KARARNAME

Transkript

KARARNAME

T.C.
Re smi Gazete
Kuruluş
Tarihi:
(7 T e ş r i n i e v v e l
1336) - 7 E k i m
1920
6
Yönetim ve Yazı işleri için
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Genel Müdürlüğüne
başvurulur.
3 OCAK 1977
P A Z A R T E S İ
Sayı:
15808
KARARNAME
Karar
Sayısı:
10/10/1976 Tarihli ve 7/12829 sayılı kararnamenin ekidir.
7/12829
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünün 100 mil
yon lira sermaye ile kurulan Gerede Ağır Teçhizat ve Çelik Konstrüksiyon Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sermayesine, % 49
(yüzde kırkdokuz) oranında 49.000.000 (kırkdokuz milyon) Lira ile (finansmanının 1976 yılı Bütçe Kanununun (E) cetvelinde yer alan hüküm
lere uygun olarak DESİYAB'ın iştiraki ile yapılacak ağır sanayi yatırımlarına katılma fonundan karşılanması kaydiyle) katılmasına izin veril
mesi; Maliye Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığının
olumlu görüşlerine ve Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Kararma dayanan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
nın 23/8/1976 tarih ve 13/10 -53 - 941 sayılı yazısı üzerine, 12/3/1964 tarih ve 440 sayılı Kanunun 4 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulunca 10/10/1976 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
S. DEMİREL
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
A.TÜRKEŞ
Devlet Bakanı
M. K. ERKOVAN
Millî Savunma Bakanı
F . MELEN
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. N. ERBAKAN
Devlet Bakanı
Barbakan Yardımcısı
Prof. Dr. T. FEYZiOĞLU
Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK
Devlet Bakanı
Devlet Bakanı
G. KARACA
Adalet Bakanı
İ. MÜFTÜOĞLU
İçişleri Bakanı
0. ASİLTÜRK
Dışişleri Bakanı V.
S, ÖZTÜRK
H. AKSAY
Maliye Bakanı
Doç. Dr. y. ERGENEKON
Millî Eğitim Bakanı
A. N. ERDEM
Bayındırlık Bakanı
F. ADAK
Ticaret Bakanı
H. BAŞOL
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
Dr. K. DEMİR
Güm, ve Tekel Bakanı
O. ÖZTRAK
Gıda - Tar. ve Hav. Bakanı
Prof- K. ÖZAL
Sanayive Tek. Bakanı
A. DOĞRU
Imar ve İskân Bakanı
V OK
Genc. ve Spor Bakanı
4 S EREK
Ulaştırma Bakanı
N. MENTEŞE
En ve Tab. Kay Bakanı
S. KILIÇ
Çalışma Bakanı
A. T. PAKSU
Turizm ve Tan. Bakanı
L. TOKOĞLU
Köyişleri Bakanı
V. POYRAZ
Orman Bakanı
T. KAPANLI
Kültür Bakanı
R. DANIŞMAN
Sosyal Güvenlik Bakanı
A. M. ABLUM
GERKONSAN Gerede Çelik Konstrüksiyon ve Teçhizat
Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Esas Mukavelesi
Kuruluş:
Madde 1 — Aşağıda isim ve ikametgâhları ve Mahiyetleri yazılı ku
rucular tarafından, bu mukavelenamede yazılı kayıt ve şartlar dahilin
de faaliyette bulunmak üzere Türk Ticaret Kanununun Anonim Şirketlerin ani kuruluş hükümlerine göre bir anonim şirket teşkil edilmiştir.
1. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü, KarabükZonguldak, T. C. Tebaasından.
2. DESİYAB Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası, Ankara, T. C.
Tebaasından.
3. Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T. A. Ş., Ereğli - Zonguldak,
T. C. Tebaasından.
4. Bolu İl Özel İdaresi, Bolu, T. C. Tebaasından.
5. Demir Çelik İşçileri Y a t ı r ı m Fonu Hükmi Şahsiyeti
Şirketin adı:
Madde 2 — Şirketin adı «GEBKONSAN Gerede Çelik Konstrüksiyon
ve Teçhizat Fabrikaları Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi» dir.
Şirketin Maksat ve Mevzuu:
Madde 3 — Şirket, Çelik Konstrüksiyon, teçhizat, vinç, kreyn İmal
etmek esas gayesiyle kurulmuştur.
Bu maksatla Şirket, mevzuu ile ilgili hususlarda;
a) Komple çelik konstrüksiyon imal etmek, mekanik ve ısıl işlemler yapmak, dövme ye presleme suretiyle makina parçalan imal etmek ve her türlü metal işleme ile tesisler kurup işletmek,
b) İmâl ettiği mal ve teçhizatın montajım yaparak müteahhit
veya taşeron sıfatıyla ihaleli işler almak ve yaptırmak,
c) Mevzuu ile ilgili araştırma, geliştirme hizmetleri görmek, per
sonel yetiştirme ve buna benzer faaliyetlerde bulunmak, mühendislik ve
müşavirlik hizmetleri görmek, bu konuda yabancı firmalarla
işbirliği
yapmak,
d) Yerli ve yabancı firmalarla imalât İçin gerekli lisans ve tek
nik yardım temini ile ilgili anlaşmalar yapmak,
e) İmalât mevzuularıyla ilgili olarak zaruri alınan, yedek parça,
talkım ve teçhizat, mamul ve yan mamullerin ithal, İbraz ve dahili tica
retini yapmak,
f) Şirketin maksat ve mevzuu ile ilgili olmak üzere, yerli ve yabancı firmalardan mümessillik, taahhüt, komisyon ve acentelik alınması
ve verilmesi gibi hususlarda mukaveleler ahtetmek, mevzuu ile ilgili di
ğer kuruluşlara ortak olmak ve yeni ortaklıklar kurmak,
g) Faaliyet mevzuu ile ilgili her türlü iç ve dış ticari, sınaî, mal!
ve hukuki iş ve muameleleri yapmak,
h) Şirket işleri için iç ve dış piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar ahdetmek emval ve kefalet kredileri teinin etmek,
Sahife : 2
(Resmî Gazete)
3 OCAK 1977
i) Şirket iştigâl mevzuu ile ilgili her nev'i gayrimenkul almak,
satmak, inşa etmek, ettirmek, kiralamak, kiraya vermek, bunlar üzerinde ipotek rehin ve her türlü kanuni haklar tesis etmek veya ettirmek,
j) Şirketin mevzuu ile ilgili hususlarda kara ve deniz nakliyatı için
gerekli vasıtaları satınalmak, ithal ve imâl ettirmek, kiraya vermek ve
ya kiralamak,
Yukarıda gösterilen muamelelerden başka, ileride Şirket için fay
dalı ve lüzumlu görülecek başka işlere ve muamelelere girişmek isten
diği takdirde idare meclisinin teklifi üzerine keyfiyet Umumi Hey'etin
tasvibine sunularak ve bu yolda karar alındıktan sonra, Şirket dilediği
işleri yapabilecektir. Esas Mukavele değişikliği mahiyetinde olan bu hu
sus için Şirket Ticaret Bakanlığı'nın önceden tasvip ve muvafakatini
alacaktır.
d) Bir kişisi Türk Ticaret Kanununun 275 nci maddesi hükmüne
göre Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca tayin edilir.
Sermaye tezyidinde hisselerin yeni durumuna göre (a) ve (b) bendlerindeki üye sayısı dağılımı değiştirilebilir.
İlk İdare Meclisi Üyeliklerine aşağıdaki zevat seçilmiştir.
Şirketin Merkez ve Şubeleri:
Madde 4 — Şirketin Merkezi Gerede'dedir. Şirket
faaliyetlerinin
gerektirdiği hallerde; Ticaret Bakanlığı'na haber vermek şartıyla yurt
içinde ve dışında şubeler ve acentalar açabilir.
İdare Meclisinin Müddeti :
Madde 10 — İdare Meclisi Üyeleri üç sene müddetle seçilirler.
Müddeti biten üyenin yeniden seçilmesi caizdir.
Müddeti bitmeden boşalan üyenin temsil ettiği hissedarlar tarafın
dan gösterilen namzetler arasından İdare Meclisi'nce yenisi seçilir ve İlk
Umumi Hey'etin tasvibine arz olunur. Yeni üye selefinin müddetini tamamlar. Umumi Hey'et lüzum görürse İdare Meclisi Üyelerini her zaman değiştirebilir.
Şirketin Müddeti :
Madde 5 — Şirket müddetsiz olarak kurulmuştur.
Madde 6 — Şirketin sermayesi 100.000.000 TL. sıdır.
Sermaye:
Şirket sermayesi beheri TL. 1.000 — sı kıymetinde 100.000 adet hisseden teşekkül eder.
Hisse
Adet Tutan TL. nisbeti %
1. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel
Müdürlüğü
2. DESİYAB Devlet Sanayi ve İşçi Yatınım
Bankası
3. Ereğli Demir ve Çelik Fab. T. A. Ş.
4. Bolu İl Özel İdaresi
5. Demir-Çelik İşçileri Yatırım Fonu
Hükmî Şahsiyeti
49.000
49.000.000
49
20.000
10.000
900
20.000.000
10.000.000
900.000
20
10
0.9
20.100
20.100.000
20.1
Şirket sermayesinin tamami yukarıda adı geçen ortaklar tarafın
dan taahhüt ve l/41eri peşin olarak ödenmiştir. Geri kalan 3/4 sermaye
İdare Meclisi'nin uygun gördüğü zaman ve şekilde ödenir.
Bu husustaki ilânlar, esas mukavelenin 29. maddesi gereğince ya
pılır.
Hisse Senetleri
Madde 7 — Hisse senetleri A, B ve C serisi olmak üzere üç seriden
müteşekkildir.
A) Serisi Hisse Senetleri: ıNama muharrer olup sermayenin % 20
sine tekabül eden 20.000 adet bu hisse senetleri T. Demir ve Çelik İş
letmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait olacaktır.
B) Serisi Hisse Senetleri: Hamilime muharrer olup, bu esas mu
kaveleye ekli «Demir Çelik İşçileri Yatırım Fonu Yönetmeliği» hüküm
lerine göre tevzi edilecektir. Bu hisseler başlangıçta sermayenin % 20.1
ını teşkil eden (20.100 adet) TL. 20.100.000,— olarak tesbit edilmiştir.
C) Serisi Hisse 'Senetleri: Hamiline muharrer, (29.000 adet) TL
29.000.000,— lik kısmı Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlü
ğüne ait olup, zamanla yatırım fonu iştirakçilerine veya küçük tasar
ruf erbabına devredilecektir. Mütebaki (30.900 adet) TL. 30.900.000,—
lık kısmı, hakiki veya hükmi tasarruf sahiplerine ait olacaktır.
A serisi hisse senetleri idare meclisi kararıyla devredilebilir.
Sermaye Tezyidi:
Madde 8 — İlerideki sermaye tezyitlerinde C hisse senetleri ve bu
hisse senetlerine tekabül eden yeni hisse senetlerinin belli ölçüler içinde,
yurt dışında çalışan işçiler ile Şirkette çalışan personele ve halka inti
kali imkân nisbetinde gözetilecektir.
İdare Meclisi:
Madde 9 — Şirket, altısı Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine göre
umumi Hey'et tarafından seçilen, birisi de Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığınca tayin edilen 7 kişiden müteşekkil bir İdare Hey'eti tarafından
idare edilir.
İdare Meclisine seçilecek üyelerden,
a) İki kişisi A serisi hisse senetlerine,
b) İki kişisi B serisi hisse senetlerine,
c) İki kişisi C serisi hisse senetlerine sahip hissedarlarca gösteri
lecek namzetler arasından, seçilir.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
.7
İdare Meclisinin
selâhiyetleri:
Madde 11 — Kanunda ve esas mukavelede Umumî Hey'et tarafın
dan alınması gerekli olduğu belirtilmeyen hususlarda karar almaya İdare Meclisi selâhiyetlidir.
Aşağıdaki hususlarda İdare Meclisi karar alabilir.
1. Murahhas Azaların seçimi ve bunlara verilecek selahiyetlerin
tesbiti,
2. Umum Müdür, Umum Müdür Muavinleri, Teknik Müdür, Malî
İşler Müdürü ile Mukavele akdetmek ve bunların selâhiyet ve vazifelerinin tesbiti.
3. Şirket namına mukavele imzalamaya selâhiyetli veya mukavele
ile çalıştırılan personelin işe alınmaları ve selâtayetlerinin tesbiti.
4. Şubeler, sınaî tesisler açılmasına, kapatılmasına veya feshine
karar verilmesi.
5. Şirket menkûl ve gayrimenkûlleri üzerinde rehin ve ipotek tesisine ve fekkine izin verilmesi.
6. Şirket namına gayrimenkul satın alınması, inşa ettirilmesi, ki
ralanması.
7. Şirketi kazaî ve idarî merciler önünde temsile, tahkime, sulh
ve ibraya selâhiyetli temsilci tayini.
8. Hususi ortaklıklar kurmak ve mevcutlara iştirak etmek, bun
lardan ayrılmak veya bunları feshetmek.
9. Şirket mamûllerinin satışı ve bakımı için şirket kurmak; şir
ketle müşterek faaliyet esaslarını tesbit etmek ve tadil etmek.
10. Senelik iş programı bütçe ve kadronun hazırlanması ve gerek
tiğinde bunların tadili.
11. Bilânço, kâr ve zarar hesabı; faaliyet raporunun hazırlanması.
İdare Meclisi Toplantıları :
Madde 12 — İdare Meclisi ayda en az bir defa toplanır. Toplantı
yeri şirket merkezidir. İdare Meclisinin karan ile başka bir mahalde de
toplanılabilir. İdare Meclisi kararlarını Türk Ticaret Kanununun 330.
maddesi hükümlerine göre alır.
Şirketi
İlzam:
Madde 13 — Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili, idare Mec
lisine aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve akdolunacak
sözleşmelerin muteber olabilmesi için, bunların Şirketin resmi unvanı
altında konmuş ve Şirket ilzama selâhiyetli iki kişinin imzasını taşıması
gerekir.
İdare Meclisi, selâhiyetlerinin bir kısmını üyelerden birine veya
Umum Müdüre devredebilir. Umum Müdürün selâhiyet ve mes'uliyetleri
İdare Meclisince tesbit edilir.
İdare Meclisi Üyelerinin Yapamayacakları İşler ve Mesuliyetleri:
Madde 14 — İdare Meclisi Üyeleri Türk Ticaret Kanununun 332.
334 ve 335 inci maddelerinde yazılı muameleleri yapamazlar.
a) Şahsi menfaatlerinde, usûl ve füruundan birisiyle eşi ve üçüncü
dereceye kadar (bu derece dahil), kan ve sihri hısımlarının menfaatle
rine taalluk eden hususların müzakerelerine iştirak edemezler.
b) Umumi Hey'etten izin almadan kendi veya başkası
namına
bizzat ve dolayısıyla Şirket mevzuuna giren ticari muamele yapamazlar.
3 OCAK 1977
(Resmî Gazete)
İdare Meclisi Üyelerinin ödenekleri:
Madde 15 — İdare Meclisi Üyeleri bu esas mukavelenin 33 üncü
maddesinde tesbit edilen şekil ve suretle kâr payından başka Umumi
Hey'etin tesbit edeceği aylık ve yıllık veya her toplantı için muayyen
bir ödenek alabilirler.
Murahhas azaların ve Şirket personelinin kadroları ve ücretleri İda
re Meclisince tesbit edilir.
Murakıplar:
Madde 16 — Umumi Hey'etce birisi A serisi, ikisi de diğer hisse
senetleri sahiplerinin göstereceği namzetler arasından üç murakıp seçi
lir.
İlk murakıp olarak:
1)
2)
3)
Murakıplar bir yıl için seçilmişlerdir,.
Murakıpların Vazifeleri:
Madde 17 — Murakıplar T. T. K . nun 3S3 üncü maddesinde sayı
lan vazifelerin ifasiyle mükellef olmaktan başka Şirketin iyi şekilde İdaresinin temini ve Şirket Menfaatinin korunması hususunda gerekli göre
cekleri bütün tedbirlerin alınması için İdare Meclisi'ne teklifte bulun
maya ve icapettiği takdirde Umumi Hey'eti toplantıya çağırmaya ve
toplantı gündemini tayine Umumi Hey'eti toplantıya çağırmaya ve top
lantı gündemini tayine T. T. K . nun 354. ncü maddesinde yazılı raporu
tanzime selâhiyetli ve vazifelidir. Mühim ve acele sebepler gerektirdiği
takdirde murakıplar ve selâhiyetlerini derhal kullanmak mecburiyetin
