B 0587-4254
adet
ACTA SCIENTIARUM MATHEMATICARUM
20
adet
0001-6969
21
ACTA VULCANOLOGICA 1121-9114
adet
ACUSTICA UNITED WITH ACTA ACUSTICA
22
adet
1610-1928
23
ADULT EDUCATION QUARTERLY 0741-7136 adet
ADVANCED MATERIALS AND PROCESSES
24
adet
0882-7958
ADVANCES IN APPLIED CERAMICS:
25
STRUCTURAL, FUNCTIONAL AND
adet
BIOCERAMICS 1743-6753
ADVANCES IN COMPUTATIONAL
26
adet
MATHEMATICS 1019-7168
27
AEQUATIONES MATHEMATICAE 0001-9054 adet
28
AEROSPACE AMERICA 0740-722X
adet
29
AGRONOMY JOURNAL 0002-1962
adet
30
ALGEBRA AND LOGIC 0002-5232
adet
Miktarı
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
ALPINIST MAGAZINE 1540-725X
ALTERNATIVES 0304-3754
ALUMINIUM INTERNATIONAL TODAY
1475-455X
AMATEUR PHOTOGRAPHER 0002-6840
AMERICAN ALPINE JOURNAL 0065-6925
AMERICAN ANTHROPOLOGIST 0002-7294
AMERICAN ARTIST 0002-7375
AMERICAN CERAMIC SOCIETY BULLETIN
0002-7812
AMERICAN CERAMIC SOCIETY JOURNAL
0002-7820
AMERICAN ECONOMIC REVIEW 0002-8282
AMERICAN FOUNDRYMEN'S SOCIETY
TRANSACTIONS 0065-8375
AMERICAN JOURNAL OF ARCHAEOLOGY
0002-9114
AMERICAN JOURNAL OF DISTANCE
EDUCATION 0892-3647
AMERICAN JOURNAL OF MATHEMATICS
0002-9327
AMERICAN JOURNAL OF PHYSICS 00029505
AMERICAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY
0002-9556
AMERICAN JOURNAL OF
PSYCHOTHERAPY 0002-9564
AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE 00029599
AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY
0002-9602
AMERICAN JOURNAL OF SPORTS
MEDICINE 0363-5465
AMERICAN MATHEMATICAL MONTHLY
0002-9890
AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY
JOURNAL 0894-0347
PROCEEDINGS 0002-9939
TRANSACTIONS 0002-9947
AMERICAN NATURALIST 0003-0147
AMERICAN PHILOSOPHICAL QUARTERLY
0003-0481
AMERICAN PSYCHOLOGIST 0003-066X
AMERICAN SCIENTIST 0003-0996
AMERICAN SOCIETY OF AGRICULTURAL
ENGINEERS TRANSACTIONS=
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
(TRANSACTIONS OF THE ASABE) 0001-2351
AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW 0003adet
1224
AMERICAN WATER RESOURCES
adet
ASSOCIATION JOURNAL 1093-474X
AMERICAN WATER WORKS ASSOCIATION
adet
JOURNAL 0003-150X
ANALYSES OF SOCIAL ISSUES AND
adet
PUBLIC POLICY : ASAP 1529-7489
ANALYSIS 0003-2638
adet
ANALYST 0003-2654
adet
ANCIENT PHILOSOPHY 0740-2007
adet
ANNALES DE L'INSTITUT FOURIER 0373adet
0956
ANNALES HENRI POINCARE 1424-0637
adet
ANNALES POLONICI MATHEMATICI 0066adet
2216
ANNALES, HISTOIRE, SCIENCES SOCIALES
adet
0395-2649
ANNALI DELLA SCUOLA NORMALE
SUPERIORE DI PISA, CLASSE DI
adet
SCIENZESERIE V 0391-173X
ANNALS OF MATHEMATICS 0003-486X
adet
ANNALS OF OCCUPATIONAL HYGIENE
adet
0003-4878
ANNALS OF PROBABILITY 0091-1798
adet
ANNALS OF STATISTICS 0090-5364
adet
ANTI-CORROSION METHODS AND
adet
MATERIALS 0003-5599
ANTIQUITY 0003-598X
adet
APPLIED AND ENVIRONMENTAL
adet
MICROBIOLOGY 0099-2240
APPLIED COMPOSITE MATERIALS 0929adet
189X
APPLIED ECONOMICS / FULL SET 0003-6846adet
APPLIED ECONOMICS LETTERS 1350-4851 adet
APPLIED FINANCIAL ECONOMICS 0960adet
3107
APPLIED LINGUISTICS 0142-6001
adet
APPLIED MATHEMATICS AND
adet
OPTIMIZATION 0095-4616
APPLIED MECHANICS REVIEWS 0003-6900 adet
APPLIED MICROBIOLOGY AND
adet
BIOTECHNOLOGY 0175-7598
APPLIED OPTICS 0003-6935
adet
APPLIED PHYSICS A, MATERIALS SCIENCE
adet
AND PROCESSING 0947-8396
APPLIED PHYSICS B, LASERS AND OPTICS adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
0946-2171
APPLIED PHYSICS LETTERS 0003-6951
adet
APPLIED PHYSIOLOGY, NUTRITION AND
adet
METABOLISM 1715-5312
APPLIED SPECTROSCOPY 0003-7028
adet
APPLIED SPECTROSCOPY REVIEWS 0570adet
4928
ARCHAEOLOGISCHER ANZEIGER 0003adet
8105
ARCHAEOMETRY 0003-813X
adet
ARCHITECT 1935-7001
adet
ARCHITECTS' JOURNAL 0003-8466
adet
ARCHITECTURAL DESIGN 0003-8504
adet
ARCHITECTURAL RECORD 0003-858X
adet
ARCHITECTURAL REVIEW 0003-861X
adet
ARCHITECTURAL SCIENCE REVIEW 0003adet
8628
ARCHIV DER MATHEMATIK 0003-889X
adet
ARCHIV FÜR HYDROBIOLOGIE( Yeni adı:
FUNDAMENTAL AND APPLIED
adet
LIMNOLOGY ) 1863-9135
ARCHIVE FOR MATHEMATICAL LOGIC
adet
0933-5846
ARCHIVE FOR RATIONAL MECHANICS
adet
AND ANALYSIS 0003-9527
ARCHIVES OF MECHANICS 0373-2029
adet
ARCHIVUM EURASIAE MEDII AEIVI 0724adet
8822
ARKITEKTEN (DANISH) 0004-198X
adet
ARKITEKTUR (SWEDEN) 0004-2021
adet
ARKITEKTUR DK 0004-2013
adet
ARKIV FOR MATEMATIK 0004-2080
adet
ART BULLETIN 0004-3079
adet
ART CALENDAR 0893-3901
adet
ART JOURNAL 0004-3249
adet
ARTFORUM INTERNATIONAL 1086-7058
adet
ARTNEWS 0004-3273
adet
ASCE NEWS 0197-4076
adet
ASEE PRISM 1056-8077
adet
ASHRAE JOURNAL 0001-2491
adet
ASHRAE TRANSACTIONS 0001-2505
adet
ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICS : AJM
adet
1093-6106
ASSESSMENT AND EVALUATION IN
adet
HIGHER EDUCATION 0260-2938
ASTM STANDARDIZATION NEWS 0090-1210 adet
ASTRONOMICAL JOURNAL 0004-6256
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
ASTRONOMY 0091-6358
adet
ASTRONOMY AND ASTROPHYSICS 0004adet
6361
ASTRONOMY AND GEOPHYSICS 1366-8781 adet
ASTROPHYSICAL JOURNAL 0004-637X
adet
ASTROPHYSICAL JOURNAL SUPPLEMENT
adet
SERIES 0067-0049
ASTROPHYSICS AND SPACE SCIENCE 0004adet
640X
ATHLETIC BUSINESS 0747-315X
adet
ATOMIC SPECTROSCOPY 0195-5373
adet
AUFBEREITUNGS-TECHNIK MINERAL
PROCESSING (Yeni adı:AUFBEREITUNGS
adet
TECHNIK = MINERAL PROCESSING) 0004783X 1434-9302
AUSTRALASIAN JOURNAL OF
adet
PHILOSOPHY 0004-8402
AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND
adet
JOURNAL OF STATISTICS 1369-1473
AUSTRALIAN ECONOMIC PAPERS 0004adet
900X
AUSTRALIAN JOURNAL OF CIVIL
adet
ENGINEERING 1448-8353
AUTOMOBILTECHNISCHE ZEITSCHRIFT
adet
0001-2785
AUTOMOTIVE ENGINEERING
adet
INTERNATIONAL 1543-849X
AUTO-ZEITUNG 0171-8452
adet
BAUINGENIEUR 0005-6650
adet
BAUMEISTER 0005-674X
adet
BAUTECHNIK 0932-8351
adet
BBC GOOD FOOD 0957-588X
adet
BEHAVIOR GENETICS 0001-8244
adet
BEHAVIORAL NEUROSCIENCE 0735-7044 adet
BIOCHEMICAL JOURNAL 0264-6021
adet
BIOCHEMICAL SOCIETY TRANSACTIONS
adet
0300-5127
BIOCHEMISTRY AND CELL BIOLOGY 0829adet
8211
BIOLOGY AND PHILOSOPHY 0169-3867
adet
BIOMETRICS 0006-341X
adet
BIOMETRIKA 0006-3444
adet
BIOPHYSICAL JOURNAL 0006-3495
adet
BIOSCIENCE 0006-3568
adet
BIT NUMERICAL MATHEMATICS 0006-3835 adet
BRITISH JOURNAL FOR THE PHILOSOPHY
adet
OF SCIENCE 0007-0882
BRITISH JOURNAL OF SOCIAL
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
PSYCHOLOGY 0144-6665
BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY 00071315
BUILDING 0007-3318
BUILDING ACOUSTICS 1351-010X
BUILT ENVIRONMENT 0263-7960
BULLETIN DE LA SOCIETE
MATHEMATIQUE DE FRANCE 0037-9484
BULLETIN OF MARINE SCIENCE 0007-4977
BULLETIN OF SYMBOLIC LOGIC 1079-8986
BULLETIN OF THE LONDON
MATHEMATICAL SOCIETY 0024-6093
BULLETIN OF THE POLISH ACADEMY OF
SCIENCES MATHEMATICS 0239-7269
BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL
SOCIETY OF AMERICA 0037-1106
BULLETIN OF THE WORLD
METEOROLOGICAL ORGANIZATION 00429767
CALIFORNIA MANAGEMENT REVIEW
0008-1256
CAMBRIDGE JOURNAL OF ECONOMICS
0309-166X
CAMPING MAGAZINE 1350-1453
CANADIAN ARCHITECT 0008-2872
CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
0008-3674
CANADIAN JOURNAL OF CHEMICAL
CANADIAN JOURNAL OF CHEMISTRY
0008-4042
CANADIAN JOURNAL OF ECONOMICS
0008-4085
CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS
0008-414X
CANADIAN JOURNAL OF PHILOSOPHY
0045-5091
CANADIAN JOURNAL OF POLITICAL
SCIENCE 0008-4239
CANADIAN MATHEMATICAL BULLETIN
0008-4395
CASABELLA 0008-7181
CATALYSIS REVIEWS: SCIENCE AND
CELL 0092-8674
CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS 14046091
CENTRAL ASIAN SURVEY 0263-4937
adet
1,00
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
CERAMIC ENGINEERING AND SCIENCE
adet
CERAMICS MONTHLY 0009-0328
adet
CEREAL CHEMISTRY 0009-0352
adet
CHAOS: AN INTERDISCIPLINARY JOURNAL
adet
OF NONLINEAR SCIENCE 1054-1500
CHEMICAL AND ENGINEERING NEWS
adet
0009-2347
CHEMICAL COMMUNICATIONS 1359-7345 adet
CHEMICAL ENGINEERING 0009-2460
adet
CHEMICAL ENGINEERING
adet
COMMUNICATIONS 0098-6445
CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION
adet
0009-2479
CHEMICAL ENGINEERING PROGRESS 0360adet
7275
CHEMICAL SOCIETY OF JAPAN BULLETIN
adet
0009-2673
CHEMICAL SOCIETY REVIEWS 0306-0012 adet
CHESS LIFE 0197-260X
adet
CHILD DEVELOPMENT 0009-3920
adet
CHRONICLE OF HIGHER EDUCATION 0009adet
5982
CIM MAGAZINE 1718-4177
adet
CIVIL ENGINEERING 0885-7024
adet
CLAYS AND CLAY MINERALS 0009-8604
adet
CLEARING HOUSE 0009-8655
adet
CLOTH PAPER SCISSORS 1551-8175
adet
CMYK MAGAZINE - CA 1935-8229
adet
COAL AGE 1040-7820
adet
COASTAL ENGINEERING JOURNAL 0578adet
5634
COGNITIVE SCIENCE 0364-0213
adet
COGNITIVE THERAPY AND RESEARCH
adet
0147-5916
COLLECTANEA MATHEMATICA 0010-0757 adet
COLLEGE AND UNIVERSITY 0010-0889
adet
COLORATION TECHNOLOGY 1472-3581
adet
COMMENTARII MATHEMATICI HELVETICI
adet
0010-2571
COMMERCIAL MOTOR 0010-3063
adet
COMMUNICATIONS IN ANALYSIS AND
adet
GEOMETRY 1019-8385
COMMUNICATIONS IN STATISTICS:
SIMULATION AND COMPUTATION 0361adet
0918
COMMUNICATIONS IN STATISTICS:
adet
THEORY AND METHODS 0361-0926
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
COMPARATIVE EDUCATION REVIEW 0010adet
4086
COMPARATIVE POLITICS 0010-4159
adet
COMPARATIVE SOCIOLOGY 1569-1322
adet
COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND
adet
HISTORY 0010-4175
COMPOSITIO MATHEMATICA 0010-437X
adet
COMPUTER ARTS - ENGLAND 1360-5372
adet
COMPUTER JOURNAL 0010-4620
adet
COMPUTING 0010-485X
adet
CONCRETE 0010-5317
adet
CONSTRUCTION EQUIPMENT 0192-3978
adet
CONSTRUCTION MANAGEMENT AND
adet
ECONOMICS 0144-6193
CONSULTING-SPECIFYING ENGINEER
adet
0892-5046
CONTEMPORARY PHYSICS 0010-7514
adet
CONTROL AND INTELLIGENT SYSTEMS
adet
1480-1752
CORROSION 0010-9312
adet
COUNSELING PSYCHOLOGIST 0011-0000 adet
COUNSELOR EDUCATION AND
adet
SUPERVISION 0011-0035
CRIMINOLOGY 0011-1384
adet
CRITICAL REVIEWS IN FOOD SCIENCE
adet
AND NUTRITION 1040-8398
CRITICAL SOCIOLOGY 0896-9205
adet
CURATOR 0011-3069
adet
CURRENT ANTHROPOLOGY 0011-3204
adet
CURRENT HISTORY 0011-3530
adet
CURRENT SOCIOLOGY 0011-3921
adet
CURRICULUM INQUIRY 0362-6784
adet
DALTON TRANSACTIONS 1477-9226
adet
DATA BASE FOR ADVANCES IN
adet
INFORMATION SYSTEMS 0095-0033
DESIGN JOURNAL 1460-6925
adet
DESIGN MANAGEMENT REVIEW 1045-7194 adet
DEVELOPING ECONOMIES 0012-1533
adet
DEVELOPMENT AND CHANGE 0012-155X adet
DEVELOPMENT AND PSYCHOPATHOLOGY
adet
0954-5794
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 0012-1649adet
DIALOGUE 0012-2173
adet
DIESEL PROGRESS (NORTH AMERICAN ED)
adet
1091-370X
DIFFERENTIATION 0301-4681
adet
DISCOURSE AND SOCIETY 0957-9265
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
DISCOVER 0274-7529
adet
DOKLADY MATHEMATICS 1064-5624
adet
DOMUS 0012-5377
adet
DOWN BEAT 0012-5768
adet
DUKE MATHEMATICAL JOURNAL 0012adet
7094
DYNAMIC SYSTEMS AND APPLICATIONS
adet
1056-2176
E L T JOURNAL 0951-0893
adet
E O S: TRANSACTIONS, AMERICAN
adet
GEOPHYSICAL UNION 0096-3941
EARTH 1943-345X
adet
EARTHQUAKE SPECTRA 8755-2930
adet
EAST EUROPEAN POLITICS AND
adet
SOCIETIES 0888-3254
ECOLOGY 0012-9658
adet
ECONOMETRIC REVIEWS 0747-4938
adet
ECONOMETRIC THEORY 0266-4666
adet
ECONOMETRICA 0012-9682
adet
ECONOMETRICS JOURNAL 1368-4221
adet
ECONOMIA INTERNAZIONALE 0012-981X adet
ECONOMIC DEVELOPMENT AND
adet
CULTURAL CHANGE 0013-0079
ECONOMIC GEOLOGY 0361-0128
adet
ECONOMIC ISSUES 1363-7029
adet
ECONOMIC JOURNAL 0013-0133
adet
ECONOMIC RECORD 0013-0249
adet
ECONOMICA 0013-0427
adet
ECONOMY AND SOCIETY 0308-5147
adet
EDINBURGH MATHEMATICAL SOCIETY
adet
EDUCATION AND SOCIETY 0726-2655
adet
EDUCATIONAL TECHNOLOGY 0013-1962
adet
EDUCATIONAL TECHNOLOGY RESEARCH
adet
AND DEVELOPMENT 1042-1629
EIGHTEENTH CENTURY STUDIES 0013-2586adet
EL CROQUIS:DE ARQUITECTURA Y
adet
DISENO 0212-5633
ELECTRICAL REVIEW 0013-4384
adet
ELECTRONIC LIBRARY 0264-0473
adet
ELECTRONICS WEEKLY 0013-5224
adet
ELECTRONICS WORLD 0959-8332
adet
ELEMENTE DER MATHEMATIK 0013-6018 adet
EMPIRE 0957-4948
adet
EMPIRICAL ECONOMICS 0377-7332
adet
ENERGY ENGINEERING 0199-8595
adet
ENGINEERING OPTIMIZATION 0305-215X adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
ENGLISH HISTORICAL REVIEW 0013-8266
ENGLISH TODAY 0266-0784
ENR - ENGINEERING NEWS RECORD 08919526
ENSEIGNEMENT MATHEMATIQUE 00138584
ENVIRONMENT AND PLANNING A 0308518X
ENVIRONMENT AND PLANNING B
PLANNING AND DESIGN 0265-8135
ENVIRONMENT AND PLANNING C
GOVERNMENT AND POLICY 0263-774X
ENVIRONMENT AND PLANNING D
SOCIETY & SPACE 0263-7758
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY 09593330
EPISODES 0705-3797
ERGODIC THEORY AND DYNAMICAL
SYSTEMS 0143-3857
ERKENNTNIS 0165-0106
ETHNIC AND RACIAL STUDIES 0141-9870
ETHNOLOGY 0014-1828
ETZ : ELEKTROTECHNIK UND
AUTOMATION 0948-7387
EUREKA 0261-2097
EUROPEAN FOOD RESEARCH AND
TECHNOLOGY 1438-2377
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL A
HADRONS AND NUCLEI 1434-6001
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL B
CONDENSED MATTER PHYSICS 1434-6028
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C
PARTICLES AND FIELDS 1434-6044
EUROPEAN URBAN AND REGIONAL
STUDIES 0969-7764
EVOLUTION : INTERNATIONAL JOURNAL
OF ORGANIC EVOLUTION 0014-3820
EXPERIMENTAL ASTRONOMY 0922-6435
EXPERIMENTAL MECHANICS 0014-4851
EXPERIMENTS IN FLUIDS 0723-4864
EXPLORATION AND MINING GEOLOGY
0964-1823
FACILITIES MANAGEMENT 1351-668X
FASEB JOURNAL 0892-6638
FEW-BODY SYSTEMS 0177-7963
FINANCIAL ANALYSTS JOURNAL 0015198X
FISHERIES OCEANOGRAPHY 1054-6006
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
FLIGHT INTERNATIONAL 0015-3710
adet
FLYING 0015-4806
adet
FOOD ENGINEERING AND INGREDIENTS
adet
1471-2806
FOOD PROCESSING UK 0264-9462
adet
FOOD TECHNOLOGY 0015-6639
adet
FOOD TRADE REVIEW 0015-6671
adet
FORUM JOURNAL 1536-1012
adet
FOUNDATIONS OF PHYSICS 0015-9018
adet
FUNCTIONAL ANALYSIS AND ITS
adet
APPLICATIONS 0016-2663
FUNDAMENTA MATHEMATICAE 0016-2736 adet
GAS INTERNATIONAL ENGINEERING AND
adet
MANAGEMENT 1755-5477
GENERAL RELATIVITY AND GRAVITATION
adet
0001-7701
GENETICA 0016-6707
adet
GENETICS RESEARCH 0016-6723
adet
GEOBIOS 0251-1223
adet
GEOLOGICAL MAGAZINE 0016-7568
adet
GEOLOGICAL SOCIETY JOURNAL 0016adet
7649
GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
adet
BULLETIN 0016-7606
GEOLOGY 0091-7613
adet
GEOMETRIC AND FUNCTIONAL
adet
ANALYSIS : GAFA 1016-443X
GEOPHYSICS 0016-8033
adet
GEORISK 1749-9518
adet
GEOTECHNICAL AND GEOLOGICAL
adet
GEOTECHNICAL ENGINEERING 0046-5828 adet
GEOTECHNIK 0172-6145
adet
GEOTECHNIQUE 0016-8505
adet
GEOTHERMAL RESOURCES COUNCIL
adet
BULLETIN 0160-7782
GESTA 0016-920x
adet
GLASGOW MATHEMATICAL JOURNAL
adet
0017-0895
GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES 0886adet
6236
GLOBAL BIOGEOCHEMICAL CYCLES
adet
(DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) 0886-6236
GLUCKAUF 0340-7896
adet
GOVERNMENT AND OPPOSITION 0017adet
257X
GROUND ENGINEERING 0017-4653
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
HADRONIC JOURNAL 0162-5519
adet
HART'S E AND P 1527-4063
adet
HARVARD EDUCATIONAL REVIEW 0017adet
8055
HARVARD INTERNATIONAL LAW
adet
JOURNAL 0017-8063
HEREDITY 0018-067X
adet
HISTORY AND PHILOSOPHY OF LOGIC
adet
0144-5340
HISTORY OF POLITICAL ECONOMY 0018adet
2702
HISTORY OF SCIENCE 0073-2753
adet
HISTORY WORKSHOP JOURNAL : HWJ
adet
1363-3554
HOMMES ET FONDERIE 0018-4357
adet
HOUSE AND GARDEN 0043-5759
adet
HOUSE BEAUTIFUL 0018-6422