dedir. Murakıplar kanun ve esas mukavele ile kendilerine verilen vazi
feleri iyi ifa etmemekten dolayı müteselsil mes'uldür.
Murakıpların
Ücreti:
Madde 18
Murakıplara Umumi Hey'et tarafından her yıl tesbit
olunan aylık ücret ödenir.
Umumî Hey'et:
Madde 19 — Şirket Umumi Hey'eti adi ve fevkalâde olmak üzere
iki şekilde toplanır.
Adi toplantı, Şirketin hesap devresini takip eden üç ay içinde yapı
lır.
Fevkalâde Umumî Hey'et, Türk Ticaret Kanununda belirtilen hal
ler ve şirket işlerinin gerektirdiği durumlarda toplanır.
Toplantı yeri:
Madde 20 — Umumi Hey'et toplantıları Şirket Merkezinde veya
Şirket Merkezinin bulunduğu şehrin herhangi elverişli bir yerinde yapı
lır. Umumî Hey'et İdare Meclisinin kararıyla başka yerde de toplanabi
lir. Umumî Hey'et toplantılarına, İdare Meclisi Başkanı, o yoksa İdare
Meclisi Başkan Vekili riyaset eder.
Toplantıda Komiser Bulunması:
Madde 21 — Gerek adi, gerek fevkalâde Umumi Hey'et toplantılarında Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.
Komiserin gıyabında yapılacak Umumî Hey'et toplantılarında alı
nacak kararlar muteber değildir.
Toplantı Karar ve Nisabı :
Madde 22 — Umumî Hey'et toplantıları ve bu toplantılardaki ka
rar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Vekil Tayini:
Madde 23 — Umumî Hey'et toplantılarında hissedarlar kendilerim
diğer hissedarlar veya tayin edecekleri şahıslar vasıtasıyla temsil ettire
bilirler.
Rey Hakkı :
Madde 24 — Umumî Hey'et toplantılarında her hissenin bir reyi
vardır.
Toplantı Zaptı:
Madde 25 — Umumî Hey'et toplantılarında alınan kararların ma
hiyeti ve neticelerini gösteren bir zabıt tutulur. Zaptın toplantı divanı
ve Komiser tarafından imza edilmesi gerekir.
Rey Verme Şekli:
Madde 26 — Umumi Hey'et toplantılarında reyler el kaldırmak su
retiyle verilir. Hazır bulunan hissedarlardan temsil ettikleri sermayenin
onda birine malik bulunanların talebi üzerine gizli rey'e müracaat olunur.
Esas Mukavelenin Tadili:
Madde 27 — Bu esas mukavelede yapılacak bütün değişikliklerin
tamamlanması T. T. K. nun 338 nci maddesi hükmü mahfuz kalmak
kaydıyla Umumî Hey'ette mevcudun % 75 inin reyine ve tatbiki Ticaret
Bakanlığı'nın iznine bağlıdır.
Bu husustaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve ticaret
siciline tescil ettirildikten sonra ilanları tarihinden itibaren muteber
olur.
Sahife : 3
Senelik Raporlar:
Madde 28 — İdare Meclisi ve Murakıp raporları ile senelik bilanço
ve faaliyet raporu Umumî Hey'et zabıtlarından ve Umumî Hey'ette ha
zır bulunan hissedarların isim ve temsil ettikleri hisse miktarlarım gösteren cetvelden üçer nüsha, Umumî Hey'etin son toplantı gününden iti
baren en geç bir ay içinde Ticaret Bakanlığına gönderilir.
İlânlar:
Madde 29 — Şirkete" ait ilânlar Türk Ticaret Kanununun 37 nci
maddesinin 4. fıkrası hükümleri mahfuz kalmak şartıyla, Şirket Mer
kezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 20 gün önce yapılır.
Umumi Hey'etin toplantıya çağırılmasına ait ilânlar, Türk Ticaret
Kanununun 368 inci maddesi hükümleri dairesinde ve toplantı günleri
dahil olmamak üzere en az i k i hafta önce yapılır.
Sermayenin azaltılmasına ve Şirketin infisahına ait ilânlar için T.
T. K . nun 397 ve 438 inci maddeleri hükümleri tatbik olunur.
Umumi Hey'et Türk Ticaret Kanununun 370 inci maddesine göre
toplanır.
Tahvil İhracı:
Madde 30 — Şirket, İdare Meclisinin teklifi ve Umumî Hey'eti kararı ile Türk Ticaret Kanununun hükümlerine göre tahvil ihraç edebilir.
Hesap Dönemi:
Madde 31 — Şirket hesap dönemi her yılın 1 Ocak günü başlar, 31
Aralık günü sona erer. Birinci hesap dönemi Şirketin kesin olarak ku
rulduğu tarih ile o yıln Aralık ayının sonuncu günü arasındaki müddettir.
Safi Kârın Tesbiti:
Madde 32 — Amortismanlar, karşılıklar İdare Meclisi Reis ve Aza
larının ücret veya huzur hakları müdür, memur, müstahdemlerin ve mu
rakıpların ödenek ve ücretleri ile Şirketin tediye ve tahakkuk ettirilmesi
gerekli her türlü masrafları gayrisafi kârdan çıkarıldıktan ve Şirketin
tabi olduğu mali mükellefiyetler karşılığı tefrik olunduktan sonra geriye
kalan miktar Şirketin safi kârını teşkil eder.
Kârın Tevzii:
Madde 33 — 32 nci maddede tesbit edilen safi kârdan şirket hük
mi şahsiyetine terettüp eden mali mükellefiyetler ve toplam ödenmiş
sermayenin % 50 sini buluncaya kadar % 5 kanunî ihtiyat akçesi düşül
dükten sonra kalan ve tevzie esas kârdan,
a) Hisselerin ödenmiş kısmının % 5 i nisbetinde birinci temettü
hissesi ayrılır.
b) Türk Ticaret Kanununun 466 nci maddesinin 3 üncü bendi ge
reğince ayrılması gerekli ihtiyat tefrik olunur.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı miktarlar çıktıktan sonra kalan k â r ı n :
1. Yüzde biri İdare Meclisi azalarına ve murakıplara,
2. Yüzde ona tamamlanacak mütebaki kısmı İdare Meclisinin tesbit edeceği şekilde müdür, memur ve müstahdem ve işçilere ikramiye
olarak,
3. Ödenecek temettü miktarı sermayenin ödenmiş kısmının % 25
ini geçmeyecek şekilde ikinci temettü dağıtılır.
4. Artan kısım fevkalade ihtiyaç akçesi olarak tefrik edilir veya
Umumi Hey'et karan ile hissedarlara üçüncü temettü olarak dağıtılabi
lir.
Madde 34 — Senelik kârın hissedarlara hangi tarihlerde tevzi edi
leceğine İdare Meclisinin teklifi üzerine Umumi Hey'etçe karar verilir.
İhtiyat Akçesi:
Madde 35 — Şirket tarafından şirket sermayesinin *A 20 sine va
rıncaya kadar ihtiyat akçesi ayrılır. Bu miktarın herhangi bir şekilde
azalması halinde yukarıdaki nisbete ulaşıncaya kadar yeniden ihtiyat ak
çesi ayrılır.
Bakanlığa Gönderilecek
Nüsha:
Madde 36 — Şirket bu esas mukaveleyi bastırarak on nüshasını
Ticaret Bakanlığı'na gönderir.
Fesih ve İnfisah:
Madde 37 — Umumî Hey'et Şirketin feshine Karar verebilir. Şir
ket Türk Ticaret Kanununda belirtilen sebeplerle infisah eder. Şirket,
sermayesinin en az 3/4 ünü temsil eden hissedarların iştiraki ile topla
nan fevkalâde Umumi Hey'etin 3/4 ünün kararı ile feshedilebilir. Şirke
tin feshi maksadıyla toplanacak Umumi Hey'etlerin müteakip toplantılarında da aynı nisap aranır.
Mukavelede Bulunmayan Hususlar:
Madde 38 — Bu esas mukavelede bulunmayan hususlar hakkında
Türk Ticaret Kanunu Hükümleri tatbik olunur.
Muvakkat Madde : 1
Şirketin kuruluşuna tekaddüm eden ve kurucular tarafından kuru
luş proje ve hazırlık çalışmaları için gerekli addolunan bilcümle harcama
lar şirketin masraflarına intikal ettirilebilir.
Sahife : 4
(Resmî Gazete)
3 OCAK 1977
İLÂNLAR
Ankara Belediye Başkanlığından:
1 — 6.203.201,70 TL. keşif bedelli Balgat asfalt şantiyesinde 2 adet
1500 tonluk sabit asfalt tankı ve tesisleri işi 2490 sayılı Kanun hükümle-rine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme 18/1/1977 Salı günü saat 15.00 de Ankara Belediyesi
Encümeni Salonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri İçerisinde
Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde görülebilir.
4 — Eksiltmsye girebilmek İçin isteklilerin;
a) (199.846,05) TL. lık geçici teminatını,
(Bloke çek kabul edilmiyecekür.)
b) 1976 yılma ait Ticaret Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri tksiltme şartname
sinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan teçhizat beyannamesi,
sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum büdirisi ile 500 000,—
TL. nakit ve serbest mevduatlarını gösteren banka referans mektubunu,
teknik personel beyannamesini taahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakan
lığından almış oldukları (H) grubundan müteahhitlik karnesini ve şart
namesinde belirtilen benzeri bir asfalt tesisini önceden yaptıklarına dair
belegeyi (Gerekirse yeterlik belge komisyonu önceden yapılan tesisleri ye
rinde mceliyebiılir) teklif mektupları ite birlikte zarfa koymalar] gerek
mektedr.
5 — İsteklilerin teklif mektuplarını ihale tarihi ve saatinden en son
bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Encümendeki İhale Komisyonu
Başkanlığına vereceklerdir. (Verilen teklif mektupları geri alınmaz.)
6 — Eksiltmeye girmek için gerekli yeterlik belgesinin son müracaat
tarihi 14/1/1977 Cuma günü saat 17.30 a kadardır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki secikmeler kabul edilmez
Keyfiyet ilân olunur.
30396 / 4-4
Çankırı Emniyet Müdürlüğünden
C i
Yazlık elbise, şapka dahil
Kışlık elbise, şapka dahil
Gömlek
Meşin gocuk içi kürklü
Miktarı
Birim fiyatı
TL.
M . bedeli
TL.
19.500
24.180
6.240
43.800
1 — İlimiz Çarşı ve Mahalle bekçilerinin yukarıda cins ve miktarı
yazılı elbiselerin 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi gereğince, yazlık el
bise, şapka dahil ve yazlık gömlek bir parti, kışlık elbise, şapka dahil ve
kışlık gömlek bir parti ve içi kürklü meşin gocuk bir parti olmak üzere
dikim ve alım işleri ayrı ayrı ihale edilecektir.
2 — Yazlık elbise, şapka dahil ve gömleklerin muhammen bedeli:
22.620,— lira olup, geçici teminatı: 1.696,— liradır, kati teminatı: % 15 dlr.
3 — Kışlık elbise, şa.pka dahil ve gömleklerin muhammen bedeli:
27.300,— lira olup, geçici teminatı: 2.047,— liradır, kati teminatı: "'o 15 dir.
4 — İçi kürklü meşin gocukların muhammen bedeli: 43.800,— lira
olup, geçici teminatı: 3.285.— liradır, kati teminatı: °A 15 dir.
5 — Gocuk bedenleri 44-2 Ad., 46-15 Ad., 48-S Ad., 50-7 Ad., 52-16 Ad.,
5-1-9 Ad., 53-12 Ad., 58-1 Ad. vt 60 5 Ad. olacak, »ocuk için ihaleye girecekier numune getireceklerdir.
6 — İhalesi 13/1/1977 Perşembe günü saat 15.00 de Emniyet Mü
dürlüğünde yapılacaktır. Teklif mektupları ihale saatinden 1 saat evvel
Komisyon Başkanlığına verilecektir. Postada gecikmeler kabul edümiyecektir.
7 — Vasıf ve şartlar her gün mesai saatleri dahilinde Emniyet Mü
dürlüğünde görülebilir.
78
78
156
73
Tk.
Tk.
Ad.
Ad.
250
310
40
600
8 — İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminatları ve 1976 yılma
ait ticaret odası vesikası ile birlikte belirli yerde hasır bulunmaları ilân
olunur.
20415 / 4-4
Tekel Genel Müdürlüğünden :
1 — 1.726.964,— TL. keşif bedelli Çemişgezek
(Tunceli)
İdare
Ambar Binası inşaatı işi, 1976 malî yılı içinde yapılan işlerin bedeli
895.000,— TL. bu yıl, geriye kalan işlerin bedeli de 1977 malî yılı büt
çesinden ödenmek üzere, birim fiyat esasına göre kapalı zarf yöntemi
ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Geçici t e m i n a t ı : 65.558,— TL. dır.
2 — Eksiltme 14/1/1977 Cuma günü saat 15.00 de istanbul-Unkapanındaki Merkez Satın Alma Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Şartnamesi anılan Komisyon ile Ankara Tekel
Başmüdür
lüğü ve Tunceli Tekel Müdürlüğünde görülebileceği gibi, 50,— TL. kar
şılığında satın da alınabilir.
4 — Eksiltmeye girecek olanların 10/1/1977 -günü çalışma saati
bitimine kadar eksiltme şartnamesinin 5. maddesi uyarınca;
a) Yapı araçları bildirisi,
b) Teknik personel beyannamesini,
c) Taahhüt beyannamesini, sermaye ve kredi olanaklarını bil
diren malî durum bildirisini,
d) Bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış 86.348,— TL.
lık banka referansını,
e) Bayındırlık Bakanlığından
almış oldukları (C) Grubundan
en az işin keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini göste
rir müteahhitlik karnesinin aslını,
B i r dilekçeye ekliyerek istanbul - Karaköydeki Yatırım ve Uygu
lama Grubu Müdürlüğüne başvurmaları ve (İhaleye katılma 'belgesi)
almaları şarttır.
5 — İsteklilerin, 2490 sayılı yasanın 32 nci ve eksiltme şartname
sinin 10 ncu maddesine göre hazırlayacakları kapalı teklif zarflan ile;
a) Geçici teminat makbuzlarını,
b) İhaleye katılma belgesini,
c) Ticaret Odası belgesini,
d) İsteklilerin gerçek veya tüzel kişi olması gerekir. (Özel ve
tescil edilmemiş ortaklıklar kabul edilmez.) İstekli bir ortaklık olduğu
takdirde;
aa) İdare Merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sici
line kayıtlı bulunduğu Ticaret Odasından veya sair resmî bir makam
dan ortaklık siciline kayıtlı ve halen faaliyette olduğunu gösterir ve
bu eksiltmenin ilk ilân tarihinden sonra alınmış bir belgeyi,
bb) Ortaklığın sirküleri veya ortaklık adına teklifte bulunacak
kimselerin bu ortaklığın vekili olduğunu gösterir Noterden onanlı ve
kâletnameyi.
İhale saatinden bir saat öncesine kadar 2. maddede belirtilen Ko
misyona makbuz karşılığında vermeleri şarttır.
6 — B u ihale ile ilgili belgelerin posta ile gönderilmesi halinde
gecikme ve kaybolmalar kabul edilmez. Duyurulur.
20432 / 1-1
Gaziantep Valiliğinden:
1 — Gaziantep Emniyet Müdürlüğünün (Küçük tip) Role binası
inşaatı, 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (346.000,—) liradır.
3 — Eksiltme Gaziantep Emniyet Müdürlüğü İhale Komisyonun
da, 17/1/1977 Pazartesi günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar meşkûr müdürlükte
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) (17.590,—) liralık geçici teminatım,
b) 1976 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekceleriyle birlikte verecekleri, (Eksiltme şart
namesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanacak) teknik personel
bildirisi, plan ve teçhizat bildirisi, taahhüt bildirisi, malî durum bil
dirisi ve eki banka referans mektubu, bu işin keşif bedeli kadar ış
bitirme belgesini ibraz suretiyle, Bayındırlık Müdürlüğünden alacak
ları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları
lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını, 17/1/1977 Pazartesi günü saat
14.00 e kadar makbuz karşılığı ihale komisyonu başkanlığına verecek
lerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için, son müracaat tarihi, 14/1/1977
Cuma günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
20973 / 1-1
3 OCAK 1977
(Resmî Gazete)
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Tahmini bedeli 480.000 TL. geçici teminatı 22.950 TL, olan 76-2749-1
dosya numaralı-30 ton kafes tel sandıkların imal ettirilerek satın alın
ması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile
eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 19/1/1977 Çarşamba günü saat 16.00 da Ankara'da Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır.
Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile bedelsiz alınır.
İstekliler, 1976 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi- odası veya es
naf belgesini geçici teminat mektubu, veya makbuzunu, teknik şart
namede istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza
ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektup
larını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilin
de Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul
edilmez. Duyurulur.
20922/4-1
Tahmini bedeli 206.800 TL. geçici teminatı 11.590 TL., olan 76-2101-3
dosya numaralı 700 metre 8-5/8" kapalı boru ve 300 metre 8-5/8" filt
re borularının imal ettirilerek satın alınması 2490 sayılı Kanunun 31.
maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 20/1/1977 Perşembe günü saat 16.00 da Ankara'da Ka
rayolları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacak
tır. Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile 50,— T L . bedelle alınabilir.
İstekliler 1976 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya es
naf belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şart
namede istenilen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza
ederek dış zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektup
larım eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde
Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul
edîmez. Duyurulur.
20923 / 4-1
Bayındırlık Bakanlığından :
Cinsi : Giyim eşyası, Miktarı: 14 kalem, Muhammen Bedeli:
253.015,— TL., Geçici Teminatı: 13.871,— TL., İhalenin Tarihi: 19/1/1977
Saati: 14.30.
Yukarıda cinsi, miktarı, muhammen bedeli, geçici teminatı, iha
le günü ve saati yazılı 14 kalem giyim eşyası 2490 sayılı Kanunun 31.
maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ihaleye konmuştur.
İhale Bajcanhk binası içindeki Malzeme Müdürlüğünde; yapıla
caktır. Bu işe ait teknik şartnameler aynı yerden bedelsiz olarak te
min edilebilir.
İsteklilerin ticaret veya sanayi odası ya da esnaf belgelerini dış
zarfa koymak sureti ile ve şartnamede belirtilen esaslar dahilinde ha
zırlıyacaklan teklif mektuplarını, ihale saatinden 1 saat öncesine ka
dar ihalenin yapılacağı yerdeki Komisyon Başkanlığına makbuz mu
kabilinde teslim etmeleri ve postadaki gecikmelerin kabul edilmeyece
ği ilân olunur.
20915 / 4-İ
Ankara Levazım Amirliği 1 No. lu Satm Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları
yazılı (bir) kalem memba içme suyu kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım Amirli
ğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı
Komisyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul
edilmez.
Cinsi : Memba içme suyu (20. litrelik), Miktarı: 40.000 damacana
Muhammen Bedeli: 200.000,— TL., Geçici Teminatı: 11.250,— TL. İha
le g ü n ü : 19 Ocak 1977 Çarşamba, Saati: 11.00
20674 /4-!
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden :
380 K V ' L U K ŞÖNT REAKTÖRLERİ SATIN ALINACAKTIR
Kurumumuzun şebeke yatırımlarında kullanılmak üzere 380 kV,
80 ve 60 MVAr'lık Şönt Reaktörleri için teklif alınacaktır. Sipariş be
deli Dünya Bankası kredisi ile karşılanacak olup teklifler Dünya Ban
kasına üye ülkeler ile İsviçre firmalanndan alınacaktır.
Teklifler en geç 17 Şubat 1977 saat 14.00 e kadar Ankara Necatibey Cad. No. 3 te Kurumumuz Şebekeler Dairesi evrak servisine
teslim edilmelidir.
Sahife : 5
Postadaki gecikmeler özür sayılmaz.
Şartnameler yazılı başvuru ile bu çeşit malzemeyi imal ettik
lerini belgeleyen firmalara Kurumumuzca postalanır.
Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.
20702 / 2-1
Tahmini bedeli 168.000 TL., geçici ieminatı 9.650 TL. olan 76-2500-1
dosya numaralı 4 kalem çelik şerit ambalaj çemberlerinin imal etti
rilerek satm alınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapah
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 18/1/1977 Salı günü saat 16.00 de Ankara'da Karayol
ları Genel Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır.
Şartnamesi aynı yerden bir dilekçe ile 25,— TL. bedelle alınabilir.
İstekliler 1976 yılı vizesi yapılmış ticaret, sanayi odası veya esnaf
belgesini geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede
istenen belgeleri ve alman şartnamenin her sahifesini imza ederek dış
zarf içine koymak şartiyle hazırlıyacaklan teklif mektuplannı eksilt
me saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde Komisyon
Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyu
rulur.
20907 / 4-1
Sümerbank Alım ve Satım Müessesesi Müdürlüğünden: BAHÇEKAPI - İSTANBUL
'
İthalâtı tarafımızdan yapılmak üzere kapalı zarf usulü ile Sü
merbank Ereğli Pamuklu Sanayii Müessesesi için 50 ton mısır pamuğu
satm alınacaktır.
Evsafı : 60/3 iplik için. T i p i : Giza 67 veya Giza 69, Kalite : Fully
Good/Extra.
1 — Tekliflerin en geç 31/1/1977 günü akşamına kadar Alım ve
Satım Müessesesi veya Sümerbank istanbul Şubesi Hollerindeki Tek
lif atım kutusuna atılması veya yukanda belirtilen tarihde elimizde
olacak şekilde postalanması lâzımdır.
2 — Kapalı zarfın üzerine A L / I 16744/Erğ. işareti konulacak ve
teklif verme son günü yazılacaktır.
3 — Teklifler i k i ay opsiyonlu olacaktır.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmayıp,
teklifler arasından şartlarımızla ihtiyacımıza en uygun olanı tercih
edilecektir.
'
'
20906 / l - l
Muhtelif Fabrika ve Müesseselerimizin 1977 yılı ihtiyacı 25 ka
lem kimyevi madde satm alınacaktır.
Kapalı zarfı havi teklif mektuplarının 24 Ocak 1977 günü saat
17.30 a kadar müessesemiz veya istanbul Şubemizdeki teklif atım ku
tusuna atılması veya ikinci bir zarf içerisinde aynı tarih ve saatte
Müessesemizde bulunacak şekilde posta ile gönderilmesi lâzımdır. Pos
tada vaki gecikmeler nazan dikkate alınmaz.
B u ihaleye ait liste ve mubayaa şartnamesi; Müessesemiz Alıra
Müdürlüğü III cü Alım Kısmından bedelsiz olarak alınabilir.
Şartnameye uygun verilmeyen teklifler muteber
addedilmeyip
mukayese dışı bırakılacaktır.
Müessesemiz 2490 sayılı Arttırma ve Eksiltme Kanununa tabi de
ğildir.
20766/ 1-1
•
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden :
Aşağıda cinsi miktan sınıfı ve tipi yazılı kalem açına makinesi
teknik ve ticarî şartnamesine göre iç ve dış piyasadan satın alınacak
tır.
1 — İstekliler bu alıma ait teknik ve ticarî şartnamelerle sözleş
me tasansını Ankara'da Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Tica
ret Şubesinden veya istanbul ve İzmir Bölge Müdürlüklerinden temin
edebilirler.
2 — Teklifler en geç 27/1/1977 Perşembe günü saat 17.30 a ka
dar Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü II numaralı Merkez Sa
tm Alma Komisyonu Başkanlığında bulundurulacaktır. B u tarihten
sonra gönderilecek teklifler ve postada vaki gecikmeler nazan itibara
alınmayacaktır.
3 — Ofis satm alma mevzuunu teşkil eden malzemeyi ihale edip
etmemekte veya kısmen ihale etmekte veya tercih ettiği talibe ver
mekte serbesttir.
Malzemenin cinsi : Kalem açma makinesi S : 2 T: 1 tek bıçaklı
(iki yedek bıçağı ile) Miktarı: 5000 adet.
20905 / 1-1
Sahife : 6
3 OCAK 1977
(Resmî Gazete)
T.C.D.D. Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden :
(130 ton bentonit, 100 ton pirinç döküm kumu ve 300 ton pik
Döküm kumu satın alınacaktır)
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 130 ton bentonit, 100 ton pirinç
döküm kumu ve 300 ton pik döküm kumu tip mukavele ve eksiltme
şartnamesine göre kapah zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak sa
tın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 14/1/1977 tarih Cuma günü saat 14.00 de Müessese
miz Alım Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif
mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonu
muz adına göndermeleri veya bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza
teslim edilmeyen
veva muvakkat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değil
dir.
6 — B u işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak
Komisyonumuz
dan temin edilebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme veya arttırma mevzuunu teşkil eden işi
ihale edip etmemekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale
etmekte tamamen serbesttir.
20974 / 2-1
Sümerbank Ereğli Pamuklu Sanayi -Müessesesi Müdürlüğünden:
1 — Müessesemiz pis su tahliye kanalının temizlenmesi ile rogorlannın yapımı işi kapah teklif alınarak istekli firmaya yaptırılacaktır.
2 — Bu işe ait şartname Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden
mesai saatleri içerisinde temin edilebilir.
3 — İstekliler kapalı tekliflerini 12/1/1977 günü mesai saati so
nuna kadar Müessesemiz Haberleşme Servisine vereceklerdir.
4 — Teklif verenlerin banka teminat mektubu veya nakit olarak
20.000,— TL. lık teminat yatırmaları gerekli olup, kati teminat bağlan
tıyı müteakip tutarın % 15 i dir.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi
yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta tamamen serbesttir.
20970 / 1-1
Ankara Defterdarlığından:
Dosya No
Mevkii
511 _ 3S062
511—37309
Dikmen
Etlik A. İncirli
Cinsi
Bağ
Tarla
Ada
Parsel
Yüzölçümü
Hazine hissesi
Muhammen B .
Lira K r .
Teminatı
Lira K r .
2838
9006
9
11
1192 M2
640 M
664/5076
Tamamı
93.552,—
480.000,—
5.928,—
22.950,—
2
1 — Yukarıda dosya numaralan mevkii cinsi, ada, parsel, yüzölçümleri Hazine hissesi muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı taşın
maz mallar hizalarında gösterilen muhammen bedeller üzerinden 2490 sayılı Kanunun 31 nci maddesine müsteniden kapalı zarf usulü ile ayrı
ayrı satışa çıkarılmıştır.
2 — İhalesi 24/1/1977 tarihine tesadüf eden Pazartesi günü saat 11.00 de Defterdarlık Millî Emlâk Müdürlüğünde teşekkül edecek Ko
misyon huzurunda yapılacaütır.
3 — Bu ise ait ihale dosvalan her gün mesai saatleri dahilinde M'llî Emlâk Müdürlüğü Satış Servismde görülebilir.
4 — Talinlerin satın almak istedikleri taşınmaz mal için yatıracakları teminata karşılık alacakları teminat makbuzu ile birlikte hazırlıvacaklan kapalı teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyona vermeleri. (Postada vaki gecikme kaV»ıl edilmez.)
İlân olunur.
20975 / 4-1
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden: A N K A R A
1 — A s a l d a durumları yazılı bulunan inşaat işleri 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usuliyle ayrı, ayrı
eks'ltmeve konulmuştur.
2 — Eks'ltme aşağıda vazıh erinlerde Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölae Müdürlüğü ihale Komisvonunda yapılacaktır.
3 _ F.ksi'tme şartnamesi ve diğer evraklar Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge-Müdürlüğünde görülebilir. (1976 yılı birim fiyatları % 20 - % 25
•/o, 30 zamlıdır.)
§j
4 — Eksiltmeve e^'rebi'mek için isteklilerin:
A — Bavındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5. Bölee M ü d ü r l ü p namına her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatlarını,
B — 1976 vılma ait t'caret veva sanavi odası belgesini,
C — (Her iş için avn, avrı olmak üzere müracaat dilekcelerivle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre
hfmrianrms olan vanı araçları bildirisi, sermave ve kredi olanaklarını açıklavan malî durum bi'd risi, banka referansmı, teknik personel
büd-risi. ta.ahhüt bild'risi, Bavındırlık Bakanlığından almış oldukları aşağıda belirtilen müteahhitlik karnesi grubundan kesif bedeli kadar
isin ek<;iltmes ne girebileceklerini gösterir müteahh'tlik karnelerinin asılları ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komis
yonundan alacakları) eksiltmeve erirme beleesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa kovmaları lâzımdır.
5 _ İstekliler teklif mektuplarını aşağıda belirtilen ihale tarihi ve saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında İhale Komisyonu Baş
kanlığına vereceklerdir.
6 _ Fksütmeve girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
7 _ Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez,
Karne
Keşif bedeli G. teminatı
Son müracaat
grubu
I ş ı n a d
TL.
TL.
ihale tarihi
ihale saati
tarihi
;
;
1 — Ankara Güvercinlik Jandarma Sb. Astsb. Ok. çevre
yolları ve laboratuvar ikmal inşaatı
2 — Ankara isçi Sağlığı ve Iş Güvenliği Merkezi 2. kısım
ikmal inşaatı
3 — Ankara G^da Tarım Kontrol Eeit'm ve Araş. Proje
Tam. Yat. Eği. binası ve garaj inşaatı
4 — Kastamonu E . Tini Cezaevi ikmal inşaatı
5 — Ankara Ders Aletler Yapım Merkezi atelye inşaatı
ve noksanlarının ikmali
6 — Ankara Vergi Dairesi Gelirler Gn. M d . Eği. Merkezi
inşaatı
6.190.907,04
199.478,—
1.893.594,—
70.558,—
11.400.000,—
355.750,—
16.337.308,—
503.870,—
1.608.644,86
62.010,—
11.400.000,—
355.750,—
Perşembe
20/1/1977
Perşembe
20/1/1977
Cuma
21/1/1977
Cuma
21/1/1977
Perşembe
24/1/1977
Perşembe
24/1/1977
11.00
11.30
11.00
11.30
11.00
1130
Pazartesi
17/1/1977
B
Pazartesi
17/1/1977
C
Sah
B
18/1/1977
Sah
B
18/1/1977
Pazartesi
H
20/1/1977
Pazartesi
20/1/1977
B
20517/4-1
3 OCAK 1977
Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satın Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatlan
yazılı (Dokuz) kalem (ilâç ham maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri
hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuz da yapılacaktır. Evsaf
ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Levazım
Amirliğinde görülebilir, tsteklilerin kanunî şekilde
hazırlayacakları
teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz
karşılığı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektup
lar kabul edilmez.
ilâç ham maddelerinin tamamı bir müteahhide ihale edilebileceği
gibi her kalemin tamamı da ayrı ayrı müteahhitlere ihale edilebilir.
C i n s i
M . bedeli
Lira
Miktarı
Ergotamin tartar
rat
Dex t romethorfan
Glycerın
Kateın sitrat
Litokain HCL.
Talk
Vazelin likit
Vitamin A. Palmitaı
Vazelin pür
Sahife : 7
(Resmî Gazete)
G. teminatı
ihale
Lira
Günü
Saati
0.500
50
1.500
200
30
2.500
1.000
Gr
Kg
Kg.
Kg.
Kg
Kg.
Kg.
100.000.—
500.00ü,—
101.475.—
33.200.—
13.500,—
22.500,—
45.000,—
100
5.000
Kg.
Kg-
100.000.—
141.750 —
6.250.8.350,—
1.057.425,-
59.505,—
6250,- 13/1/1977 Per
23.750- şembe saat 11.00
6.325,— de.
2.500,—
1.015,—
1.690,—
3.375,—
20579 /4-3
Kilis Belediye Başkanlığından
Belediyemiz ihtiyacı olan 2 adet traktör 2490 sayılı Kanun hüküm
leri uyarınca kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. İki adet traktörür
muhammen bedeli 260.000,— TL. olup. geçici teminatı 14.150,— TL. dır
İhale 11 Ocak 1977 Sah günü Encümen huzurunda saat 15.00 de yapıla
çaktır.
Taliplilerin teminat makbuzları ile kapalı tekliflerini aynı gün saat
14.00 e kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır. Bu işe ait şart
name ve diğer hususlar mesai saatleri içerisinde Belediye Yazı İşleri Mü
dürlüğünde görülebilir. İlân olunur
20385 / 4-3
6 - Teklifler FOB teslim esasına göre hazırlanacak münhasıran
yurt dışındaki imalâtçı firmalar tarafından verilecek, ithalâtçı v« komis
yoncuların verecekleri teklifler kabul edilmeyecektir
7 — Teklifler İç içe Ud zarf halinde hazırlanacak, posta kanalıya
veya elden gönderilecek, dış zarf mühürlü ve kapalı olacak, ayrıca üze
rine teklifin hangi alıma ait olduğu yazılacaktır.
8 — Teklifler en geç 15 Şubat 1977
tarihinde Hv K K İlgında
bulundurulacak, postada vaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
2066T 8-3
Köy işleri Bakanlığı Topraksu Makina ikmal Müdürlüğünden •
Aşağıda cinsi ve miktarı yazılı makinalar Milletlerarası Kalkın
ma Birliği (IDA) ve Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası (IBRD)
na üye ülkeler ile isviçre ve Türkiye'deki imalâtçı firmalardan teklif
almak suretiyle satm alınacaktır.
1 — Makınaların, bedelleri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Milletlerarası imar ve Kalkınma Bankası arasında imzalanan 23 Haiiran 1975 tarihli Çorum-Çankın Kırsal
Gelişme Proiesi (1130-TL.)
tkraz anlaşması hükümleri çerçevesinde Topraksu Genel Müdürlüğü
ne tefrik olunan 2.755.000 dolar muadili çeşitli ülke paralan içerisin
den karşılanacaktır.
2 — Satmalına 2490 sayılı Kanun hükümlerine dahil olmadığın
dan Müdürlüğümüz, makınaların bir kısmını alıp almamakta veya
kalemlerden bir veya bir kaçını iptal etmekte serbesttir.
3 — Teklif sahiplerinin hazırlayacakları kapalı zarf tekliflerini
en geç 13/1/1977 günü saat 17.00 ye kadar Topraksu Makina ikmal Mü
dürlüğünde bulundurmak üzere YıJdınmbeyazn P.K 19 Ankara ad
resine postalamaları veva (Eskişehir-Polatlı volu 10. Km de Toprak
su Makma ikmal Müdürlüğü Yeni Tesisleri - Ankara) vermeleri.,
4 — Bu işe ait şartnameler Ankara'da Müdürlüğümüzden dilekçe
nukabilmde mesai saatleri dahilinde temin edilebilir.
5 — Her sıra numarasında kavıtlı makina ve ekipmanlar için
verilecek teklifler avrı bir zarfa konulacak ve zarfın üzerine sıra nu
marası yazılacaktır
6 — Postada vaki gecikmeler ve telgrafla verilen teklifler kabul
edilmez. İlân olunur.
Sıra
Miktarı
Mo.
Makinanm cinsi
adet
Angle
Paletli
Paletli
Lâstik
Temel
Motor
Paletli
Ankara Levazım Amirliği 4 No. lu Satm Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazık
(22 M ) kalem (2. sınıf çam kereste) kapalı zarfla eksiltmeleri hizala
rındaJö gün ve saatlerde komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şart
namesi çalışma saatlerinde komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğin
de görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacaklan teklif meıttup
laruu ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komi*
yon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edumez
3
Dozer bıçağı
Hidrolik Excavator (1 Cu. Yd.)
Yüklevici (2 Cu Yds.)
Tekerlekli Traktör (90 HP)
Sondai Makinası
Grader fi 25 HP >
Traktöre akple Angledozer ünitesi (130 HP.)
20
5
17
20
6
2
1
4-4
Zonguldak Belediye Başkanlığından
J
Cinsi 2. sunu cam kereste Miktarı 22 M . M bedeli . 77.000.—
TL. G '«rrunatı 5.100.— TL., thaıe gunu ve saati 1 3 m ) W
Perşembe
11.00
20070 , 4-3
de
HKVS
Kuvvetlen
Komutanlığı Tedarik Şube Müdürlüğünden
TEKLİF ALMA tLÂNl
1 — Hv K K ligi ihtiyacı için yurt dışından. FOB şartlarında say
ri kabili riieu akreditif açmak suretiyle 998 kalem uçak yer destek teç
hizatı yedek parçası satm alınacaktır.
2 — Satm alma; 1601 sayılı Kanunun bazı maddelerini değiştiren
1904 sayılı Kanun ve 7/6946 sayılı Kararname hükümleri uyarınca yapüa
çaktır.
3 — Satm alınacak yedek parçaların herhangi bir idari V P teknik
şartnamesi voktur. Yedek parçaların stok numarası, parça numarası is
mi ve miktarları mevcut IBM Listelerinde belirlenmiş olup. fenni vasıf
lar bu listelerde vazılı şartlan ihtiva edecektir
4 — Satm alınacak yedek parçalara ait listeler Hv K K. Tedarik
Şube Müdürlüğünde mevcut olup, mümessillik betaesi ibra7 edilmek su
retiyle ük ilân tarihini müteakip 15 gün içerisinde ücretsiz olarak aline
bilir.
5 — Geçici teminatı yoktur.
10 kati teminat istenecektir
Belediyemiz taşınır mallarından olup. ekonomik omrünu doldurmuş
mlunan 9 adet motorlu araç 395.000 lira muhammen bedel dahilinde
2490 sayılı Kanunun 31 mel maddesine tevfikan kapalı zarf -ısuin II*t3/l/lS»7'7 Perşembe günü saat 15.30 da şartnamesi ıtereeinrt- «nrılarnkm
Taliplilerin mezkûr kanuna göre hazırlayacakları temınarianrv h»vı
rekltf mektuplarının ihale saatinden 1 saat evvel Encümen Başkanlığına
vermeleri lâzımdır.
Şartnamesi Hesap İşleri Müdürlüğünden temin edilebilir
M bedeli Teminatı
Tipi ve markası
TL.
TL.
Modell
Plakası
67
67
67
67
67
67
67
67
67
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
AC
726
899
533
845
778
721
722
723
773
1963
1966
1962
1965
1963
1962
1962
1962
1964
Fargo et kamyonu
Torroda Jeep pikap
Thames damperli çöp kam
Enter çöp kamyonu
Rample statıon binek
Mersedes benz otobüs
Mercedes benz otobüs
Mercedes benz otobüs
Magirus otobüs
Toplam
50 000
10.000
50.000
15.000
30 000
40.000
80.000
60.000
fiOOOO
750
3.750
1.125
2.250
3 000
5.250
4.500
4.500
395.000
30567 4-4
Sahife : 8
(Resmî Gazete)
Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden:
1 — Kırklareli/Vize ve Tekirdağ/Malkara'da yapılacak (2) adet
Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonları işi Beden Terbiyesi
Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden
oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye ko
nulmuştur.
2 — İşin muhammen bedeli 8.640,000,— TL. (% 20 zamlıdır.)
3 — B u işin muvakkat teminatı 345.600,— TL. dır.
4 — Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü İhale
Komisyonunda 19/1/1977 Çarşamba günü saat 15.30 da yapılacaktır.
5 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğü Talim, Terbiye ve Tesisler Dairesi Başkanlığının bulunduğu
Ankara Denizciler Caddesi No. 46 da görülüp tetkik edilebilir veya bu
radan bedeli mukabilinde satın alınabilir.
6 — Eksiltmeye iştirak edeceklerde eksiltme şartnamesinin 5.
maddesinin A. B. C. D. E. F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve bel
geler aranır.
İştirak belgesi alınabilmesi için;
a) Yapı araçları (Makina - Teçhizat) beyannamesi,
b) Teknik personel beyannamesi,
c) Taahhüt beyannamesi,
d) Sermaye ve kredi imkânlarım bildiren malî durum bildirisi
ve 691,200,— TL. İrk banka kredi mektubu,
e) Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en
az işin muhammen bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini
gösterir (Müteahhitlik Karnesi); Dilekçelerine ekliyerek Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü iştirak belgesi komisyonuna müracaat etme
leri gerekmektedir.
7 — İsteklilerin ekslitme şartnamesinde verilen izahat dairesinde
hazırlayacakları teklif mektuplarını iştirak belgesi ile birlikte 19/1/1977
günü yukarıda (4. maddede) belirtilen eksiltme saatinden bir saat
önce en geç saat 14.30 a kadar makbuz karşılığı İhale Komisyonu Baş
kanlığına vermeleri lâzımdır.
8 — İştirak belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 13/1/1977
günü mesai saati sonuna kadar Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü ka
yıtlarına intikal ettirmeleri gerekir.
9 — İlânda istenilen belgeler müracaatla birlikte verilmedikçe
yeterlik belgesi verilmez.
10 — İdare 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta
serbesttir.
11 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki olacak gecikmeler
kabul edilmez.
21003 / 2-1
1 — Eskişehir/Sivrihisar ve Afyon/Emirdağ'da yapılacak (2) adet
nulmuştur.
2 — İşin muhammen bedeli 8.640.000,— TL. (% 20 zamlıdır.)
radan bedeli mukabilinde satm alınabilir.
maddesinin A. B. C. D. E . F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve bel
geler aranır.
a) Yapı araçları (Makina • Teçhizat) beyannamesi,
d) Sermaye ve kredi imkânlarını bildiren malî durum bildirisi
ve 691.200.— TL.lık banka kredi mektubu,
leri gerekmektedir.
3 OCAK 1977
serbesttir.
kabul edilmez.
'
21004 / 2-1
Ankara Levazım Amirliği 4 No. Iu Satm Alma Komisyonu
Başkanlığından
Kapalı zarf usulü ile Muh. A l . Atlı Merasim B l . K h . Binası inşaatı
işi yaptırılacaktır.
Keşif bedeli 183.155 lira olup, Geçici teminatı 10.425 Uradır. İhalesi
24/1/1977 günü sata 11.00 de Komisyonda yapılacaktır. Keşif ve şart
namesi her gün Komisyonda ve istanbul Levazım Amirliğinde görü
lebilir. Taliplerin 2490 sayılı kanun hükümleri dairesinde hazırlaya
cakları teklif zarflarını en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar
makbuz mukabilinde Komisyon Başkanlığma vermeleri şarttır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. Taliplerin en geç 18/1/1977 günü saat
17.30 a kadar Ankara'da Ank. İnş. E m i . Md. lüğüne müracaat ederek
yeterlik belgesi almaları şarttır.
21005 / 4-1
»
Ankara Levasım Amirliği 2 No. lu Satm Alma Komisyonu
Başkanlığından
Aşağıda cinsi, miktan, muhammen bedeli ve geçici teminatı ve
ihale günü yazüı 10.000 metre (3 cm. lik) Şerit Kolon Müteahhit na
mı hesabına açık eksiltme suretiyle satm alınacaktır.
Evsaf, şartname ve numunesi mesai saatlerinde Komisyonda ve
istanbul Levazım Amriliğinde görülebilir.
Cinsi : Şerit Kolon (3 cm. lik) M i k t a n : 10.000 Mt. Muhammen
Bedeli: 60.000,— TL. Geçici Teminatı: 4.250,— TL. İhale g ü n ü : 21
Ocak 1977 Cuma, Saati: 11.00
20976 / 4-1
Bayındırlık Bakanlığı Karayollan Genel Müdürlüğünden :
I — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası
ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu ile
satın alınacaktır.
II — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına mal
zemenin sipariş numarasını, ismini ve malzeme ile ilgili olarak tem
silcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şart
nameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat 702
numaralı odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler.
III — Tekliflerin en geç 22/2/1977 günü saat 17.30 da Genel Mü
dürlükte bulundurulması gerekir. B u tarihten sonra verilenler ile şart
namelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate
alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez.
Dosya n u m a r a s ı : 76-523-2, Cinsi : 15 kalem iç ve dış lastik, Şart
name Bedeli: 50— TL,,
20921 / 3-1
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:
BÜYÜK V E KÜÇÜKBAŞ H A Y V A N SAKATATI SATILACAKTIR
1 — Kurumumuz, Ankara, Konya, Erzurum, Zeytinburnu, Urfa,
Elazığ, Kayseri, Bursa, Kars, Diyarbakır, Adana ve Tatvan et kombinalannda mukavelenin akit tarihinden 31/5/1977 tarihine kadar üre
tilecek büyük ve küçükbaş hayvan sakatat organları ile testisleri (yu
murta) 19/1/1977 tarihinde kapalı zarfla teklif alınmak suretiyle sa
tılacaktır.
2 — Her Kombina üretimi her orsan ayrı bir ihale konusudur.
B u ise ait şartnameler Genel Müdürlüğümüz Satış Müdürlüsünden,
yukanda adlan yazılı Kombina Müdürlüklerinden ve İzmir İrtibat Bü
romuzdan bedelsiz olarak temin edilebilir.