adet
HPAC ENGINEERING 1527-4055
adet
HUMAN ORGANIZATION 0018-7259
adet
HUMAN RELATIONS 0018-7267
adet
HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL
adet
0262-6667
HYDROLOGY RESEARCH (ESKİ İSMİ:
adet
NORDIC HYDROLOGY) 0029-1277
I R A L INTERNATIONAL REVIEW OF
APPLIED LINGUISTICS IN LANGUAGE
adet
TEACHING 0019-042X
I S I J INTERNATIONAL 0915-1559
adet
ICIS CHEMICAL BUSINESS 1750-1504
adet
IEEE SPECTRUM 0018-9235
adet
IIE TRANSACTIONS 0740-817X
adet
IL NUOVO SAGGIATORE : BOLLETTINO
DELLA SOCIETA ITALIANA DI FISICA 0393- adet
4578
IMA JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS
adet
0272-4960
IMA JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS
adet
0272-4979
INDIAN ECONOMIC JOURNAL 0019-4662
adet
INDIANA UNIVERSITY MATHEMATICS
adet
JOURNAL 0022-2518
INDUSTRIAL MINERALS 0019-8544
adet
INDUSTRIAL RELATIONS 0019-8676
adet
INDUSTRIAL ROBOT 0143-991X
adet
INFORMATION WEEK 8750-6874
adet
INNOVATION 0731-2334
adet
INSIGHT : NON-DESTRUCTIVE TESTING
adet
AND CONDITION MONITORING 1354-2575
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
INTERFACES 0092-2102
adet
INTERNATIONAL AFFAIRS 0020-5850
adet
INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW
adet
QUARTERLY 0020-5893
INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW
adet
0020-6598
INTERNATIONAL GYMNAST 0891-6616
adet
INTERNATIONAL JOURNAL FOR HOUSING
adet
SCIENCE AND ITS APPLICATIONS 0146-6518
INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTROL
adet
0020-7179
INTERNATIONAL JOURNAL OF
adet
ENGINEERING EDUCATION 0949-149X
INTERNATIONAL JOURNAL OF FOOD
adet
SCIENCE AND TECHNOLOGY 0950-5423
INTERNATIONAL JOURNAL OF FRACTURE
adet
0376-9429
GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE adet
1365-8816
adet
GEOMECHANICS 1532-3641
INTERNATIONAL JOURNAL OF MATERIALS
adet
RESEARCH 1862-5282
MECHANICAL ENGINEERING EDUCATION adet
0306-4190
INTERNATIONAL JOURNAL OF MIDDLE
adet
EAST STUDIES 0020-7438
INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING,
RECLAMATION AND ENVIRONMENT 1748- adet
0930
INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL
adet
PROGRAMMING 0885-7458
INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL,
EMERGENT AND DISTRIBUTED SYSTEMS : adet
IJPEDS 1744-5760
INTERNATIONAL JOURNAL OF POWDER
adet
METALLURGY 0888-7462
INTERNATIONAL JOURNAL OF POWER
adet
AND ENERGY SYSTEMS 1078-3466
adet
PRODUCTION RESEARCH 0020-7543
adet
INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT
adet
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
THEORETICAL PHYSICS 0020-7748
INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN
AND REGIONAL RESEARCH 0309-1317
INTERNATIONAL JOURNAL OF VEHICLE
DESIGN 0143-3369
INTERNATIONAL JOURNAL ON ELEARNING 1537-2456
INTERNATIONAL MIGRATION REVIEW :
IMR 0197-9183
INTERNATIONAL PHILOSOPHICAL
QUARTERLY : IPQ 0019-0365
INTERNATIONAL REVIEW FOR THE
SOCIOLOGY OF SPORT 1012-6902
INTERNATIONAL REVIEW OF
ADMINISTRATIVE SCIENCES 0020-8523
INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE
JOURNAL 0020-8701
INVENTIONES MATHEMATICAE 0020-9910
IRON AND STEEL TECHNOLOGY 1547-0423
IRONMAKING AND STEELMAKING 03019233
ISIS 0021-1753
ISRAEL JOURNAL OF MATHEMATICS 00212172
JAE: JOURNAL OF ARCHITECTURAL
EDUCATION 1046-4883
JAHRESBERICHT DER DEUTSCHEN
MATHEMATIKER VEREINIGUNG 0012-0456
JAPAN ARCHITECT 1342-6478
JAPAN AUTOMOTIVE NEWS 0021-4329
JAPANESE ECONOMY 1097-203X
JCT COATINGS TECH 1547-0083
JOM 1047-4838
JOPERD (JOURNAL OF PHYSICAL
EDUCATION RECREATION AND DANCE )
0730-3084
JOURNAL FÜR DIE REINE UND
ANGEWANDTE MATHEMATIK 0075-4102
JOURNAL OF ABNORMAL PSYCHOLOGY
0021-843X
JOURNAL OF ACCOUNTANCY 0021-8448
JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH
0021-8456
JOURNAL OF AEROSPACE ENGINEERING
0893-1321
JOURNAL OF AESTHETICS AND ART
CRITICISM 0021-8529
JOURNAL OF ANALYTICAL ATOMIC
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
SPECTROMETRY 0267-9477
JOURNAL OF ANTHROPOLOGICAL
adet
RESEARCH 0091-7710
JOURNAL OF APPLIED
adet
CRYSTALLOGRAPHY 0021-8898
JOURNAL OF APPLIED MECHANICS 0021adet
8936
JOURNAL OF APPLIED PHYSICS 0021-8979 adet
JOURNAL OF APPLIED PROBABILITY 0021adet
9002
JOURNAL OF APPLIED PSYCHOLOGY 0021adet
9010
JOURNAL OF APPLIED SPORT
adet
JOURNAL OF ARCHITECTURAL
adet
JOURNAL OF BACTERIOLOGY 0021-9193
adet
JOURNAL OF BIOMECHANICAL
adet
JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING 1084adet
0702
JOURNAL OF BUSINESS AND ECONOMIC
adet
STATISTICS 0735-0015
JOURNAL OF BUSINESS FINANCE AND
adet
ACCOUNTING 0306-686X
JOURNAL OF CANADIAN PETROLEUM
adet
JOURNAL OF CELL SCIENCE 0021-9533
adet
JOURNAL OF CELLULAR PLASTICS 0021adet
955X
JOURNAL OF CHEMICAL ECOLOGY 0098adet
0331
JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION 0021adet
9584
JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING OF
adet
JAPAN 0021-9592
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS 0021adet
9606
JOURNAL OF CHILD PSYCHOLOGY AND
adet
PSYCHIATRY 0021-9630
JOURNAL OF CHROMATOGRAPHIC
adet
SCIENCE 0021-9665
JOURNAL OF COASTAL RESEARCH 0749adet
0208
JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY
adet
AND RESEARCH 1547-0091
JOURNAL OF COLD REGIONS
adet
ENGINEERING 0887-381X
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
JOURNAL OF COLLEGE SCIENCE
adet
TEACHING 0047-231X
JOURNAL OF COMMON MARKET STUDIES
adet
0021-9886
JOURNAL OF COMPARATIVE
adet
JOURNAL OF COMPOSITE MATERIALS
adet
0021-9983
JOURNAL OF COMPOSITES FOR
adet
CONSTRUCTION 1090-0268
JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL
adet
JOURNAL OF CONSTRUCTION
ENGINEERING AND MANAGEMENT 0733- adet
9364
JOURNAL OF CONSULTING AND CLINICAL
adet
PSYCHOLOGY 0022-006X
JOURNAL OF CONTEMPORARY ASIA 0047adet
2336
JOURNAL OF CONTEMPORARY HISTORY
adet
0022-0094
JOURNAL OF COUNSELING PSYCHOLOGY
adet
0022-0167
JOURNAL OF CROSS-CULTURAL
adet
JOURNAL OF DAIRY SCIENCE 0022-0302
adet
JOURNAL OF DATABASE MANAGEMENT
adet
1063-8016
JOURNAL OF DESIGN HISTORY 0952-4649 adet
JOURNAL OF DEVELOPMENT STUDIES
adet
0022-0388
JOURNAL OF DIFFERENTIAL GEOMETRY
adet
0022-040X
JOURNAL OF DYNAMIC SYSTEMS,
adet
MEASUREMENT, AND CONTROL 0022-0434
JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
adet
: JEE 1363-2469
JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY 0022adet
0507
JOURNAL OF ECONOMIC LITERATURE
adet
0022-0515
JOURNAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES
adet
0895-3309
JOURNAL OF ECONOMIC SURVEYS 0950adet
0804
JOURNAL OF EDUCATIONAL
adet
ADMINISTRATION AND HISTORY 0022-0620
JOURNAL OF EDUCATIONAL MULTIMEDIA adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
AND HYPERMEDIA 1055-8896
JOURNAL OF EDUCATIONAL
adet
JOURNAL OF ELASTICITY 0374-3535
adet
JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES
adet
AND APPLICATIONS 0920-5071
JOURNAL OF ENERGY ENGINEERING 0733adet
9402
JOURNAL OF ENERGY RESOURCES
adet
JOURNAL OF ENGINEERING FOR GAS
adet
TURBINES AND POWER 0742-4795
JOURNAL OF ENGINEERING MATERIALS
adet
AND TECHNOLOGY 0094-4289
JOURNAL OF ENGINEERING
adet
MATHEMATICS 0022-0833
JOURNAL OF ENGINEERING MECHANICS
adet
0733-9399
JOURNAL OF ENTERPRISING
COMMUNITIES: PEOPLE AND PLACES OF adet
GLOBAL ECONOMY 1750-6204
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL
adet
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL LAW 0952adet
8873
JOURNAL OF EVOLUTIONARY
adet
ECONOMICS 0936-9937
JOURNAL OF EXPERIMENTAL BIOLOGY
adet
0022-0949
JOURNAL OF EXPERIMENTAL
adet
PSYCHOLOGY GENERAL 0096-3445
PSYCHOLOGY LEARNING, MEMORY, AND adet
COGNITION 0278-7393
PSYCHOLOGY: ANIMAL BEHAVIOR
adet
PROCESSES 0097-7403
PSYCHOLOGY: HUMAN PERCEPTION AND adet
PERFORMANCE 0096-1523
JOURNAL OF FIELD ARCHAEOLOGY 0093adet
4690
JOURNAL OF FINANCE 0022-1082
adet
JOURNAL OF FINANCIAL AND
adet
QUANTITATIVE ANALYSIS 0022-1090
JOURNAL OF FLUID MECHANICS 0022-1120 adet
JOURNAL OF FOOD PROTECTION 0362adet
028X
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
JOURNAL OF FOOD SCIENCE 0022-1147
adet
JOURNAL OF FORAMINIFERAL RESEARCH
adet
0096-1191
JOURNAL OF FORESTRY 0022-1201
adet
JOURNAL OF GEOLOGY 0022-1376
adet
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH A
adet
0148-0227
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH B
adet
0148-0227
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH C
adet
OCEANS 0148-0227
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH D
adet
0148-0227
JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH E,
adet
PLANETS 0148-0227
JOURNAL OF GEOTECHNICAL AND
GEOENVIRONMENTAL ENGINEERING
adet
1090-0241
JOURNAL OF HEAT TRANSFER 0022-1481 adet
JOURNAL OF HETEROCYCLIC CHEMISTRY
adet
0022-152X
JOURNAL OF HISTORICAL SOCIOLOGY
adet
0952-1909
JOURNAL OF HUMAN RESOURCE COSTING
adet
& ACCOUNTING 1401-338X
JOURNAL OF HYDRAULIC ENGINEERING
adet
0733-9429
JOURNAL OF HYDRAULIC RESEARCH
adet
0022-1686
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
adet
1084-0699
JOURNAL OF INDUSTRIAL ECONOMICS
adet
0022-1821
JOURNAL OF INDUSTRIAL
MICROBIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY adet
1367-5435
JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS
adet
0022-1856
JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
adet
1076-0342
JOURNAL OF INSTITUTIONAL AND
adet
THEORETICAL ECONOMICS JITE 0932-4569
JOURNAL OF INTERACTIVE LEARNING
adet
RESEARCH 1093-023X
JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE
adet
JOURNAL OF LABOR ECONOMICS 0734adet
306X
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
JOURNAL OF LIBRARY ADMINISTRATION
0193-0826
JOURNAL OF LIQUID CHROMATOGRAPHY
AND RELATED TECHNOLOGIES 1082-6076
JOURNAL OF LOW FREQUENCY NOISE,
VIBRATION, AND ACTIVE CONTROL 02630923
JOURNAL OF MACROMOLECULAR
SCIENCE PART A PURE AND APPLIED
CHEMISTRY 1060-1325
JOURNAL OF MACROMOLECULAR
SCIENCE PART B, PHYSICS 0022-2348
JOURNAL OF MANAGEMENT IN
JOURNAL OF MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEMS: JMIS 0742-1222
JOURNAL OF MANAGEMENT STUDIES
0022-2380
JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE
AND ENGINEERING 1087-1357
JOURNAL OF MANUFACTURING SYSTEMS
0278-6125
JOURNAL OF MANUFACTURING
TECHNOLOGY MANAGEMENT 1741-038X
JOURNAL OF MARINE RESEARCH 00222402
JOURNAL OF MARINE RESEARCH (DENİZ
BİLİMLERİ KOPYASI) 0022-2402
JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE (FULL
SET) 0022-2461
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
MATERIALS IN ELECTRONICS 0957-4522
JOURNAL OF MATERIALS SCIENCE
MATERIALS IN MEDICINE 0957-4530
JOURNAL OF MATHEMATICAL PHYSICS
0022-2488
JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES,
THE UNIVERSITY OF TOKYO 1340-5705
JOURNAL OF MECHANICAL DESIGN 10500472
JOURNAL OF MICROPALAEONTOLOGY
0262-821X
JOURNAL OF MINING SCIENCE 1062-7391
JOURNAL OF MONEY, CREDIT, AND
BANKING 0022-2879
JOURNAL OF NON-EQUILIBRIUM
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
THERMODYNAMICS 0340-0204
JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND
adet
JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND
adet
ENVIRONMENTAL HYGIENE 1545-9624
JOURNAL OF OPERATOR THEORY 0379adet
4024
JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND
adet
JOURNAL OF PEASANT STUDIES 0306-6150 adet
JOURNAL OF PERFORMANCE OF
adet
CONSTRUCTED FACILITIES 0887-3828
JOURNAL OF PERSONALITY 0022-3506
adet
JOURNAL OF PERSONALITY AND SOCIAL
adet
JOURNAL OF PETROLEUM TECHNOLOGY
adet
0149-2136
JOURNAL OF PETROLOGY 0022-3530
adet
JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND
adet
EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 0022-3565
JOURNAL OF PHILOSOPHICAL LOGIC 0022adet
3611
JOURNAL OF PHILOSOPHY 0022-362x
adet
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY
adet
0022-3670
JOURNAL OF PHYSICAL OCEANOGRAPHY
adet
(DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI) 0022-3670
JOURNAL OF PHYSICS A MATHEMATICAL
adet
AND THEORETICAL 1751-8113
JOURNAL OF PHYSICS CONDENSED
adet
MATTER 0953-8984
JOURNAL OF PHYSICS D APPLIED PHYSICS
adet
0022-3727
JOURNAL OF PHYSICS G NUCLEAR AND
adet
PARTICLE PHYSICS 0954-3899
JOURNAL OF PHYSIOLOGY 0022-3751
adet
JOURNAL OF PLANKTON RESEARCH 0142adet
7873
JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY 0022adet
3808
JOURNAL OF POLITICS 0022-3816
adet
JOURNAL OF PRODUCT AND BRAND
adet
JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN
ENGINEERING EDUCATION AND
adet
PRACTICE 1052-3928
JOURNAL OF PSYCHOLOGY 0022-3980
adet
JOURNAL OF QUALITY TECHNOLOGY
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
0022-4065
JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND
adet
NUCLEAR CHEMISTRY 0236-5731
JOURNAL OF RHEOLOGY 0148-6055
adet
JOURNAL OF SEDIMENTARY RESEARCH
adet
1527-1404
JOURNAL OF SOCIAL ISSUES 0022-4537
adet
JOURNAL OF SOLAR ENERGY
adet
JOURNAL OF SPORT AND EXERCISE
adet
JOURNAL OF SPORT HISTORY 0094-1700
adet
JOURNAL OF SPORT MANAGEMENT 0888adet
4773
JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND
adet
PHYSICAL FITNESS 0022-4707
JOURNAL OF STATISTICAL PHYSICS 0022adet
4715
JOURNAL OF STATISTICAL RESEARCH
adet
0256-422X
JOURNAL OF STRAIN ANALYSIS FOR
adet
ENGINEERING DESIGN 0309-3247
JOURNAL OF STRUCTURAL ENGINEERING
adet
0733-9445
JOURNAL OF SURVEYING ENGINEERING
adet
0733-9453
JOURNAL OF SYMBOLIC LOGIC 0022-4812 adet
JOURNAL OF TEACHING IN PHYSICAL
adet
EDUCATION : JTPE 0273-5024
JOURNAL OF TECHNOLOGY AND
adet
TEACHER EDUCATION 1059-7069
JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER
adet
SOCIETY 0002-8711
JOURNAL OF THE AMERICAN STATISTICAL
adet
ASSOCIATION 0162-1459
JOURNAL OF THE ATMOSPHERIC
adet
SCIENCES 0022-4928
JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE
adet
0144-2600
JOURNAL OF THE EXPERIMENTAL
adet
ANALYSIS OF BEHAVIOR 0022-5002
JOURNAL OF THE HISTORY OF IDEAS 0022adet
5037
JOURNAL OF THE HISTORY OF
adet
JOURNAL OF THE LONDON
adet
JOURNAL OF THE MATHEMATICAL
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
SOCIETY OF JAPAN 0025-5645
JOURNAL OF THE OPERATIONAL
adet
RESEARCH SOCIETY 0160-5682
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF
AMERICA A, OPTICS, IMAGE SCIENCE,
adet
AND VISION 1084-7529
JOURNAL OF THE OPTICAL SOCIETY OF
adet
AMERICA B, OPTICAL PHYSICS 0740-3224
JOURNAL OF THE PHILOSOPHY OF SPORT
adet
0094-8705
JOURNAL OF THE PHYSICAL SOCIETY OF
adet
JAPAN 0031-9015
JOURNAL OF THE ROYAL STATISTICAL
SOCIETY SERIES A, (STATISTICS IN
adet
SOCIETY) 0964-1998
SOCIETY SERIES B, (STATISTICAL
adet
METHODOLOGY) 1369-7412
SOCIETY SERIES C, APPLIED STATISTICS adet
0035-9254
JOURNAL OF THE SOCIETY OF
adet
ARCHITECTURAL HISTORIANS 0037-9808
JOURNAL OF THERMOPLASTIC
adet
COMPOSITE MATERIALS 0892-7057
JOURNAL OF TIME SERIES ANALYSIS 0143adet
9782
JOURNAL OF TRANSPORT ECONOMICS
adet
AND POLICY 0022-5258
JOURNAL OF TRANSPORTATION
adet
JOURNAL OF TRIBOLOGY 0742-4787
adet
JOURNAL OF TURKISH STUDIES 0743-0019 adet
JOURNAL OF URBAN DESIGN 1357-4809
adet
JOURNAL OF URBAN PLANNING AND
adet
DEVELOPMENT 0733-9488
JOURNAL OF VALUE INQUIRY 0022-5363
adet
JOURNAL OF VIBRATION AND ACOUSTICS
adet
1048-9002
JOURNAL OF VISUAL ART PRACTICE 1470adet
2029
JOURNAL OF WATER RESOURCES
adet
PLANNING AND MANAGEMENT 0733-9496
JOURNAL OF WATERWAY, PORT, COASTAL,
adet
AND OCEAN ENGINEERING 0733-950X
KALTE UND KLIMATECHNIK 0343-2246
adet
KONSTRUKTION 0720-5953
adet
KYKLOS 0023-5962
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
LABOR LAW JOURNAL 0023-6586
LAND ECONOMICS 0023-7639
LANGUAGE AND COGNITIVE PROCESSES
0169-0965
LANGUAGE LEARNING 0023-8333
LANGUAGE TEACHING 0261-4448
LEADERSHIP AND MANAGEMENT IN
LEADING EDGE 1070-485X
LEGISLATIVE STUDIES QUARTERLY 03629805
LEISURE 1492-7713
LETTERS IN MATHEMATICAL PHYSICS
0377-9017
LIBRARY HI TECH 0737-8831
LIFE&STYLE 1550-6274
LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 00243590
LINGUISTICS ANALYSIS 0098-9053
LINGUISTICS AND PHILOSOPHY 0165-0157
LITERARY AND LINGUISTIC COMPUTING
0268-1145
LIVING BLUES 0024-5232
L'OEIL 0029-862X
MACHINERY 1753-0482
MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
0024-9831
MAIN SCIENCE AND TECHNOLOGY
INDICATORS - OECD 1011-792X
MANAGEMENT SCIENCE 0025-1909
MANAGING SERVICE QUALITY 0960-4529
MANCHESTER SCHOOL 1463-6786
MANUFACTURING ENGINEERING 03610853
MANUSCRIPTA MATHEMATICA 0025-2611
MARINE BIOLOGY 0025-3162
MARINE GEOPHYSICAL RESEARCHES
0025-3235
MARKETING 0025-3650
MATCH: COMMUNICATIONS IN
MATHEMATICAL AND IN COMPUTER
CHEMISTRY 0340-6253
MATERIALS AND STRUCTURES 1359-5997
MATERIALS EVALUATION 0025-5327
MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY
0267-0836
MATERIALS TRANSACTIONS 1345-9678
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
MATHEMATICA SCANDINAVICA 0025-5521 adet
MATHEMATICAL AND COMPUTER
MODELLING OF DYNAMICAL SYSTEMS
adet
1387-3954
MATHEMATICAL GAZETTE 0025-5572
adet
MATHEMATICAL GEOSCIENCES 1874-8961 adet
MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE
CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY
adet
0305-0041
MATHEMATICAL PROGRAMMING 0025adet
5610
MATHEMATICAL RESEARCH LETTERS
adet
1073-2780
MATHEMATICS MAGAZINE 0025-570X
adet
MATHEMATICS OF COMPUTATION 0025adet
5718
MATHEMATICS TEACHER 0025-5769
adet
MATHEMATICS TEACHING IN THE MIDDLE
adet
SCHOOL 1072-0839
MATHEMATIKA 0025-5793
adet
MATHEMATISCHE ANNALEN 0025-5831
adet
MATHEMATISCHE ZEITSCHRIFT 0025-5874 adet
MEDICINE AND SCIENCE IN SPORTS AND
adet
EXERCISE 0195-9131
MEMORY AND COGNITION 0090-502X
adet
METAL SCIENCE AND HEAT TREATMENT
adet
0026-0673
METALL 0026-0746
adet
METALLURGICAL AND MATERIALS
adet
TRANSACTIONS A 1073-5623
METALLURGICAL AND MATERIALS
adet
TRANSACTIONS B 1073-5615
METAPHILOSOPHY 0026-1068
adet
METHODS AND APPLICATIONS OF
adet
ANALYSIS 1073-2772
METROECONOMICA 0026-1386
adet
MICHIGAN MATHEMATICAL JOURNAL
adet
0026-2285
MICROBIOLOGY 1350-0872
adet
MICROBIOLOGY AND MOLECULAR
adet
BIOLOGY REVIEWS 1092-2172
MICROPALEONTOLOGY 0026-2803
adet
MICROWAVE JOURNAL 0192-6225
adet
MICROWAVES AND RF 0745-2993
adet
MIDDLE EAST MONITOR 0026-315X
adet
MIDDLE EAST STUDIES ASSOCIATION
BULLETIN (YENİ ADI: REVIEW OF MIDDLE adet
EAST STUDIES ) 0026-3184
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
MIDDLE EASTERN STUDIES 0026-3206
adet
MILLENNIUM 0305-8298
adet
MIND 0026-4423
adet
MINERALOGICAL MAGAZINE 0026-461X adet
MINERALS AND METALLURGICAL
adet
PROCESSING 0747-9182
MINERVA 0026-4695
adet
MINING JOURNAL 0026-5225
adet
MINING MAGAZINE 0308-6631
adet
MIR: MANAGEMENT INTERNATIONAL
adet
REVIEW 0938-8249
MITTEILUNGEN DES DEUTSCHEN
ARCHAEOLOGISCHEN INSTITUTS,
adet
ROEMISCHE ABTEILUNG 0342-1287
MODERN ENGLISH TEACHER 0308-0587
adet
MOJO 1351-0193
adet
MOLECULAR GENETICS AND GENOMICS
adet
1617-4615
MOLECULAR PHYSICS 0026-8976
adet
MONATSHEFTE FÜR MATHEMATIK 0026adet
9255
MONIST 0026-9662
adet
MONOGRAPHS OF THE SOCIETY FOR
RESEARCH IN CHILD DEVELOPMENT 0037- adet
976X
MOTOR CONTROL 1087-1640
adet
MOTOR TRANSPORT 0027-206X
adet
MUQARNAS = MUQARNAS 0732-2992
adet
MUSEUMS JOURNAL 0027-416X
adet
NATIONAL GEOGRAPHIC 0027-9358
adet
NATURAL HAZARDS REVIEW 1527-6988
adet
NATURAL RESOURCES FORUM 0165-0203 adet
NATURAL RESOURCES JOURNAL 0028-0739 adet
NATURE 0028-0836
adet
NATURE (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI)
adet
0028-0836
NATURE NANOTECHNOLOGY 1748-3387
adet
NEW LEFT REVIEW 0028-6060
adet
NEW POLITICAL ECONOMY 1356-3467
adet
NEW SCIENTIST 0262-4079
adet
NEW TECHNOLOGY, WORK, AND
adet
EMPLOYMENT 0268-1072
NEWSLETTER OF THE SOCIETY OF
adet
ARCHITECTURAL HISTORIANS 0049-1195
NONPROFIT AND VOLUNTARY SECTOR
adet
QUARTERLY 0899-7640
NORDIC JOURNAL OF ARCHITECTURAL adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
RESEARCH 1102-5824
NOTRE DAME JOURNAL OF FORMAL
adet
LOGIC 0029-4527
NOUS 0029-4624
adet
NOVUM :FORUM FUER
adet
KOMMUNIKATIONS-DESIGN 1438-1753
NUCLEAR ENGINEERING INTERNATIONAL
adet
0029-5507
NUCLEAR SCIENCE AND ENGINEERING
adet
0029-5639
NUCLEAR TECHNOLOGY 0029-5450
adet
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART A,
adet
NUMERICAL HEAT TRANSFER PART B,
adet
FUNDAMENTALS 1040-7790
NUMERISCHE MATHEMATIK 0029-599X
adet
NUOVO CIMENTO B 1124-1888
adet
NUOVO CIMENTO DELLA SOCIETA
adet
ITALIANA DI FISICA C 1124-1896
OBSERVATORY 0029-7704
adet
OCEANOLOGY OF THE RUSSIAN
adet
ACADEMY OF SCIENCES 0001-4370
OIL AND GAS JOURNAL 0030-1388
adet
OIL GAS: EUROPEAN MAGAZINE 0342-5622 adet
OLYMPIC REVIEW 0251-3498
adet
OPERATIONS RESEARCH 0030-364X
adet
OPERATIONS RESEARCH MANAGEMENT
adet
SCIENCE 0030-3658
OPTICS AND SPECTROSCOPY 0030-400X
adet
ORBIS 0030-4425
adet
ORGANIC AND BIOMOLECULAR
adet
CHEMISTRY 1477-0520
ORGANIZATION STUDIES 0170-8406
adet
OXFORD BULLETIN OF ECONOMICS AND
adet
OXFORD DEVELOPMENT STUDIES 1360adet
0818
OXFORD ECONOMIC PAPERS 0030-7653
adet
PACIFIC JOURNAL OF MATHEMATICS 0030adet
8730
PAKISTAN DEVELOPMENT REVIEW 0030adet
9729
PAKISTAN JOURNAL OF STATISTICS 1012adet
9367
PALAIOS 0883-1351
adet
PALEOBIOS 0031-0298
adet
PARKS AND RECREATION 0031-2215
adet
PARTICULATE SCIENCE AND
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
PAST AND PRESENT 0031-2746
PCI JOURNAL 0887-9672
PEDAGOGY, CULTURE AND SOCIETY 14681366
PERCEPTUAL AND MOTOR SKILLS 00315125
PERSPECTA 0079-0958
PETROLEUM GEOSCIENCE 1354-0793
PHILOSOPHIA 0048-3893
PHILOSOPHICAL REVIEW 0031-8108
PHILOSOPHICAL STUDIES 0031-8116
PHILOSOPHY AND PHENOMENOLOGICAL
RESEARCH 0031-8205
PHILOSOPHY AND SOCIAL CRITICISM
0191-4537
PHILOSOPHY OF SCIENCE 0031-8248
PHILOSOPHY OF THE SOCIAL SCIENCES
0048-3931
PHILOSOPHY TODAY 0031-8256
PHOTOGRAMMETRIC ENGINEERING AND
REMOTE SENSING 0099-1112
PHYSICA SCRIPTA 0031-8949
PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL
PHYSICS 1463-9076
PHYSICAL EDUCATION INDEX 0191-9202
PHYSICAL EDUCATOR 0031-8981
PHYSICAL REVIEW A 1050-2947
PHYSICAL REVIEW B CONDENSED
MATTER 1098-0121
PHYSICAL REVIEW C NUCLEAR PHYSICS
0556-2813
PHYSICAL REVIEW D 1550-7998
PHYSICAL REVIEW E STATISTICAL,
NONLINEAR, AND SOFT MATTER PHYSICS
1539-3755
PHYSICAL REVIEW LETTERS 0031-9007
PHYSICS AND CHEMISTRY OF GLASSES EUROPEAN JOURNAL OF GLASS SCIENCE
AND TECHNOLOGY - PART B 0031-9090
PHYSICS OF FLUIDS 1070-6631
PHYSICS OF METALS AND
METALLOGRAPHY 0031-918X
PHYSICS OF PLASMAS 1070-664X
PHYSICS TEACHER 0031-921X
PHYSICS WORLD 0953-8585
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
PHYSIOLOGICAL REVIEWS 0031-9333
adet
PLANE AND PILOT 0032-0617
adet
PLANT AND CELL PHYSIOLOGY 0032-0781 adet
PLANT CELL REPORTS 0721-7714
adet
PLASMA CHEMISTRY AND PLASMA
adet
PROCESSING 0272-4324
PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED
adet
FUSION 0741-3335
PLASTICS ENGINEERING 0091-9578
adet
PMLA: PUBLICATIONS OF THE MODERN
LANGUAGE ASSOCIATION OF AMERICA
adet
0030-8129
POETRY REVIEW 0032-2156
adet
POLITICAL QUARTERLY 0032-3179
adet
POLITICAL RESEARCH QUARTERLY 1065adet
9129
POLITICAL STUDIES 0032-3217
adet
POLITICAL STUDIES REVIEW 1478-9299
adet
POLITICS 0263-3957
adet
POLYMER BULLETIN 0170-0839
adet
POLYMER JOURNAL 0032-3896
adet
POLYMER REVIEWS 1558-3724
adet
POLYMER SCIENCE SERIES A, CHEMISTRY,
adet
PHYSICS 0965-545X
POLYMER SCIENCE SERIES B, RAPID
adet
COMMUNICATIONS, REVIEWS 1560-0904
POLYMER SCIENCE SERIES C 1811-2382
adet
POPULAR MECHANICS 0032-4558
adet
POPULATION ECOLOGY 1438-3896
adet
POSITIVITY 1385-1292
adet
POWDER METALLURGY 0032-5899
adet
POWDER METALLURGY AND METAL
adet
CERAMICS 1068-1302
POWER 0032-5929
adet
PRACTICE PERIODICAL OF HAZARDOUS,
TOXIC, AND RADIOACTIVE WASTE
adet
MANAGEMENT 1090-025X
PRACTICE PERIODICAL ON STRUCTURAL
adet
DESIGN AND CONSTRUCTION 1084-0680
PRAKTISCHE METALLOGRAPHIE 0032adet
678X
PRESERVATION 1090-9931
adet
PROBABILITY THEORY AND RELATED
adet
FIELDS 0178-8051
PROCEEDINGS OF THE IEEE 0018-9219
adet
PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF
CIVIL ENGINEERS CIVIL ENGINEERING
adet
0965-089X
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
CIVIL ENGINEERS GEOTECHNICAL
CIVIL ENGINEERS MUNICIPAL ENGINEER
0965-0903
CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND
BUILDINGS 0965-0911
CIVIL ENGINEERS TRANSPORT 0965-092X
CIVIL ENGINEERS WATER MANAGEMENT
1741-7589
MECHANICAL ENGINEERS PART A 09576509
MECHANICAL ENGINEERS PART B 09544054
MECHANICAL ENGINEERS PART C 09544062
MECHANICAL ENGINEERS PART D 09544070
PROCEEDINGS OF THE JAPAN ACADEMY
SERIES A: MATHEMATICAL SCIENCES
0386-2194
PROCEEDINGS OF THE LONDON
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL
ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED
STATES OF AMERICA 0027-8424
PROCESS ENGINEERING 0370-1859
PRODUCTION AND OPERATIONS
PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
0953-7287
PRODUCTS FINISHING 0032-9940
PROGRESS IN HUMAN GEOGRAPHY 03091325
PROGRESS IN REACTION KINETICS AND
MECHANISM 1468-6783
PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS
0033-068X
PROGRESS OF THEORETICAL PHYSICS
SUPPLEMENT 0375-9687
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
PROTEIN ENGINEERING DESIGN AND
adet
SELECTION 1741-0126
PSYCHIATRY 0033-2747
adet
PSYCHOLOGICAL BULLETIN 0033-2909
adet
PSYCHOLOGICAL METHODS 1082-989X
adet
PSYCHOLOGICAL RECORD 0033-2933
adet
PSYCHOLOGICAL REVIEW 0033-295X
adet
PSYCHOMETRIKA 0033-3123
adet
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS
adet
0033-3190
PUBLIC ADMINISTRATION 0033-3298
adet
PUBLIC CHOICE 0048-5829
adet
PUBLIC ROADS 0033-3735
adet
PUBLIC WORKS 0033-3840
adet
QUALITY CONTROL AND APPLIED
adet
QUALITY PROGRESS 0033-524X
adet
QUARTERLY JOURNAL OF ECONOMICS
adet
0033-5533
QUARTERLY JOURNAL OF ENGINEERING
GEOLOGY AND HYDROGEOLOGY 1470adet
9236
QUARTERLY JOURNAL OF MATHEMATICS
adet
0033-5606
QUARTERLY JOURNAL OF MECHANICS
adet
AND APPLIED MATHEMATICS 0033-5614
QUEST 0033-6297
adet
R I B A JOURNAL - ROYAL INSTITUTE OF
adet
BRITISH ARCHITECTS 1463-9505
RADIATION RESEARCH 0033-7587
adet
RADIOCARBON 0033-8222
adet
RADIOCHIMICA ACTA 0033-8230
adet
RAND JOURNAL OF ECONOMICS 0741-6261 adet
RATIO(NEW SERIES) 0034-0006
adet
READERS DIGEST (US ED) 0034-0375
adet
REFRACTORIES AND INDUSTRIAL
adet
CERAMICS 1083-4877
REGIONAL STUDIES 0034-3404
adet
RENDICONTI DEL CIRCOLO MATEMATICO
adet
DI PALERMO 0009-725X
REPORTS ON PROGRESS IN PHYSICS 0034adet
4885
RESEARCH QUARTERLY FOR EXERCISE
adet
AND SPORT 0270-1367
REVIEW : A JOURNAL OF THE FERNAND
adet
BRAUDEL CENTER 0147-9032
REVIEW OF ECONOMIC STUDIES 0034-6527 adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
REVIEW OF ECONOMICS AND STATISTICS
adet
0034-6535
REVIEW OF EDUCATIONAL RESEARCH
adet
0034-6543
REVIEW OF INTERNATIONAL STUDIES
adet
0260-2105
REVIEW OF METAPHYSICS 0034-6632
adet
REVIEW OF WORLD ECONOMICS 1610-2878 adet
REVIEWS IN INORGANIC CHEMISTRY 0193adet
4929
REVIEWS OF MODERN PHYSICS 0034-6861 adet
REVUE FRANÇAISE DE GEOTECHNIQUE
adet
0181-0529
REVUE ROUMAINE DE MATHAEMATIQUES
adet
PURES ET APPLIQUES 0035-3965
REVUE TIERS-MONDE 1293-8882
adet
REVUE URBANISME 1240-0874
adet
RHEOLOGICA ACTA 0035-4511
adet
RING 0035-5410
adet
RIVISTA DEL NUOVO CIMENTO 0393-697X adet
ROBOTICA 0263-5747
adet
ROCK AND ICE 0885-5722
adet
ROCK MECHANICS AND ROCK
adet
ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY
adet
MONTHLY NOTICES 0035-8711
RUBBER CHEMISTRY AND TECHNOLOGY
adet
0035-9475
RUNNER'S WORLD 0897-1706
adet
RURAL SOCIOLOGY 0036-0112
adet
RUSSIAN MATHEMATICAL SURVEYS 0036adet
0279
SAE INTERNATIONAL JOURNALS
COMPLETE SET (Eski adı:SAE
adet
TRANSACTIONS) 0096-736X
SBORNIK MATHEMATICS 1064-5616
adet
SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS
adet
0347-0520
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK,
adet
ENVIRONMENT AND HEALTH 0355-3140
SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS
adet
0036-6803
SCHOOL SCIENCE REVIEW 0036-6811
adet
SCIENCE 0036-8075
adet
SCIENCE (DENİZ BİLİMLERİ KOPYASI)
adet
0036-8075
SCIENCE TEACHER 0036-8555
adet
SCIENTIAE MATHEMATICAE JAPONICAE adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
1346-0862
SCIENTIFIC AMERICAN 0036-8733
adet
SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL
adet
ECONOMY 0036-9292
SEA TECHNOLOGY 0093-3651
adet
SECOND LANGUAGE RESEARCH 0267-6583 adet
SEDIMENTOLOGY 0037-0746
adet
SEMICONDUCTOR SCIENCE AND
adet
SEMIGROUP FORUM 0037-1912
adet
SEPARATION AND PURIFICATION
adet
REVIEWS 1542-2119
SEPARATION SCIENCE AND TECHNOLOGY
adet
0149-6395
SERIALS 0953-0460
adet
SIBERIAN MATHEMATICAL JOURNAL 0037adet
4466
SIGNS 0097-9740
adet
SILVAE GENETICA 0037-5349
adet
SIMULATION 0037-5497
adet
SKY AND TELESCOPE 0037-6604
adet
SMALL BUSINESS ECONOMICS 0921-898X adet
SMALL GROUP RESEARCH 1046-4964
adet
SOCIAL DEVELOPMENT 0961-205X
adet
SOCIAL EDUCATION 0037-7724
adet
SOCIAL PSYCHOLOGY QUARTERLY 0190adet
2725
SOCIAL SCIENCES INFORMATION 0539adet
0184
SOCIOLOGICAL INQUIRY 0038-0245
adet
SOCIOLOGICAL REVIEW 0038-0261
adet
SOCIOLOGY OF EDUCATION 0038-0407
adet
SOFTWARE WORLD 0038-0652
adet
SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA
adet
JOURNAL 0361-5995
SOILS AND FOUNDATIONS 0038-0806
adet
SOUTH AFRICAN MINING, COAL, GOLD
AND BASE MINERALS (Yeni adı: SA MINING adet
) 0257-7623
SOUTHERN ECONOMIC JOURNAL 0038adet
4038
SPACE AND POLITY 1356-2576
adet
SPACEFLIGHT 0038-6340
adet
SPE DRILLING AND COMPLETION 1064adet
6671
SPE JOURNAL 1086-055X
adet
SPE PRODUCTION AND OPERATIONS 1930- adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
1855
SPE RESERVOIR EVALUATION AND
SPECTROSCOPY LETTERS 0038-7010
SPORTS ILLUSTRATED 0038-822X
STAFF PAPERS - INTERNATIONAL
MONETARY FUND 1020-7635
STAHL UND EISEN 0340-4803
STATISTICAL SCIENCE 0883-4237
STEEL IN TRANSLATION 0967-0912
STRAIN 0039-2103
STRATEGIC FINANCE 1524-833X
STRUCTURAL AND MULTIDISCIPLINARY
OPTIMIZATION 1615-147X
STRUCTURAL ENGINEER 0733-9445
STRUCTURAL ENGINEERING
INTERNATIONAL 1016-8664
STUDIA LOGICA 0039-3215
STUDIA MATHEMATICA 0039-3223
STUDIES IN APPLIED MATHEMATICS 00222526
STUDIES IN CONSERVATION 0039-3630
STUDIES IN ECONOMICS AND FINANCE
1086-7376
STUDIES IN GRADUATE AND
PROFESSIONAL STUDENT DEVELOPMENT
(ESKİ ADI : JOURNAL OF FACULTY
DEVELOPMENT) 1068-6096 0736-7627
SURVEYING AND LAND INFORMATION
SCIENCE 1538-1242
SURVIVAL 0039-6338
SWIMMING WORLD MAGAZINE 0039-7431
SYNTHESE 0039-7857
SYNTHESIS 0039-7881
SYSTEMIC PRACTICE AND ACTION
RESEARCH 1094-429X
TEACHER TRAINER 0951-7626
TEACHING CHILDREN MATHEMATICS
1073-5836
TECHNOLOGY, PEDAGOGY AND
EDUCATION 1475-939X
TECHTRENDS 8756-3894
TECTONICS 0278-7407
TERMOTECNICA 0040-3725
TESOL QUARTERLY 0039-8322
THE WORLD OF INTERIORS 0264-083X
THEORETICAL AND APPLIED GENETICS
adet
1,00
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
0040-5752
THEORETICAL AND MATHEMATICAL
adet
PHYSICS 0040-5779
THEORY AND SOCIETY 0304-2421
adet
THEORY OF COMPUTING SYSTEMS 1432adet
4350
THEORY, CULTURE AND SOCIETY 0263adet
2764
TIMES LITERARY SUPPLEMENT 0307-661X adet
TISSUE ENGINEERING PART A 1076-3279
adet
TOWN AND COUNTRY PLANNING 0040adet
9960
TOWN PLANNING REVIEW 0041-0020
adet
TR NEWS 0738-6826 0095-2656
adet
TRAFFIC ENGINEERING AND CONTROL
adet
0041-0683
TRANSACTIONS OF THE INSTITUTION OF
MINING AND METALLURGY SECTION A, adet
MINING TECHNOLOGY 0371-7844
MINING AND METALLURGY SECTION B, adet
APPLIED EARTH SCIENCE 0371-7453
MINING AND METALLURGY SECTION C,
adet
MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE
METALLURGY 0371-9553
TRANSITION 0041-1191
adet
TRANSPORT THEORY AND STATISTICAL
adet
PHYSICS 0041-1450
TRANSPORTATION 0049-4488
adet
TRANSPORTATION PROFESSIONAL 1478adet
4467
TRANSPORTATION SCIENCE 0041-1655
adet
TRIBOLOGY AND LUBRICATION
adet
TUNNELS AND TUNNELLING
adet
INTERNATIONAL 1369-3999
TURCICA 0082-6847
adet
TURKISH STUDIES 1468-3849
adet
U S BANKER 0148-8848
adet
URBAN AFFAIRS REVIEW 1078-0874
adet
URBAN ANTHROPOLOGY AND STUDIES OF
CULTURAL SYSTEMS AND WORLD
adet
ECONOMIC DEVELOPMENT 0894-6019
URBAN MORPHOLOGY 1027-4278
adet
UTILITAS MATHEMATICA 0315-3681
adet
VEHICLE SYSTEM DYNAMICS 0042-3114
adet
VOLLEYBALL MAGAZIN 1610-336x
adet
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
WATER ENVIRONMENT AND
WATER ENVIRONMENT RESEARCH 10614303
WATER POLICY 1366-7017
WATER RESOURCES MANAGEMENT 09204741
WATER RESOURCES RESEARCH 0043-1397
WATER, AIR, AND SOIL POLLUTION 00496979
WELDING IN THE WORLD 0043-2288
WORLD BANK RESEARCH OBSERVER
0257-3032
WORLD CEMENT 0263-6050
WORLD POLITICS 0043-8871
WORLD TODAY 0043-9134
ZEITSCHRIFT FÜR ANGEWANDTE
MATHEMATIK UND PHYSIK : ZAMP 00442275
ZEITSCHRIFT FÜR SOZIALOKONOMIE
0721-0752
ZEMENT KALK GIPS INTERNATIONAL
0949-0205
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
adet
adet
1,00
1,00
1,00
adet
1,00
adet
1,00
adet
1,00
5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek , sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun
teslim edilecektir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş
kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ....................................... (rakam ve yazıyla)
bedel üzerinden akdedilmiştir.
Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde
Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler
7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar
7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ödenecek vergi KDV hariç, resim, harç, ulaşım, her
türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir.
7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp
İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.
7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler
7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ödenecek vergi KDV hariç, resim, harç, ulaşım,
montaj, eğitim, her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar.
Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki
veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
1) İdari şartname
2) Teknik şartname
3) Sözleşme tasarısı
4) Yazılı açıklamalar
5)İhtiyaç (dergi listesi)Listesi
8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - Sözleşmenin süresi
9.1. Sözleşmenin süresi, ise başlama tarihinden itibaren 12aydır.
Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı
10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri
10.1.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı
(KDDB) - ANKARA
10.2. İşe başlama tarihi
10.2.1. Sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.
10.3. Teslim programı ve teslim tarihi
10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 01.01.2011 ile 31.12.2011 tarihleri arasında,
İhale konusu her türlü basılı süreli yayın, yayınlandığı tarihten itibaren en geç 15 (onbeş) gün
içerisinde ODTÜ KDDB’na teslim edilecektir.
10.4. Teslim programında değişiklik
10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde
İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre
uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş
iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.
Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler
11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:
11.1.1. Yüklenici...........................................[Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.]
teminat olarak vermiştir.
11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../…. tarihine kadardır. Bu sözleşme hükümleri
çerçevesinde yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde kesin teminat mektubunun süresi,
uzatılan süre kadar yenilenir.
11.2. Ek kesin teminat:
11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin %
6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen
değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden
hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de
karşılanabilir.
11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun
süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü
maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.
11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:
11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği
ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten
sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir
garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti
süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.
11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan
borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul
tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın
kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye
iade edilir.
11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde;
alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim
tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle
iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya iade edilir.
Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.
11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati
tedbir konulamaz.
Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları
12.1. Ödeme yeri
12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Orta Doğu Teknik Üniversitesi Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimince, 2011 yılı Bütçe
kanununda öngörülen ödenek ve Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar dahilinde
yapılacaktır. 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale
dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı
aşağıda düzenlenmiştir.
12.2. Ödeme koşulları ve zamanı
12.2.1. Ödemeye esas para birimi 'dır.
12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren
Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi
yapacaktır.
12.2.3.
Ödemeler ODTÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama
Birimince, 2011 yılı Bütçe Kanununda öngörülen ödenek ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen
usul ve esaslar dahilinde Nisan, Temmuz ve Kasım dönemlerinde yapılacaktır.
Ödemeye esas para birimi:USD ve EURO cinsinden teklif veren yerli isteklilere ödemeler,
ihale tarihindeki Merkez Bankası döviz alış kurundan Türk Lirası (TL) olarak yapılır.
Yabancı isteklilere ise ödemeler teklif ettikleri para birimi cinsinden yapılır.
12.3. Akreditif
12.3.1. Ödemeler Nisan, Temmuz ve Kasım dönemlerinde yapılacaktır..
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.
Madde 14 - Fiyat Farkı
14.1. Bu ihalede fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan
sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar
15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından
yapılacaktır.
Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri
16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri
16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi,
sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde
gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi
kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak,
malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri
hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve
talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle,
İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan
yükleniciye tazmin ettirilir.
16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük,
yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu
yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya
İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen
zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından
kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını
karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin
teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil
edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.
16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından
sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması,
fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın
zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek
zorundadır.
16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine
ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.
16.2.Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri
16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
16.3. İş programı
16.4. Güvenlik önlemleri
16.4.1. Yüklenici;
a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,
b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,
c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç
ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,
ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve
mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,
zorundadır.
16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü
şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.
16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları
16.6. Malların taşınması
16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından,
yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve
korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü
hasardan Yüklenici sorumludur.
16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin
zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların
kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması
gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin
edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her
türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.
16.7. Garanti ve bakım, onarım
16.7.1. madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - Eğitim
17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon
Madde 19 - Yeni model
19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline
dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu
değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin
mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.
Madde 20 - Ambalajlama
20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda,
orijinal ambalajında teslim edilecektir..
20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta
tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.
Madde 21 - Reklam yasağı
21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili
olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.
Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları
22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların
herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini
ödeyecektir.
22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle,
ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu
olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari,
hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir
talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer
hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici,
sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup
olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve
yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.
22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki
hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.
22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş,
faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz
etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir
sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.
Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması
23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin
karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik
yapılabilir:
a) Malın montaj veya teslim yeri.
b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak
ödeme şartları.
23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme
düzenlenemez.
Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,
b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün
olmaması,
şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin
% 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler
çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.
24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme
bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
yerine getirmesi zorunludur.
24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi
çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha
düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek
giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla
yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.
Madde 25 – Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.
25.1.1. Mücbir sebepler:
a) Doğal afetler.
b) Kanuni grev.
c) Genel salgın hastalık.
ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.
d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre
uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;
a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,
b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,
c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,
ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı
olarak bildirimde bulunması,
d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,
zorunludur.
25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller
25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın,
öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait
olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel
nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması
halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya
tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.
25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir
teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.
25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya
tamamı için uzatılır.
Madde 26 - Sigorta
Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri
27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi
27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi
27.3. İzinler ve ruhsatlar
27.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve
onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye
gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.
27.4. İdarenin personeli
27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla;
malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için
Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare;
Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin
adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı
olarak bildirir.
Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler
28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır.
Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin,
onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu
işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.
28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit
yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.
Madde 29 - Yüklenicinin vekili
29.1.Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile
sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin
uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile
birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle
yükümlüdür.
29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili
birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.
Madde 30 – Denetim, muayene ve kabul işlemleri
30.1.
Basılı süreli yayınlar ve CD’ler koliler içerisinde, paket listeleri ile imza karşılığı ODTÜ
KDDB’na teslim edilecektir.
Muayene sonucunda derginin hasarlı, yırtık, ikinci el (kullanılmış) v.b. olması halinde, bu tür
yayınları yüklenici, 5 (beş) gün içerisinde ODTÜ KDDB’den teslim alacaktır. Almadığı
takdirde yüklenicinin posta adresine ücreti yüklenici tarafından karşılanmak üzere kargo ile
iade edilecektir. İade edilen bu tür basılı süreli yayınlar 15 (on beş) gün içerisinde, yenileri ile
değiştirilecektir.
Teslim edilen yayınlar, ODTÜ - KDDB tarafından görevlendirilen, muayene kabul
komisyonunca, ihaleye uygun olup olmadıkları incelenmek üzere teslim alınır. İnceleme
sonrasında muayene kabul komisyonu, kabul raporu düzenler.
30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen
hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve
Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas
alınacaktır.
Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi
31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek
bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon
tarafından; her teslimatta;
a) Sözleşme başlangıcından itibaren teslim edilen malların miktarı,
b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,
bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik
şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir.
Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa
ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri
dahilinde raporunda yer verir.
31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile
malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde
reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.
31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin
ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini
başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul
işlemlerinden muaftır.
Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları
32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir.
Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü
değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında
gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı
yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen
veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen
veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı
Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.
32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce,
sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme
bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare,
devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş
günü içinde kendisine iade eder.
Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler
33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere
uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen
süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir
gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.
Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi
34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin,
sözleşmeye uygun olarak mali veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 15 gün süreli
yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen
her takvim günü için sözleşme bedelinin %01 oranında gecikme cezası uygulanır.
34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak
ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin
teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.
34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca
protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.
34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise
ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir
kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından
yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce
teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun
mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim
imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim
edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler
çerçevesinde ihtar yapılır.
Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi
35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi
35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenicinin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme cezasını
düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere, İdarenin bu
sözleşmede belirlediği süreyi ve açıklamaları içeren ihtarına rağmen aynı durumun devam
etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde
sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin
teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi
35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde
bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan
belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto
çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve
sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih
35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda
bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek
kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye
edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün
tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;
a) İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin
bulunmaması,
b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,
c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte
olmaması,
hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını
isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu
durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem
yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil
edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.
35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi
35.4.1. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere
ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar
iade edilir.
Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi
36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye
intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen
sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan
fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri
izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen
beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.
36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi
halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe
kadar Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan aylık toptan eşya fiyat endeksine
göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı
arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat
alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten
sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek
Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup
edilemez.
36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi
halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre
işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye
tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra isi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden
uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye
yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.
Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler
37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili
mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım
konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından
kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve
çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt
yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin
vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka
bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda,
Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.
37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği
zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait
olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması
halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve
varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas
alır.
37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal
miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye
ödenmesi gereken değerleri tespit eder.
37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan iste, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak
masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.
37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.
37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin
teminatı:
a) Tedavüldeki Türk parası ise doğrudan doğruya,
b) Banka teminat mektubu ise bankadan tahsil edilerek,
c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,
gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.
Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi
38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve
İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun
olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü
içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.
Madde 39 – Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti
39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir
cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır
hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735
sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.
Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk
40.1. İdare, teslim edilen malda/iste hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine
uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın
teknik şartnameye uygun başkan bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun
hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya
işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin
kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma
hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın
veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli
hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici mali veya
malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların
kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından
geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerlerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve
bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni
model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.
Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu
41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı
Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237
sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile
o isteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza
kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu
kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi
hükmü uygulanır.
Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü
42.1. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu
bendinde sayılan hallerin dışındaki tüm durumlarda;
42.1.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın
çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
42.2. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 2 nci maddesinin 1 inci fıkrasının 1 nolu
bendinde belirtilen hallerin varlığında;
42.2.1. İdare ve yüklenici arasında karşılıklı müzakere yolu ile giderilemeyen her türlü fikir
ayrılığı ile sözleşme kapsamındaki hükümlerin tatbiki, yorumlanması ve benzeri konulara
ilişkin anlaşmazlıklar (sözleşme hükümlerine göre İdarenin re'sen hareket etme ve karar
verme yetkisine haiz olduğu haller hariç olmak üzere) 21.06.2001 tarih ve 4686 sayılı
Milletlerarası Tahkim Kanunu hükümlerine göre çözülecektir.
42.2.2. Tahkim heyeti üç hakemden oluşur. Taraflardan her biri birer hakem seçer ve bu iki
hakem de otuz gün içinde üçüncü hakemi belirler. Taraflardan biri, diğer tarafın Noter
vasıtasıyla gönderdiği bu yoldaki talebin kendisine ulaşmasından itibaren otuz gün içinde
hakemini seçmez veya tarafların seçtiği iki hakem seçilmelerinden sonraki otuz gün içinde
üçüncü hakemi belirleyemezler ise; gerek ikinci hakem gerekse üçüncü hakem, taraflardan
birinin talebi üzerine Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından seçilir. Üçüncü hakem
başkan olarak görev yapar.
42.2.3. Anlaşmazlığın esasına ilişkin maddi hukuk kuralları Türk hukukuna tabi olacaktır.
Tahkimin dili Türkçe'dir. Tahkim yeri, Ankara'dır. Yetkili mahkeme Ankara Asliye Hukuk
Mahkemesi'dir.
42.2.4. İdare veya yüklenici tarafından hakeme başvurulmuş olması halinde dahi, yüklenici
işlere devam etmek ve işin yürütülmesi ile ilgili İdarece alınacak kararlara uymak zorundadır.
Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller
43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun
ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar
Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 44 - Diğer hususlar
44.1.
İstekli süresinde teslim edemediği her türlü basılı süreli yayının teslim edilememe
gerekçelerini her ayın sonunda rapor edecektir. Süresinde teslim edilmediği halde
raporlanmayan herbir sayı ve gecikilen her takvim günü için toplam sözleşme bedelinin
%0,01 (onbindebir)’i oranında gecikme cezası uygulanır.
İstekli, ihtiyaç listesinde yer alan basılı süreli yayınları, 2011 yılı başından itibaren yayınlanan
ilk sayılardan başlamak üzere tümünü sağlamakla yükümlüdür. Söz konusu basılı süreli
yayınlara ait sayıların baskılarının tükenmesi ya da stok dışı kalması durumunda, istekli bu
sayıların yeniden basılmalarını veya geriye dönük abonelik dışı sağlanmalarını 60 (altmış)
gün içerisinde gerçekleştirmekle yükümlüdür. Her bir sayı teslim edilmediği takdirde
gecikilen her takvim günü için toplam sözleşme bedelinin %001 (onbindebir)’i oranında
gecikme cezası uygulanır.
Madde 45 - Yürürlük
45.1. Bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması
46.1. Bu sözleşme …….. maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak
okunup anlaşıldıktan sonra /../…. tarihinde imza altına alınmıştır. Sözleşmenin 1 (Bir) nüshası
İdarede muhafaza altına alınıp, …. nüshası da Yükleniciye verilmiştir.
İDARE YÜKLENİCİ

2011 yılı Basılı Süreli Yayın Alımı Sözleşme Tasarısı

Transkript

Benzer belgeler

Getränkekisten- Transportwagen Bottle crate