3 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi
yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen, dilediğine yapmakta ser
besttir."
" 21053 / 1-1
3 OCAK 1977
Sahife : 9
(Resmî Gazete)
Köy İşleri Bakanlığı Y S E Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğün
rir taahhüt beyanname üe ilân tarihinden sonra alınmış banka referansı
nı eksiksiz olarak bağlayarak bu işler için yeterlik belgeleri almalarına,
1 — Aşağıda gösterilen Grup Köyyolları stablize nakli işleri 2490 sa
yılı Kanunun 51, maddesi gereğince açık eksiltme usulü ile müteahhit
nam ve hesabına ihaleye çıkarılmıştır.
İli : Yozgat, İşin Adı: 2. gruba dahil köy yol.. Keşif bedeli:
1.567.320—, Bank. Ref.: 117.549,—, Muv. teminatı: 60.769,60, Eksiltme
tarihi gün ve saati : 14/1/1977 Cuma saat 15.00 de, Müracaatın son günü:
11/1/1977 Salı günü mesai saati sonuna kadar.
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesi göre hazırlıyacakları belgeler
le eksiltme saatinde İhale Komisyonu Başkanlığına, müteahhit nam ve
hesabına yapılacak açık eksiltmeye bizzat kendileri veya noterden vekaletnameli vekilleri iştirak edeceklerdir.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. İlân
olunur.
20764 / 4-2
den :
2 — Açık eksiltme hizalarında yazılı tarih, gün ve saatte İzmir Cad
desindeki 5. Bölge Müdürlüğü Binasında İhale Komisyonu eliyle yapıla
caktır.
3 — Bu iş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y S E Genel
Müdürlüğü Köyyolları Dairesi Başkanlığında ve işin ait olduğu ilin Y S E .
Müdürlüğü üe Y S E . 5. Bölge Müdürlüğü Y o l İşleri Şefliğinde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için :
a) İsteklilerin 1976 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi şirket
lerin faaliyet belgesi ve bu iş için hizalarında yazılı teminatı vermeleri.
b) En geç müracaatın son günü mesai sonuna kadar birer dilekçe
ile Y S E . 5. Bölge Müdürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine en az
yukarda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden stablize nakli işine ait keşif
miktarı kadar iş bitirme belgesi veya Bayındırlık Bakanlığından alın
mış (C) Grubu müteahhitlik karnesi, çalıştıracakları makinalan göste
Ankara Diş Tedavi ve Protez Merkezi Baştabipliğinden:
Müessesemiz ihtiyacı olan bir adet airratör 2490 sayılı Kanunun
31-33 maddelerine göre kapalı zarf suretiyle satm alınacaktır.
Muammen bedeli 26.400 T L . olup geçici teminatı 1.980 TL.
İhalesi 13/1/1977 Perşembe günü saat 14.00 de Diş Tedavi ve Pro
tez Merkezi binası içinde toplanacak satm alma komisyonunca yapı
lacaktır.
İhaleye iştirak edeceklerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacak
ları tekliflerini belirli saatten bir saat evvel satm alma komisyonuna
vermeleri ilân olunur. Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
20904/4-2
î — Eksiltmeye konulan işler
i)
2)
5)
6)
7)
Rize geçişi yolunun takriben K m . 78+570—87+898 kesiminde yap
tırılacak «Tesviye, sanat yapıları, üstyapı vs.» işleri.
(Diyarbakır-Mardin)
Ayr. - Mazıdağı - Derik - Ayr.
(II.
kısım)
yolunun takriben K m . 20+ 700—39+200 kesiminde yaptırılacak
«Tesviye, sanat yapılan, üstyapı vs.» işleri.
Diyarbakır-Mardin II B yolunun takriben K m . 69+ 685—90+ 527
kesiminde yaptınlacak «Tesviye, sanat yapılan, üstyapı vs.» işleri
Zonguldak - Ereğli II A yolunun takriben K m . 6+800—12+812
kesiminde yaptınlacak «Tesviye, sanat yapılan, tünel, üstyapı vs.»
işleri.
(Suşehri-Niksar) ayr. - Koyulhisar - 7. Bölge H d . yolunun tasrıben K m . 0+000—20+009 kesiminde yaptınlacak «Tesviye, sanat
yapılan, üstyapı vs.» işleri.
Suşehri - Niksar (7. B l . Hd.) II yolunun takriben K m . 20+ 747—
34+ 990 kesiminde yaptınlacak «Tesviye, sanat yapılan, köprü,
üstyapı vs.» işleri.
Tirebolu - Torul I yolunun takriben K m . 0+ 000—21 + 220 kesimin
de yaptırılacak «Tesviye, sanat yapılan, üstyapı vs.» işleri.
<
(Yukarıda yedi işe ait bazı birim fiyatlar % 30 zamlıdır.)
Keşif
Bedeli
Lira K r .
Geçici
Teminat
Lira K r .
Eksiltme
Tarih, gün ve saati
70.000.000,—
2.113.750-
19/1/1977 Çarş. 15
11/1/1977 Salı
63.000.000,—
1.903.750,—
20/1/1977 Perş. 15
12/1/1977 Çarş.
95.000.000,—
2.863.750,—
21/1/1977 Cuma 15 13/1/1977 Perş.
115.000.000,—
3.463.750,—
24/1/1977 P. Tesi 15 14/1/1977 Cuma
69.800.000,-
2.107.750,—
25/1/1977 Salı 15
17/1/1977 P.tesi
55.000.000,—
1.663.750 —
26/1/1977 Çarş. 15
18/1/1977 Salı
134.000.000,—
4.033.750,—
27/1/1977 Perş. 15
19/1/1977 Çarş.
Müracaat
Son günü
2 — Yukanda yazılı işlerin eksiltmeleri, Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Sitesindeki Yapım Dairesi Başkanlığı Odasında hizalannda ya
zılı tarih, gün ve saatlerde kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
3 — Eksiltme dosyalan; Vezneye yatınlacak 50,—şer lira bedele ait makbuz mukabilinde Genel Müdürlüğümüz Keşif ve Şartname Fen
Heyeti Müdürlüğünden alınacaktır, (iştirak belgesi müracaatından önce eksiltme dosyası almak şarttır,,)
4 — a) İştirak belgesi alabilmek için :
İsteklilerin en geç yukanda yazılı işler için ayn ayrı tespit edilmiş olan müracaat son günü mesai saati sonuna kadar birer dilekçe
ile Genel Müdürlüğümüze müracaat etmeleri, (Müracaatta genel evrak kaydı tarihi muteberdir.) Dilekçelerine; 3, 4 ve 7. numaralı işler için
(A), diğerleri için (B) Grubundan en az bu işlerin keşif bedelleri kadar müteahhitlik karnesinin aslını veya Genel Müdürlüğümüz İştirak
Belgesi Komisyonu Başkanınca tasdik edilmiş örneğini, eksiltme dosyasındaki örneklere uygun (1-Yapı araçlan bildirisini, Ana inşaat makinalarmın müteahhide ait olması ve makinalann kendisine ait olduğunu tevsik eden belgelerin bildiriye eklenmesi şarttır. Bu makinalann
halen bulundukları yerlerin adresleri açık ve kesin olarak bildiride gösterilecektir.) 2-Malî durum bildirisini, 3-Banka mektubunu, 4-Teknik
personel bildirisini, 5-Taahhüt bildirisini, (Müteahhidin son beş yıl içinde yaptığı işleri gösterir bir liste bildiriye eklenecektir.), 6-İstekli
lerin noter tasdikli, gerçek tek kişi olması halinde imza sirkülerini, şirket olması halinde şirket sirkülerini, 7 - İ ş yerini görüp tetkik ettikle
rine dair işin ait olduğu Karayollan Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belgeyi, 8 - Vekâletnameyi (-gerekiyorsa) Eksiksiz olarak ek
leyip bu işler için iştirak belgesi almalan, (Her iş için dilekçelerine ayn ayn belgeler bağlanacaktır. 1, 2, 4 ve 5 de yazılı belgelerin bizzat
müteahhit tarafından imzalanması şarttır. Vekâleten imza edilenler geçerli sayılmaz. İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.)
b) Eksiltmeye girebilmek için :
İsteklilerin 1976 vılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi ile şirketlerin; Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faalivet bel
gesi, noter tasdikli imza sirküleri veya şirket sirküleri, Genel Müdürlüğümüzden alınacak iştirak belgesi ve usulü dairesinde, yukanda yazılı
her iş için hizasında gösterilen miktarda geçici teminat vermeleri. ("Teminat mektup olarak verildiği takdîrdf bu mektupların
müddetsiz
veva son müracaat gününden itibaren en az üç ay müddetli ve Maliye Bakanlığının 12/1/1956 gün ve 5297-15/1723 sayılı tamimine uygun ol
maları.)
5 — tst«*VHi*»rin pv«i]ftroe ş a r t n a m e n d e verilen iy^thal dahisinde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını eksiltme günleri saat ondörde ka
dar makbuz mukabilinde Komisyon Basfe»ıhŞr>na vermeleri l^Tjmdsr.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunu'.
20706 / 4-2
Sahife : 10
3 OCAK 1977
(Resmî Gazete)
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
1 — Genel Müdürlüğümüz ihtiyacı için aşağıda dosya numarası
ve cinsi belirtilen malzeme dış memleketlerden teklif alma yolu
ile satınalmacaktır.
2 — Şartname almak isteyen firmalar başlıklı kâğıtlarına mal
zemenin sipariş numarasını, ismini, ve malzeme ile ilgili olarak tem
silcisi bulunduğu firmanın açık adresini belirten bir dilekçe ile şart
nameleri Merkezde Malzeme Şubesi Müdürlüğünde A Blok 7. Kat
702 numaralı odadan belirtilen bedel mukabilinde temin edebilirler.
3 — Tekliflerin en geç 21/2/1977 günü saat 17.30 da Genel Müdür
lükte bulundurulması gerekir. B u tarihten sonra verilenler ile şart
namelerine uygun olmayan teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate
alınmaz. Posta ile şartname gönderilmez.
Dosya N u m a r a s ı : 76-709-2, C i n s i : 200 ton 08 mm. çapta yüksek
mukavemetli öngerilme çeliği, Şartname bedeli: Bedelsiz.
20704 / 3-2
Beyoba Belediye Başkanlığından :
Belediye Hizmet binası inşaatı 319.841,42 TL. lık keşfi şartnamesi
dahilinde ihale olunacaktır. B u işe ait plân ve şartnameler Belediye
Fen İşlerinde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
ihale: 27/1/1977 Perşembe günü saat 15.00 de Belediye Encümeni
huzurunda kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
Muvakkat teminatı 16.550,— TL. dır. İhaleye iştirak etmek istiyenlerin 1976 - 1977 yılında geçerli Ticaret Odası vesikası ile bu kabil işleri
yapıp kabulünü yaptıklarına dair belge ibraz etmeleri ihale tarihin
den, saat 12.00 ye kadar ihale iştirak belgesi almış olmaları, ihale saa
tinden bir saat evvel teklif mektuplarım Belediye Başkanına vermiş
olmaları ve postadaki gecikmelerin kabul olunmıyacağı duyrulur.
20787 / 4-3
<
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Mü
dürlüğünden :
Asbest çimento oluklu ve düz levha ile mahya bağlantı eleman
ları satınalınması işi, 208.970,— lira kesif bedelle 2490 sayılı kanunun
31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.
İhale 21 Ocak 1977 Cuma günü saat 11.00 de Bölge' idare bina
sında eksiltme komisyonunca yapılacaktır. Geçici teminatı 11.700,—
liradır.
Bu işe ait ihale dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü
Malzeme Şubesi Müdürlüğünde, İzmir'de Karayolları 2., istanbul Kü
çükyalı 1. Bölge Müdürlüklerinde görülebilir.
İhaleye gireceklerin geçici teminat, 1977 yılı Ticaret ve Sanayi
Odası vesikası, vekâleten ihaleye gireceklerin vekâletnamelerini, is
tekli bir ortaklık olduğu takdirde bu belgelerine ilâveten şirketin imza
sirküleri veya vekâletnamesini (fotokopi kabul edilmez) ve şirketin
birinci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usu
lüne uygun olarak 2490 sayılı kanun gereğince hazırlayacakları teklif
mektuplarını en geç ihale saatinden bir saat önce Komisyon Başkan
lığına vermeleri lâzımdır.
Postadaki gecikmeler nazan itibare alınmaz.
Duyurulur.
20761 - 4-3
Afvon tl Daimi Komisyon Başkanlığından:
Dinar İlçesi halkında Melek Selek'e 5 vıl müdderle işlefrne ruh
satı aldığı evaz tebeşir ocağının 1973 yılı birinci taksidini ödevip il
çeyi terk etmiş ve yapılan aramalara rağmen adresi bulunamamıştır.
Melek Seleker 17/4/1974 tarihli taahhütnamesini gerektirdiği şart
lan 30 gün içinde yerine getirmediği takdirde mukavelesi onbirinci
madde hükmü uyarınca feshedilerek ocak yeni taliplerine ihale olu
nacaktır. İlân olunur.
20786 / 4-2
5 —
diyesinde
6 —
saat 17.00
7 —
8 —
İhale 20/1/1977 Perşembe günü saat 15.00 de Dörtdivan Bele
yapılacaktır.
Yeterlik belgesi için son başvurma 17/1/1977 Çarşamba günü
ye kadardır.
İhale ile ilgili evraklar belediyemizde görülebilir.
Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
20762 / 4-3
Elazığ Karayollan 8. Bölge Müdürlüğünden:
Bölge işyerleri ihtiyacı olarak aşağıda cinsi miktan muhammen
bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati yazılı malzemeler 2490/31.
maddesine göre kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır. İhaleye iştirak
etmek istiyenlerin kapalı zarflarında 1976 yılı vizeli ticaret odası bel
gesi, veya esnaflık belgesiyle geçici teminatı ibraz edeceklerdir. Ka
nuna göre tanzim edilen zarflar ihale saatinden bir saat evvel Bölge
İhale Komisyonuna makbuz karşılığında verilmiş olacaktır. Kanuna gö
re tanzim edilmemiş zarflarla postadan komisyona geç gelen zarflar
komisyonca kabul edilmiyecektir.
İhale dosyası her gün mesai saatlerinde Malzeme Servisinde gö
rülebilir. İhale evrakı istiyenlere gönderilmiyecektir. Duyurulur.
Alınacak malzemelerin;
Cinsi ve miktan
M . Bed. G. Tem
Lira
Lira
1. 16 kalem sıhhi tesisat
malzemesi ahmı
69.810
2. 250 Kg. çadır ipi ve 50.
Kg. kırnap alımı
18.000
•
İ H A L E
tarihi
günü
saati
4.741
24/1/1977
Pazartesi
11.00
1.350
24/1/1977
Pazartesi
15.00
20785 / 4-3
•
Urfa Endüstri meslek Lisesi Müdürlüğünden :
Urfa Endüstri Meslek Lisesinin 3 atelyesinin temrinlik malzeme
ihtiyaçlan 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usu
lüyle eksiltmeye çıkanlmıştır.
Muh.
Muv.
İhale
Bedeli
Tam.
Tarihi
C i n s i
Miktan
Lira K r . " Lira K r .
Saati
1. Ağaç-İşleri atelyesi
temrinlik malzemeleri
31 Kalem
20.605,— 1.545,40
21/1/1977
Cuma
Saat 9.00 da
2. Elektrik atelyesi
42 Kalem
18.926,25 1.419,50
21/1/1977
Cuma
Saat 10.30 da
3. Metal - İşleri atelyesi
24 Kalem
24.150,— 1.811,25
21/1/1977
Cuma
Saat 13.00 de
1 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mezkûr Müdürlükte
görülebilir.
2 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin vukanda
belirtilen
leminat miktarları kadar geçici teminat makbuzlarını teklil mektup
ları ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır.
3 — İstekliler teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel
İhale Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığı vereceklerdir.
4 — Telgrafla müracaatlar ve P.T.T. deki gecikmeler kabul edil
mez. İlân olunur.
20760 / 4-3
" '•- ' •
Konya Çimento Sanayii A. Ş. den:
Gerede Dörtdivan Belediyesinden:
M E Y V E V E S E B Z E HALİ YAPTIRILACAKTIR
1 — Belediyemizce 2490 sayılı kanuna göre sebze ve meyve hali
inşaatı yaptırılacaktır.
2 — İşin keşif bedeli 2.540.196,36 TL. dır.
3 — Geçici teminat 86.955,89 TL. dır.
4 — İhaleye iştirak için Ticaret Odasına kayıt ve malî yeterlik
belgesi istenecektir.
Fabrikamıza vasati 500 metre mesafede bulunan kalker ve k i l
ocaklanmızdan üç yılda toplam olarak 1.500.000 ton kalker ve 500,000
ton kil'in istihraç, yükleme, nakliye ve boşaltma işi şartnamesine göre
14/1/1977 günü ihale edilecektir.
İlgililerin şirketimize müracaatla şartname talep etmelerini rica
ederiz.
Şirketimiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihale yapıp yapmamak
ta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
20878 / 3-3
3 OCAK 1977
(Resmî Gazete)
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
(MUHTELİF HURDA M A L Z E M E SATILACAKTIR)
Kurumumuza ait olup, aşağıda müfredatı kayıtlı 7 adet muhtelif
hurda tezgâh ile 4 adet harç karma makinası kapalı zarfla teklif
almak suretiyle satışa arzedilmiştir.
Şartnameleri Kurumun. Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve istan
bul Şubesi Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Teklifler ihale günü en geç saat 14.00 de verilir.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna-tabi değildir.
Cinsi ve markası
75-119 «Topsat 980»
Muhtelif tezgâh hurdası
1. Greenwdod Batleyld
Leeds tezgâh
Leeds tezgâh
Leeds tezgâh
Leeds tezgâh
5. Greenwdod Batleyld.
Leeds tezgâh
Leeds tezgâh
Leeds tezgâh
«76-104 «Topsat 1054»
1. Betonniere
riehier
marka harç makinası
(Tek sil. Bernard
motoru 2 adet din
gili hariç kazanı ile
şaseye a küple) Mo
tor No. 731766
2. Wernigerode marka
harç makinası ( N A
GE)
(380 volt 14,9
amper D M K marka
elektrik motoru 2
adet dingili ve harç
kazanı şaseye aküple
Motor No. 59/100179
3. L M L Concerete M i
xer marka harç ma
kinası (Motoru yok)
harç kazanı 2 adet
tekerleksiz dingili şaseve a küplü Seri No.
105224
4. T H E T. L . Smith
Conpan marka harç
m.n kınası
(Motoru
yuk) harç kazanı 2
adet dingil. 2 adet
jantı şaseve aküple)
Seri No. 60083
Miktarı
adet
Muvakkat
teminatı
TL.
Bulunduğu yer
Sahife : 11
keşif bedeli kadar olan müteahhitlik karnesinin aslı veya Noterden
tasdikli sureti ile birlikte yeterlik belgesi almak üzere 14/1/1977 Cuma
günü saat 17.00 ye kadar Bankamıza müracaat edeceklerdir.
3 — Bankamız yeterlik belgesi verip vermemekte serbesttir.
4 — Teklif zarflarının 21/1/1977 Cuma günü saat 12.00 ye kadar
teslimi gerekir. Vaktinde yapılmayan müracaatlar ve postada vukubulan gecikmeler dikkate alınmaz.
5 — Teklif zarfları 21/1/1977 Cuma günü saat 14.30 da Bankamız
Satın Alma Komisyonunda açılacaktır.
Bankamız 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta veya işi ihaleye girenlerden dilediğine vermekte serbesttir.
20673 / 1-1
İhale
tarihi
Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığından:
10.000,—
Hurda İş. M d .
13/1/1977
10.000,—
10.000,—
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALINACAKTIR
Fakültemiz Patolojik Anatomi Kürsüsünde açık bulunan Doçent
lik kadrosuna unvan verilmemeksizin (Sidik kesesi Kanserlerinin Kim
yasal ve Biyolojik Yönleri) konulu araştırmada çalışmak üzere Araş
tırma görevlisi alınacaktır.
İsteklilerin 18 Ocak 1977 Salı günü saat 17.00 ye kadar Dekanlı
ğımıza müracaat etmeleri rica olunur.
20972 / 1-1
10.000,—
Kırşehir Valiliğinden : .
10.000,—
(Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün) :
1 — Kırşehir Kaman Kurancılı Ortaokul ikmal inşaatı 2490 sayılı
Kanun hükümlerine göre 1976 yılı birim fiyatları % 20 artırılarak kapalı
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 600.000,— liradır.
3 — Eksiltme 11/1/1977 Sah günü saat 11.00 de Kırşehir Bayındır
lık Müdürlüğünde toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlü
ğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) 27.750,— Uralık geçici teminatlarım,
b) 1976 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri Bayındırlık Ba
kanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar müteahhit
lik karnesinin aslım ibraz etmek suretiyle Bayındırlık
Müdürlüğünden
alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları
gerekmektedir.
6 — istekliler teklif mektuplarını 11/1/1977 Salı günü saat 10.00 a
kadar makbuz karşılığında Eksiltme Komisyonu Başkanlığına verecekler
dir.
7 — Yeterlik belgesi alınması İçin son müracaat tarihi 7/1/1977
Cuma günü çalışma saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla yapılacak müracaatlar ve postada vaki olacak gecik
meler kabul edilmez.
İlgililere duyurulur.
20420 4-4
10.000,—
10.000,—
1
K . Kale Hurda Şan. 5.000 —
»
»
»
5.000,—
»
»
5.000,—
Bayındırlık Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğü 8. Bölge Mü
dürlüğünden :
»
»
5.000,—
»
19845 / 1-1
İller Bankasından:
KANALİZASYON TESİSİ YAPTIRILACAKTIR
Kasaba Adı: Manavgat, İ l i : Antalya, Keşif Bedeli: 43.500.000,—
TL., Geçici T e n r n a t ı : 1.318.750— TL., Asgarî Karne G r . : B , İhale ev
rakı Satış Bedeli: 625,— TL.
1 — Yukarıda keşif bedeli yazılı Manavgat Kanalizasyon
tesisi
kapalı zarf ve birim fiyat esası ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — Teklif verecekler (Bankamızda bedeli mukabilinde satılan
eksiltme evrakı içinde bulunan teklif şartnamesinin 5. maddesinde ya
zılı belgelerden teklif vereceği işle ilgili olan belgeler ile tutan en az
25 000 000,— TL. (1976 yılı ınşaal, nakliye ve tesisat birim fiatlan
o 25 arttırılarak bulunan) keşif bedelli Samsun Vezirköprü Yatılı Böl
ge Okulu inşaatı 222 sayılı Yasa yargıları dahilinde ve 1978. yılına sarı
olarak 7 Ocak 1977 Cuma günü saat 15.00 de Samsun Lise Caddesi No.
33 deki Yapı İşleri 8. Bölge Müdürlüğünde toplanacak ihale komisvonunda mahdut eksiltme kapalı zarf usulü ile ihale edilmek üzere
eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin 763 750,— TL. lık geçici te
minatını, davet veya işbu ilân metnimizin yayım tarihinden sonra
alınacak ticaret veya sanayi odası belgesini veya kayıt suretini, da
vet mektubumuzun (davet mektubunu almadan ilân üzerine eksiltme
ye iştirak edecek isteklilerin, eksiltme dosyasında belirtilen belgeler
le 4 Ocak 1977 günü saat 15.00 e kadar müracaat ederek Yapı İşleri
8. Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini) teklif mekto
bunu bir zarfa koyarak ihale saatinden bir saat öncesine kadar mak
buz karşılığı Komisyon Başkanlığına vermelerinin gerektiğ.i telgraf
la müracaat ve postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur.
20783 / 2-3
Sahife : 12
(Resmî Gazete)
Manisa Belediyesi Elektrik, Su, Otobüs İşletmesi Müdürlüğünden:
1 — 135.000— TL. muhammen bedelle 630 K V A 6300/400-231 Volt
luk Dahili-Harici Tip 1. adet Transformatör İşletmemizce satın alına
caktır.
2 — İhalesi 12/1/1977 Çarşamba günü saat 15.00 te 4768 sayılı
Kanun hükümlerine göre İşletmemiz Alım Satım Komisyonu huzurun
da kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.
3 — Geçici teminatı (8.000,—) TL. olup şartnameleri İşletmemiz
de görülebilir.
4 — İhaleye girebilmek için 1976 yılma ait ticaret veya sanayi
odası belgesiyle işletmemize yatıracakları teminat makbuzunu veya
teminat mektubunu tekliflerine ekliyerek 12/1/1977 Çarşamba günü
saat 14.00 de kadar İşletmemiz Alım Satım Komisvonuna vermiş ol
maları şarttır. Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
20784 2-2
Kastamonu Valiliğinden :
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI YAPT İSLERİ G E N E L
MÜDÜBLÜGU'NÜN
1 — Kastamonu Bozkurt Temel Eğitim 2. Kad«me Okulu İnşaatı 222
sayılı Kanun gereğince ve 527 sayılı Kanuna göre kapal) zarf usulü üe
eksiltmeye konulmuştur. (1976 yılı inşaat ve tesisat birim fiatları % 30
zamlıdır.)
2 — İşin keşif bedeli 5.200.000,— liradır.
3 — Eksiltme Kastamonu Bayındırlık Müdürlüğünde ihale
yonu marifetiyle 7/1/1977 Cuma günü saat 15 de yapılacaktır.
komis
4 — Eksiltme Şartnamesi ve diğer evraklar Kastamonu Bayındır
lık Müdürlüğünde mesai saatleri dahilinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) 169.750,— liralık geçici teminatlarını,
b) 1976 yılma mahsus Ticaret ve Sanayü Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartname
sinde belirtilen ve ıısulüne göre hazırlanmış olan plan ve teçhizat be
yannamesini, sermaye ve kredi imkânlarını gösterir mail durum bildi
risini bunu belirten banka referansım. Teknik personel beyannamesini
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) Grubundan bu İsin ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik
karnesini ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan
alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koyma
ları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 7/1/1977 Cuma günü saat 14.00'e
kadar makbuz karşılığında ihale komisyonuna vereceklerdir.
Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik
3 OCAK 1977
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 5/1/1977 Çarşam
ba günü mesai saati sonuma kadardır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edil
mez. Keyfiyet ilân olunur.
20232 / 4-4
Şiran Cumhuriyet Savcılığından:
1 — Şiran Adalet Dairesi personeli lojman inşaatı 1977 yılma sari
olarak 2490 sayılı Kanun uyarınca ve kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 1.800.000 Türk lirası olup, 1976 birim fiatları
üzerinden % 30 zamlı olarak 2.340.000 Türk lirasıdır.
3 — İhale Şiran Cumhuriyet Savcılığı İhale Komisyonunda 17/1/1977
günü saat 15.00'de yapılacaktır.
4 — İhale dosyası mesai saatlerinde Şiran C. Savcılığında görülüp
tetkik edilebilir.
5 — İhaleye işrtdrak için İsteklilerin;.
\
a) 83.950 Türk liralık geçici teminat,
b) 1976 yılı ticaret ve sanayi odası vesikası,
c) Dilekçelerine ekliyeoekleri teknik, teçhizat, taahhüt teknik per
sonel beyannameleri ile banka mail durum bildirisi ve keşif bedeli ka
dar (C) grubundan müteahhitlik karnesini ibrazla, Gümüşhane Bayın
dırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlfik belgeleri, teklif mektubu ile
birlikte zarfa koymaları, istekliler teklif mektuplarını ihale saatinden
1 saat öncesi 17/1/1977 gün saat 14.00'e kadar makbuz karşılığında İha
le Komisyonu Başkanlığına vermeleri, şarttır.
YeterMk belgesi almak İçin sson müracaat tarihî 14/1/1977 mesai
sonuna kadardır.
Telgrafla müracaat, postadaki gecikmeler kabul olunmaz.
20696/4-4
Turfam ve Tanıtana BaJsanüığmdan:
18.000 adet İstatistik Bülteni îhale yoluyla bastırılacaktır. İşin geçi
ci teıminatı 11.137,80 liradır.
İhale (kapalı zarf usulü olup (17 Ocak 11977 Pazartesi günü saat 14.30
da Turtam ve Tanıtana Bakanlığı Levazım Müdürlüğünde yapılacaktır.
Konu ile İlgili şartname bedelsiz olarak Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Levazım Müdürlüğünden temin ©ddlefbüllT.
Teklifler en geç 17 Ooalk 1977 Pazartesi «ünü ısaat ilıl.OO'e kadar
Turizm va Tanıtana Bakanlığı Levazım Müdürlüğüne verilecektir.
20661 / 4-4
İşleri Genel Müdürlüğü Y S E . 4. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda belirtilen köprü inşaatları 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre 1977 malî yılına sari olmak üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
konulmuştur.
Keşif bedeli
G. teminat
Son müracaat
Eksiltme tarihi
İli ve ilçesi
Köprü adı
TL.
TL.
Tarihi
Gün
Saat
11,00
12/1/1977
10/1/1977
Yavrudoğan
570 000
26 550
Antalya-Manavgat
16 00
12/1/1977
10/1/1977
Ballı-Bucak
680.000
30 950
Antalya-Manavgat"
11,00
10/1/1977
13/1/1977
Turunçova
500 DOO
23 750
Antalya Finike
10/1/1977
16.00
13/1/1977
Yuvacık
61)0.(100
27.750
Antalya-Kaş
2
EkHjiinıe yufcarıda belirtilen ırtin ve saatlerde Antalya VSE. 4 Bölge Müdürlüğü Eksiltme Komisyonunca yapılacaktır
3 — t?»- mi eksiirme şartnamesi ve diğer evraklar Y S E 4. t*oige Mııaurlugu Kopruıer SeıligıiiCte, Ankara YSE. Genel Müdürlüğü K.owrüler
Usaresi Ra^knnügında görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek içüj ;
a) İsteklilerin 1976 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi, şirketlerin halihazır faaliyet belgesi ve yukarıda miktarı yazılı teminatı vermeleri,
b> En gec müracaat günü mesai saati bitimine kadar birer dilekçe İle Y S E . 4. Bölge Mücürlüğüne müracaat etmeleri ve dilekçelerine ida
rece verilecek örneklere uygun olarak
— Teknik personel beyannamesi
— Plan ve teçhizat beyannamesi
— Taahhüdü altındaki işlerin beyannamesi
— Mali durum bildirgesi
— Teknik elemanlar (Y. Müh., Müh., Y . Mim., Mimar, Tekniker) hariç diğer isteklilerin (C) grubundan müteahhitlik karnesi veya en az o
İşin keşif bedeli kadar benzeri bir iş yapmış olduğunu gösterir bir belge
— İlân tarihinden sonra alınmış o işin keşif bedelinin 1/8 tutarında banka referans mektubu eksiksiz ekliyerek bu iş için yeterlik belgesi
almaları lâzımdır.
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre bağlıyacakları teklif mektupları ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz mukabili
İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gerekir.
6. — Postada olacak gecikmeler ve telgraf İle müracaat kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
20631 / 4-4
îı
âı
3i
4ı
3 OCAK 1977
Erzincan Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1976/803
Davacı Köyişleri ve Kooperatifler Bakanlığına izafeten Erzincan
Hazine Avukatlığı tarafından davalı Bektaş Başçı mirasçıları aleyhine
ikame olunan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık duruşmasın
da :
Erzincan'ın Mahmutlu Köyünde kâin 1 ve 186 parsel sayılı gayrimenkullerin 4753 sayılı Kanuna tevfikan aynı köyden Mustafa oğlu
Bektaş Başçı'ya verildiği, Bektaş Başçı da vefat ettiği, mirasçısı Riza
Başçı da bu yerleri terk ettiğinden tapularının iptali ile Hazine adına
tescillerine karar verilmesine dair olan davada Riza Başçı'nın adresi
meçhul olduğundan davetiye ilânen tebliğ edilmiş, 24/1/1977 günlü du
ruşmada bizzat kendisinin veya vekille temsil ettirmesi, ettirmediği
takdirde duruşmanın gıyabında cereyan edeceğinin, bu ilânın gıyap
kararı yerine kaim olduğu ilânen tebliğ olunur.
20856
•
Kuşadası Asliye Hukuk
Sahife : 13
(Resmî Gazete)
Hâkimliğinden:
1976/73
Tapu kaydının iptali ve tescil talebiyle davacılar Şükrü Aksoy,
Halil Aksoy, Reşat Aksoy, Zeliha Tezel, Sebiha Güvenç ve Bedia Orhon tarafından davalı Hamide kızı Fatma aleyhine açılan davanm
Kuşadası Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan açık duruşmasında :
Davahnın adresi meçhul olduğundan gıyap kararının ilânen ya
pılmasına karar verildiğinden duruşmanın bırakıldığı 3/2/1977 Per
şembe günü saat 11.00 duruşmaya gelmez ya da kendinizi bir vekille
temsil ettirmediğiniz takdirde H.U.M.K. nun 503. 510 ncu maddeleri
uyarınca duruşmanın gıyabınızda yapılıp gıyabınızda karar verileceği
gıyap kararı yerine geçerli olmak üzere ilânen duyurulur.
20857
•
Seydişehir Kadastro Mahkemesi Hâkimliğinden:
1975/145
H â k i m : Orhan Gündem 17219
K â t i p : Hasan Bayrak
Davacı Abdullah Kılınç vekili Avukat Yılmaz Yalçın Levendoğlu
tarafından davalılar Saliha İpek ve arkadaşları aleyhine açılan tespitin
iptali ile tescil davasının yapılan muhakemesinde verilen karar gere
ğince :
Davalılardan Eşfek Ipek'in adresi meçhul bulunduğundan gıyap
kararının ilânen yapılmasına karar verilmiş davalının 22/6/1977 günü
saat 9.00 da Seydişehir Kadastro Mahkemesinde hazır bulunması ve
ya kendisini bir vekille temsil ettirmesi gelmediği takdirde duruşma
nın gıyabında devam edeceği hususu gıyap karan yerine kâim olmak
üzere ilânen tebliğ olunur.
20859
Akyazı Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1975/515
Davacı Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü vekili tarafından da
valı Cevat Alpek ve Selver Albayrak aleyhlerine açılan meni müdahale
davasının yapılmakta olan açık duruşması sırasında, davalı Selver
Albayrak tebligata yarar sarih adresi tespit edilemediğinden adına
davetiyenin Resmî Gazete ile ilânen tebliğ edildiği ve yine duruşmaya
gelmediğinden, duruşmanın bırakıldığı 3/2/1977 günü saat 10.00 da
Asliye Hukuk Mahkemesinde bizzat kendisi veya kendisini bir vekille
temsil ettirmediği takdirde duruşmanın gıyaplarında devam edeceği
hususu gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
20860
•
Alucra Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/147
Davacı Hazineyi temsilen Alucra Malmüdürü tarafundan acılan hasımsız gaiplik davasının duruşmasında:
Gaip olan kimse Alucra'nın YcgdlyuTt Köyünde Atofoas kızı Hama
Uzun bir zaman evvel memleketinden ayrılarak kendisinden bir haber
alınmadığından gaipliğine karar verilmesi istenilmiş olmakla gaip hak
kında malumatları olan kimselerin ilân tarihinden itibaren altı ay müd
det içinde Mahkememizde 1975/147 esas sayılı dosyadan bahisle Mah
kememiz© müracaat etmeleri ve gaip hayaitta is© keza onunda sağlık du
rumunu ve adresini foUdirmesd ilân olunur.
20861
Aksaray 1. Asliye Hukuk
Hâkimliğinden:
Niğde Özel İdare Memurluğuna izafeten Niğde Valiliği vekili Avukat
Orhan Kurt tarafından açılan alacak davasının yapılan duruşmasmda:
Aksaray'ın Doğan Tarla Köyünden Abdullah Ünlü'nün adresi meçhul
bulunduğundan kendisine ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiş
olup duruşmada 23/2/1977 günün© bırakılmıştır. Meskür günde davalı
nın hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi davetiye
yerine geçerli olmak üzere ilân olunur.
20862
Giresun Asliye 1. Hukuk
Hâkimliğinden:
Davacı Giresun Barca Köyünden Eyüp Cavalıoğlu vekili Avukat
İlhaırni Şensoy tarafından Çarşamba İlçesi Safalı Köyünde İsa Sözen ya
rımda Nejla Cavalıoğlu'nun ileride aleyhine açılacak boşanma davasına
esas olmak üzere müşterek haneye dönmesinin Mahkemece ihtar olun
ması talep edilmiş yapılan inceleme sonunda;
İddiaya göre ortada hiç bir sebep yok iken, evlilik birliğinde üze
rine düşen vazifeleri yapmayan 1973 yılında müşterek haneyi terk ede
rek belirtilen adrese giden Nejla Cavalıoğlu'na müşterek haneye dön
mesi için 250 lira gönderilmiş bulunduğu anlaşıldığından Nejla Oavalıoğ
lu'nun davacı Eyüp Cavalıoğlu'nun Barca Köyündeki ikametgâhına bir
ay içinde dönmesinin ihtar olunmasına, aksi halde aleyhine boşanma da
vası açılacağının kendisine tebliğine Medeni K . nun 132. maddesi gere
ğince Mahkememizin 8/6/1976 gün ve D. İş. 1976/44 sayısı ile itirazı kabil
olmak üzere karar verilmiş davalı Nejla Cavalıoğlu'nun adresi meçhul
olduğundan ihtar kararının davalı Nejla Cavalıoğlu'na tebliğine kaim
olmak ve itirazda bulunabilmek üzere ilânen tebliğ olunur.
20863
K . Maraş 1. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/708
Davacı H . Mehmet Büyük Çapar ile davalı tapu sicil muhafızlığı,
Hacı İnat arasında devam eden tapu kayıt tashihi davasmın yapılan du
ruşmasında :
Davalı Kahramanmaraş Şehit Evliya Man. Mülış Nuri Sokak No.
20 de ikamet eden Kadir oğlu Hacı İnat'a iflânen gıyap karan çıkarılmasına karar verilmiş ve karar gereğince adı geçen Kadir oğlu Hacı inat
17/2/11977 tarihinde saat 9,50 de mahkeme salonunda hazır bulunması gı
yap kararı yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
20864
•
•
Çorum Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden:
E. N o : 1972/934
K . N o : 1976/531
Çorum - Kunduzhan Mahallesinden, GüHıanım, Kemal, Mehmet,
Oemal, Fahriye, Ralbia, Arif, Emine ve Abdullah Karagöz,
Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan tes
cil davasının yapılan duruşması sonunda, Çorum Kunduzhan Mahallesi
S7 adada mevcut '12 parsel numarala olan ve yapılan ikinci kadasroda
aynı mahalle 16 pafta, ada: 406 ve 9 parsel numarası olan gayrimenku
lun Çorum Tapusunda mevcut Çorum Kunduzhan Mahallesi 87 pafta:
16 ada, 1. parsel nolu Çorum Ulucaınii kebir acuna Vakfı tapuya tescil
edildiğinden;
Açik adresiniz belli olmadığından mahkeme karan tebliğ edileme
diği, bu sebeple bu ilâmın tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde tem
yiz etmediğiniz takdirde hüküm kesinleşmiş sayılacağı ilân olunur.
20866
Niğde/Aksaray Asliye 2. Hukuk
Hâkimliğinden:
1976/233
Aksaray Karaören Köyünden Türkan Kahraman vekili Av. Suna
Turgut tarafından aynı yerden Seyfullah Kahraman ve Ömer Kahraman
aleyhine ikame olunan tapu iptali davasının yapılan duruşması sırasında;
Davalı Ömer Kahraman adlarına çıkarılan davetiyenin bilâ tebliği
iade edildiği adresi meçhul bulunduğundan kendisine ilânen tebligat ya
pılmasına karar verürniş olup duruşma günü olan 16/2/1977 Çarşamba
günü saat 9.20 de hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil et
tirmesi davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliği olunur. /
20867
Sahife : 14
(Resmî Gazete)
İskenderun 1. Asliye Hukuk Hâkimhğinden:
1976/637
Davacı Meryem Tezer Pişkinpaşa tarafından açılan gaiplik davası
nın yapılan duruşmasında:
İskenderun Çay Mahallesi Ulucamii Caddesi »1 evde mukim ve Cay
Mahallesi Hane 257 de nüfusta kayıtlı bulunan Zekeriye Tezer'in gaipli
ğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla adı geçenin hayat ve mevatından malumatı olanların Mainkememdıze bildirmeleri ilân olunur. ,
20868
3 OCAK 1977
maddeleri gereğince elli lira hafif para cezası ile üç gün müddetle
meslek ve sanatının tatiline dair Hendek Sulh Ceza Mahkemesinden
verilen 12/10/1976 tarih ve 1976/705 esas, 1976/610 karar sayılı ilâmı
PTT marifetiyle tebliğ edilemediği sanığın adresi de tespit edilemedi
ğinden gıyabî hükmün sanığa 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve
31 inci maddeleri uyarınca Resmî Gazete ile ilânen tebliğine, sanığın
işbu ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında hükme karşı kanun yol
larına başvurmadığı takdirde gıyabî hükmün kendisine tebliğ edile
rek kesinleşmiş sayılacağı tebliğ yerine kaim
olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
20874
— — •
Zonguldak Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden:
1975/264
Davacı Perahnaz Korkmaz tarafından davalı Murat Korkmaz aley
hine açılan boşanma davasının yapılan duruşması sırasında:
Davalının adresi tesbit edilememiş dava dilekçesi ve duruşma günü
ilânen tebliğ edilmiş olduğundan bu kerre davalıya gıyap kararının ilânnen tebliğine karar verüdiginden adı geçen davalının duruşma günü ola
rak tayin edilen 9/2/1977 Çarşamba günü saat 10 da duruşmada hazır
bulunması, gelmediği takdirde yokluğunda duruşmaya devam edileceği gı
yap 'kararı ve duruşma günü tebliği yerine kaim olmak üzere ilânen
tebliğ olunur.
20869
Denizli 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1974/553
Davacüar Nezaket ve Hüseyin Aldaç vekilleri Avukat Hasan Himmetli tarafından, davalılar Mustafa Piyan ve Mehmet Taner aleyhlerine
açmış olduğu tazminat davasında •„
Davalılardan Mehmet Taner'e çıkartılan daıvtftiyenin geri döndüğü,
soruşturma ile adresi tesbit edilemediği için dava dilekçesi ve duruşma
günü yerine kaim olmak üzere Resmi Gazete'de ilân olunmuş, buna rağ
men duruşmada bulunmadığı ve bir vekille temsil ettirmediği için; da
valılardan Mehmet Taner'in duruşmanın bırakıldığı 4/3/1977 günü saat:
9 da duruşmada bizzat veya bir vekille temsil ettirmesi için işbu duruş
ma gün ve gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
30870
•
Hatay 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
Dosya N o : 975/450-976/679
Davacı Yegane Güney vekili Avukat Nedim Altunay tarafından da
valı Doğan Güney aleyhine açılan .boşanma davasının yapılan açık duruş
ması sonunda:
Mahkememiz 6/12/1976 gün ve 1975/450 - 1976/679 sayılı kararla
davacı Yegane Güney ile davalı Doğan Güneydin Medeni Kanunun 134.
maddesi gereğince boşanmalarına ve müşterek çocuklan Mehmet Can
Güney ile Canan Güney'in velayet haklarının davacı annelerine verilme
sine karar verilmiştir. Keyfiyet ilân olunur.
20871
•
Bursa 2. Sulh Hukuk Hâkimliğinden:
1976/1090
Davacı İsmail Fuat örgen vekili Avukat Hüseyin Erenses tarafın
dan davalılar Nevzat ve arkadaşlan aleyhine açılmış olan izaleyi şüyuu
davasının duruşması sırasında:
Davalılardan Nevzat Ergüden, Nebahat Ergüden, Süleyman Ergüden ve Nebahat Akseverln adresleri meçhul olduğu anlaşıldığuıdan ilâ
nen davetiye tebliğine karar verilmiştir.
Yukarda adları geçen davalıların 8/2/1977 günü saat 9.30 da mah
kemede hazır bulunmaları, aksi takdirde gıyaplarında devam olunacağı
şerhli davetiye tebliği makamına kaim olmak üzere keyfiyet üân olunur.
30873
— — • —
Hendek Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. N o : 1976/705
K . N o : 1976/610
H â k i m : Sadettin öziskender 17039
Kâtip : Osman Kahveci.
S a n ı k : Şükrü Aksoy Osman oğlu 1937 doğumlu, istanbul Küçükçekmece Et Balık Kurumu Lojmanlan B. Blok Kat 2 de mukim,
Tehlikeli vasıta kullanmak suçundan yukarıda açık hüviyeti ya
zılı sanık hakkında T. C. K . nun 565/1, 2 ve 647 sayılı Kanunun 4 üncü
Kilis Tapulama Hâkimliğinden:
Kilis Oylum Birliği 253 parselinde kayıtlı gayrimenkulunda sulbut
bulmuyan Hazine itirazının reddine 'kadastroca 253 parsel numarası ü e
ölü Halil mirasçıları adına yapılan tesbitin aynen ipkasına dair Mahke
memizden sadir olan 11/6/1959 tarih, 958/554 esas, 959/438 karar sayı ile
karar verilmiş bulunmakla davalı ölü Halil mirasçılarının adresleri meç
hul olması sebebiyle mahkeme ilâmı tebliğ olunamadığından 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 c i maddeleri gereğince keyfiyet ilânen
tebliğ olunur.
20873/1
Kilis Ravanda Bektaşoğlu Birliği 13 parselinde kayıtlı gayrimen
kulda subut bulmuyan müterizlerin itirazlarının reddine dava konusu
yerin beşte dördünün davalı Halil Demir, beşte birininde davalı Zeynep
Erdoğan adına tesciline dair Mahkememizden sadir olan 10/4/1962 tarih,
esas 961/107 karar, 962/24 sayı ü e karar verilmiş bulunmakla ilgililer
den Doğan Kılıç, Hurşit Kılıç, Esme Kılıç ve Zeynep Erdoğan'ın adresleri
meçhul olması sebebiyle mahkeme ilâmı tebliğ olunamadığından 7201
sayılı Tebligat Kanunim 28 - 29 ve 31 c i maddeleri gereğince keyfiyet
ilânen tebliğ olunur.
20873/2
Kilis Ravanda - Bektaşoğlu Birliği 12 parselinde kayıtlı gayrimen
kulda subut bulmuyan müterizlerin itirazının reddine dava konusu ye
rin 5 te 4 nün Halil Demir'e beşte birininde Zeynep Erdoğan adına tes
ciline dair Mahkememizden sadir olan 10/4/1962 tarih, esas 1961/109,
karar 1962/25 sayı ü e karar verilmiş bulunmakla ilgililerden Duran Kı
lıç, Hurşit Kılıç, Esma Kıhç ve Zeynep Erdoğan'a mahkeme karan adres
leri meçhul olması sebebiyle tebliğ olunamadığından 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 23 - 29 ve 31 ci maddeleri gereğince keyfiyet ilânen tebliğ
olunur.
20873/3
- Küis Oylum Birliği Derekenan Mevkii 900 parselinde kayıtlı gayri
menkulda Hazine itirazı sabit görülmediğinden reddiyle kadastroca da
valılar adına yapılan 900 parsel kaydının aynen ipkasına dair Mahkeme
mizden sadir olan 4/8/1959 tarih, esas 1958/595, 1959/603 karar sayı ile
karar verilmiş bulunmakla ilgililerden Muhlis, Mehmet ve İmam Zade
Ömer'in adresleri meçhul olması sebebiyle mahkeme ilâmı tebliğ oluna
madığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 ci maddeleri
gereğince keyfiyet üânen tebliğ olunur.
20873/4
•
Bilecik Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E. No : 1976/418
K . N o : 1976/481
Hırsızlık suçundan sanık Malatya - Yeşilyurt İlçesi Kırlangıç
Köyü nüfusuna kayıtlı olup, Gemlik - Karacaali Köyünde oturduğunu
bildiren Cafer oğlu, Ayşe'den olma 1335 doğumlu Hüseyin Acun hak
kında Mahkememizin 26/10/1976 tarih ve 1976/418-481 sayılı ilâmı ile
T. C. K . nun 491/ilk, 522, 525, 647/6. maddeleri gereğince (İki ay hapis
ve cezasına muadil bir müddetle emniyeti umumiye nezareti altında
bulundurulmasına ve cezasının teciline) dair gıyabî hüküm 7201 sayılı
Tebligat Kanununun 29 ve 30 uncu maddeleri gereğince Resmî Ga
zete'de ilânen tebliğine, aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân
tarihinden 15 gün sonra
tebliğ yapılmış sayüacağı
ilânen tebliğ
olunur.
20877
•
Gaziantep Asliye 1. Hukuk Hâkimliğinden:
Gaziantep Yavuzlar Mahallesi Kütük Sıra No. 390, C: 93-1, sahife:
50 de nüfusa kayıtlı Nasan Atmız ve Mehmet Atmız'ın soyadlan Mahke
memizin 27/4/1976 tarih ve 976/1194^284 sayılı ilâmı ü e (Kaya) olarak
tashih edilmiştir. İlân olunur.
20865
3 OCAK 1977
(Resmî Gazete)
Bahçe Sulh Ceza Hâkimlğiinden:
istihlâk maksadiyle yabancı menşeli eşya kaçakçılığı suçundan
maznun ve Mahkememizin 21/9/1976 tarih, 1976/42 esas ve 1976/259
sayılı kararı ile 1918 sayılı Kanunun 25/1, 25/2, T. C. K . nun 59/2, 647
sayılı Kanunun 4/1, 5, T. C. K . nun 40. maddeleri gereğince (977) lira
hafif para cezası ve ayrıca (2.570) lira hafif para cezasına hükümlü
Ankara i l i Çamlıdere ilçesi Peçenek Köyü nüfusuna kayıtlı olup, An
kara i l i Içhisar Mahallesi Alapir Sokak No. 8 de ikamet eden Ali ve
Fatma oğlu 1341 doğumlu Hüseyin Genc'e gıyapta
verilen karann
tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28, 29,
30. ve 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğine karar verildiğinden ka
rar gereğince ilân tarihinden itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ
edilmiş sayılacağı ilân olunur.
20876 / 1
istihlâk maksadiyle kaçakçılık suçundan maznun ve Mahkeme
mizin 24/8/1976 tairhli ve 1976/130-239 sayılı ilâmı ile 1918 sayılı Ka
nunun 2.5/1, T. C. K . nun 59/2, 647 sayılı Kanunun 4/1, 5, T. C. K . nun
40. maddeleri gereğince (442) lira hafif para cezası ve ayrıca (1.090)
lira hafif para cezalarına hükümlü Gaziantep Di Sultanselim Mahallesi
nüfusuna kayıtlı olup, izmir i l i 3538. Sokak A/19 da Ferahlı semtinde
oturur, Ali ve Havva oğlu 1926 doğumlu Hüseyin Türkoğlu'na gıyapta
verilen karann tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı
Tebligat
Kanununun 28 29, 30, 31. maddeleri gereğince ilânen tebliğine karar
verildiğinden karar gereğince kararın ilân tarihinden 15 gün sonra
muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
20876/2
istihlâk maksadiyle yabancı menşeli sigara ve eşya kaçakçılığı
suçlarından maznun ve Mahkememizin 5/10/1976 tarih, 1976/47 esas
ve 1976/274 sayılı ilâmı ile 1918 sayılı Kanunun 25/1, 1177 sayılı Ka
nunun 88/1, T. C. K . nun 59/2, 647 sayılı Kanunun 5/7. maddeleri gere
ğince (32) lira hafif para cezası ve ayrıca (41) lira (60) kuruş hafif
para cezasına hükümlü Gülnar ilçesi Aydıncık Köyü nüfusuna kayıtlı
olup, Mersin Ali Cumhuriyet Mahallesi 52. Sokak No. 56 da ikamet
eder, Hüseyin kızı Ayşe'den olma 1933 doğumlu
Fatma Çalışkan'a
gıyapta verilen karann tebliği mümkün olmadığından 7201 sayılı Tbligat Kanununun 28, 29, 30. ve 31. maddeleri gereğince ilânen teb
liğine karar verildiğinden karar gereğince kararın ilân
tarihinden
itibaren 15 gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân olunur.
20876/3
•
YenimatoaHe Birinci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1976/565
GIYAP KARARI
Gülsen Berfceroğlu tarafından Metin Berheroğlu aleyhine acıtan bo
şanana davasının 23/12/1976 günlü duruşmasına tebligata rağmen gelme
yen davalıya, t>u defa 17/2/1877 Perşemlbe günü saat 9.00 a ibırafalan du
ruşmaya gelmesi veya ıkendini bir vekille temsil etmesi lüzumu, ateşi tak
dirde davaya gıyabında devam edilip sorıuçlandırılacağı, gıyap kararı ye
rine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur»
20692
Malatya Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1975/1159
Davacı Mehmet Altıntop vekili Avukat Şemsettin Akgül tarafın
dan davalılar Abuzer oğlu Ahmet, Abuzer kızı Hatice, Abuzer kızı
Refika, Abuzer oğlu ayram, Mustafa oğlu Mehmet aleyhine Mahke
memizde açılan izaleyi şüyu davasının yapılan duruşması - sırasında
verilen karar gereğince:
• Davalılardan Abuzer oğlu Abuzer, kızı Hatice, Abuzer kızı Refika,
Abuzer oğlu Bayram, Mustafa oğlu Mehmet'in gösterilen adreste bu
lunmadığı ve adreslerinin meçhul olduğundan ve daha önce ilânen
davetiye tebliğ edilmiş bulunduğundan bu defa kendilerine ilânen
gıyap karan tebliğine duruşmanın 23/2/1977 günü saat 1000'a bıra
kılmasına karar verilmiş olduğundan işbu ilân adı geçenlere gıyap
karan yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
15715
1972/127
Davacı Abdurrahman Gürbüz ve 3 arkadaşlan vekili Avukat Şem
settin Akgül tarafından davalı Zehra Sayın ve 11 arkadaşlan aleyhine
Mahkememizde açılan izaleyi şüyu davasının yapılan
duruşmasında
verilen karar gereğince:
Davalılardan Sami Böke ile Şahnahanlıoğlu Hacı Ahmet (Zehra
kocası) nm gösterilen adreste bulunmadığından ve adreslerinin meç
Sahife : 15
hul olduğundan kendilerine ilânen tebligat yapılmasına, H . U . M . K .
nun 508, 509 ve 510 uncu maddeleri gereğince duruşma gününün atılı
bulunduğu 23/2/1977 günü saat 10.00 da duruşmada ibraz etmek iste
diğiniz bütün delillerinizle gelmeniz, gelmediğiniz veya bir vekil de
göndermediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşma yapılacağı
tebliğ
olunur.
15712
Afyon Asliye 1 inci Hukuk Hâkimliğinden:
1976/233
Davacı Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü vekili tarafından davalılar
Makbule Şen vesair aleyhlerine ikame edilen cebri tescil davasının
Mahkememizde yapılmakta olan açık duruşmasında:
Davacı vekili 17/5/1976 tarihli dilekçesi ile Afyon Sahip Ata Ma
hallesi Keferekın mevkiinde kâin 52 ada 43 parsel numaralı taşın
mazın müvekkilesi adına tapuya tesciline karar verilmesini istemiş
tir.
Davalılardan Orhan Tannkut bütün aramalara rağmen bulunama
dığından davetiye yerine kaim olmak üzere 1/2/1977 günü saat 9.00 da
duruşmaya gelmediği takdirde davanının gıyabında yürütülüp sonuç
lanacağı ilân olunur.
20807
Çorum - Ortaköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1974/85
Davacı Göynücek Konuralan Köyünde mukim, Nuriye Özdoğan
(Üçtepe) vekili dava takipçisi A l i Önal tarafından Hazineyi Maliyeye
izafeten Malmüdürlüğü, Ortaköy Belediye Başkanlığı, Ömer, Müresel,
Mehmet, ismail, Sultan ve Melek Özdoğanlar aleyhine açtığı tescil
davasında :
Davalılardan ismail Özdoğan'm bugüne kadar adresi tespit olunamadığı ve davetiye tebliğ edilemediğinden 16/3/1977 tarihli oturumda
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, mukabil
iddia ve def'ilerini bildirmesi aksi takdirde aynı yolda adına gıyap teb
liği olunacağı davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
5642
Suluova Asliye Hukuk Hâkimliğinden u
1976/190
Davacı S. S. 1K. Genel Müdürlüğü vekili Av. Hamit Sade ile davalı
Hüseyin oğlu 1944 D. lu ¡19. A K . 606 plakalı kamyon şoförü Mecitözünde
oturur, Ömer Aslan arasında yapılan teminat davasında:
Davalı Ömer Aslan aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden
dava dilekçasinin ve duruşma gününün ilânen tdbüğdnı; karar veri'lmdş
olup davalının duruşma için 9/2/1977 günü saat 9.00 da mahkemede ha
zır bulunması, duruşmaya gelmediği takdirde hakkında gıyap çıkamlaoağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
20894
1975/1236
Davacı S. S. K . Genel Müdürlüğü veMU Av. Hamit Sade ile davalı
Mehmet Acar arasında yapılan tazminat davasında:
Davalı 06 FD 437 plaka numaralı 1942 doğumlu İğdır Şerh (Köyün
den ağır vasıta şoförü Mehmet Acar'ın aramalara rağmen adresi tespit
edilemediğinden dava dilekçesinin ve duruşma gününün ilânen tebliğine
karar verilmiş olup duruşma için 19/2,/Î977 günü saat 9.00 da mahkemede
hazır bulunması, duruşmaya gelmediği takdirde hakkında gıyap kararı
çıkarılacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere lilânen tebliğ olunur.
20695
Çayıralan Asliya Hukuk Hâkimliğinden s
Davacı Çayıralan İlçesinin Aşağı Tekke Köyünden Alhmet Bilgili da
valı Ankara Kayabaşı 3 Sokak N o : 216 de müfidim Kadriye Bilgili hak
kında açmış olduğu terk sebebi ite boşanma davasının devam eden yargı
laması sırasında verilen karan gereğine©:
lAdı 'geçen davalının adresi aramalara rağmen tespit edflemedigtar
den haManda ilânen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.
Davetiye yerine kaim otaıalk üzere duruşması 24/3/1977 günü olan
1976/67 No. lu dosya için (bizzat veya büveM ihazır bulunmanız aksi halde
hakkınızda ilânen gıyap karan tebliğ ettirileceği hususu ilân olunur.
2068Ö
Sahife: 16
^
(Resmî Gazete)
Ankara Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden:
Sağlık Teşkilâtına dağıtılmak üzere 2000 adet ebe çantası (muh
teviyatı) ile birlikte 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı
zarf suretiyle eksiltmeye çıkartılmıştır.
Muhammen bedeli 7.675.500,— lira olup geçici teminatı 244.015,—
liradır.
İhalesi 19/1/1977 Çarşamba günü saat 11.00 de Ankara Sağlık ve
Sosyal Yardım Müdürlüğünde yapılacaktır.
Şartnameler Ankara ve istanbul Sağlık Müdürlüklerinde görü
lebilir.
İhaleye girmek isteyenlerin 2490 sayılı Kanuna göre hazırlayacak
ları kapalı zarflarını ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon
Başkanlığına makbuz karşılığı vermeleri ilân olunur. Postada vaki
gecikmeler kabul edilmez.
20977 / 4-1
•
Gençlik ve Spor Bakanlığı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünden :
1 — Kocaeli/Karamürsel'de yapılacak
(1) adet Karabük Tipi
Çelik Konstrüksiyon spor salonları işi Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğünce götürü bedel içi ve götürü bedel dışı işlerden oluşan anah
tar teslimi şeklinde kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin muhammen bedeli 4.320.000,— TL. (%20 zamlıdır.)
3 — Bu işin muvakkat teminatı 172.800,— TL. dır.
4 — Eksiltme Ankara'da Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü îhale
maddesinin A. B..C. D. E. F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve bel
geler aranır.
a) Yapı araçları (Makina-Teçhizat) beyannamesi,
ve 345.600,— TL. lık banka kredi mektubu,
leri gerekmektedir.
serbesttir.
kabul edilmez.
21000 / 2-1
1 — Çanakkale/Gelibolu, Biga ve İntepe'de yapılacak (3) adet
nulmuştur.
2 — İşin muhammen bedeli 12.960.000,— TL. (°/o 20 zamlıdır.)
3 OCAK 1977
maddesinin A. B. C. D. E . F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve bel
geler aranır.
ve 1.036.800,— T L . h k banka kredi mektubu,
e) Bayındırlık Bakanlğımdan almış oldukları (B) grubundan en
leri gerekmektedir.
serbesttir.
kabul edilmez.
21001 / 2-1
1 — Afyon/Sandıklı, Isparta/Senirkent, Uluborlu ve Keçiborlu'nda
yapılacak (4) adet Karabük Tipi Çelik Konstrüksiyon spor salonları
işi Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce götürü bedel içi ve götürü
bedel dışı işlerden oluşan anahtar teslimi şeklinde kapalı zarf usulü
ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin muhammen bedeli 17.280.000— TL. (%20 zamlıdır.)
maddesinin A. B . C. D. E . F. G. ve H fıkrasında belirtilen şart ve bel
geler aranır.
ve 1.382.400,— TL. lık banka kredi mektubu,
leri gerekmektedir.
vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veya- dilediğine yapmakta
serbesttir.
kabul edilmez.
21002 / 2-1
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
3 Ocak 1977
RESMİ GAZETE
Sayı: 15808
İÇİNDEKİLER
Kararname
Sayfa
7/12829 Türkiye Demir ve Çelik İşletmelerinin,Gerede Ağır Teçhizat ve Çelik
Konstrüksiyon Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Sermayeye Katılmasına
İzin Verilmesi Hakkında Kararname
1
İlanlar
4

KARARNAME

Transkript

Benzer belgeler

İhale sonuç ilanı örneği

Dosya Eki - Darüşşafaka

96605-95406-96934-96936

268911-269408-269759

ilan metni - Düzce Orman ve Su İşleri Müdürlüğü

1 ADET 8X2 VE 1 ADET 4x2 LASTİKLİ ŞASİ KAMYON ALIMI İŞİ

Sayfa 1 / 2 PERSONEL GİYİM SATIN ALINACAKTIR BORU

GİYİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR BORU

bġlgġsayarlı radyolojġ (cr) - İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü