T.C. Resmî Gazete

Transkript

T.C. Resmî Gazete

T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş T a r i h i : (7 Teşrinievvel 1336)-7 E k i m 1921)
Yönetim ve Yazı İşeri için
Başbakanlık Neşriyat ve Müdevvenat
Genel Müdürlüğüne
başvurulur.
14 HAZİRAN 1977
SALI
Sayı :
15966
YÜRÜTME V E İDARE BÖLÜMÜ
Yönetmelikler
Bayındırlık Bakanlığından:
24 Mart 1972 gün ve 14138 Sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan Yapı, Tesis ve
Onarım İşleri Eksiltmelerine Girme Yönetmeliğinin 3. madde (e) fıkrasında değişik
lik yapılması hakkında yönetmelik:
Madde 1 — Yapı, Tesis ve Onarım İşleri Eksiltmelerine Girme Yönetmeliği
nin 3. madde (e) fıkrası aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur.
MADDE 3 — e) Dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan
taahhüt bildirisi (Örnek 4)
Keşif bedeli 1.000.000,— lirayı geçmeyen işlerin eksiltmelerine girmek istiyenlerle yabancı firmalardan müteahhitlik karnesi aranmaz; Ancak bunlar, ilân şart
lan dairesinde teknik yeterliğini gösterir belgeleri dilekçelerine eklerler,
Madde 2 — B u Yönetmelik Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe
girer.
Gümrük ve Tekel Bakanlığından :
T E K E L G E N E L MÜDÜRLÜĞÜ V E TAŞRA TEŞKİLATINDAKİ
E V R A K I N İMHASINA AİT YÖNETMELİK
İMHA EDİLECEK E V R A K I N NİTELİĞİ :
Madde 1 — Tekel Genel Müdürlüğünün Merkez ve Taşra Teşkilâtı evrakından:
a) Hukukî ve İlmî değerini kaybetmiş olanlar,
b) Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerde yapılan değişiklikler nedeniyle kullanıl
mayan matbu evrak,
c) Kesin Hesap Kanunu ile onaylanmış olan Bütçe ve Döner Sermaye He
sapları,
d) İstatistiki bilgileri hâvi yazışmalar,
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : 2075
Sayfa: 2
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Düzenlendikleri tarihlerden itibaren 10 yıl geçmiş olmak kaydıyle aşağıda be
lirtilen şekillerde imha edilir.
İMHA DIŞI E V R A K :
Madde 2 — a) Tarihi değeri haiz olan evrak ve vesikalar süresiz olarak,
b) Bir şahıs veya kurum lehine hak sağlayan evrak ve vesikalar da, hakların
isbat kaynağı olma niteliğini kaybetmedikleri sürece,
saklanır.
İMHA LİSTELERİNİN H A Z I R L A N M A S I :
Madde 3 — a) İmha edilecek evrakın ayıklanarak imha listelerine kaydolunması işi, Merkezde Genel Müdürün, Başmüdürlük ve İşletmelerde de, en büyük
âmirin tespit edeceği 3 kişiden oluşan heyetler tarafından yürütülür.
b) Söz konusu heyetin çalışma yöntemleriyle ayıklama işlemlerinin esas
ları, bir genelge ile tesbit olunur.
İMHA EDİLECEK E V R A K I TESBİT E D E C E K KOMİSYO^¿LAR:
Madde 4 — İmha edilecek evrakı, Genel Müdürlük Merkezinde Merkez Komis
yonu, bağlı idareleri ile birlikte Başmüdürlüklerde ve İşletme Müdürlüklerinde,
Mahallî Komisyonlar tesbit eder.
M E R K E Z KOMİSYONUNUN KURULUŞU :
Madde 5 — Merkez Komisyonu, Genel Müdürlükçe görevlendirilecek bir
başkan ve iki üye ile, imha edilecek evrakla ilgili Şube Müdürü veya görevlendire
ceği memur ve Haberleşme ve Arşiv Şubesi Müdürü veya görevlendireceği memur
dan oluşur.
MAHALLİ KOMİSYONLARIN KURULUŞU :
Madde 6 — Mahallî Komisyon, Başmüdürlük ve İşletmelerde en büyük Âmi
rin veya yardımcısının başkanlığında, imha edilecek evrakla ilgili Şube Amiri ve
sorumlu saymandan oluşur.
KOMİSYONLARIN GÖREVLERİ :
Madde 7 — 1. Komisyonlar, kendisine tevdi edilen konulan tetkik için, en
geç bir hafta içerisinde toplanır ve en geç bir ay içerisinde karar verir.
2. Komisyonlar, hazırlanan imha listelerine göre evrakın imhası veya sü
resiz saklanması hakkında karar verir. Komisyonlar karan kesindir.
3. Komisyonlar, imhası kararlaştırılan vesika ve muameleli evrakı, seneler iti
bariyle ayırarak, mahiyetini bir tutanakla belirtir.
Tutanak, başkan ve üyeleri tarafından imza edilerek açılacak bir dosyada sak
lanır.
4. Mahallî Komisyonlar, imha edilecek evrakın tesbit ve imha işlemlerini
müteakip sonucu Merkez Komisyonuna bildirir.
5. Komisyonlar, imha kararı verdiğinde, bu kararlarla ilgili listenin üç ör
neğini Haberleşme ve Arşiv Şubesi Müdürlüğüne gönderir.
İMHA İŞLERİ :
Madde 8 — a) Merkez veya Mahallî Komisyonlarca verilen imha kararla
rından sonra imha listelerinde kayıtlı evrak Seka'ya bildirilir.
b) Bilcümle nakliye masraflarını ödemek suretiyle gönderilmesini talep et
tiği evrak, Seka'ya gönderilir. Bunun dışındakiler, bir heyet tarafından, yakılarak
imha edilir ve keyfiyet bir tutanakla tesbit olunur.
Madde 9 — 2067 sayılı ve 1/3/1977 yayım tarihli 1977 yılı Bütçe Kanununun
85/K maddesine dayalı olarak hazırlanan bu Yönetmelik, Resmî Gazete'de yayınlan
dığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümleri, Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yü
rütülür.
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 3
Diyarbakır Üniversitesinden.
D. Ü. Mediko - Sosyal Merkezi Yönetmeliğüıin 2. Maddesinin
Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
Madde 1 — 8 Mayıs 1975 tarih ve 15230 sayılı Resmî Gazete'de
yayımlanan
Diyarbakır Üniversitesi Mediko - Sosyal Merkezi Yönetmeliğinin 2. maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.
«MADDE 2 — A — Mediko- Sosyal Merkez Genel Kurulu başkan hariç beş
tabii üye ve Fakülteler temsilcileri ile, öğrenci temsilcilerinden oluşur. Tabii üye
ler dışında kalan öğretim üye temsilcileri ilgili kurumlar yönetim kurullarınca,
asistan ve öğrenci temsilcileri özel seçim Yönetmeliğine göre seçilirler.
a) Yetkli Rektör Yardımcısı (tabii üye)
b) Üniversite Genel Sekreteri (tabii üye)
c) Mediko - Sosyal Merkez M d . (tabii üye)
d) Üniversite Spor Birliği Spor Bşk. (tabii üye)
e) Üniversite M.S.M. Baştabibi (tabii üye)
f) Her fakülte veya yüksek okuldan iki öğ. üye temsilcisi
g) Her fakülte veya yüksek okulun asistan temsilcisi
h) Her fakülte veya yüksek okulun öğrenci temsilcisi
Tabii üyeler dışındaki üyelerin dönemleri bir yıldır. Görev süresi biten üye
nin yeniden seçilmesi mümkündür.
Rektör, Mediko-Sosyal Merkez genel kurulunun üyesi ve tabii başkanıdır.
Rektörün toplantıya katılmadığı hallerde genel kurula Rektör yardımcısı (Başkan
vekili olarak) başkanlık eder. O da bulunmazsa en kıdemli öğretim üyesi genel ku
rul başkan vekilliğini yürütür.
Genel Kurul, Kasım ve Mayıs aylarının 2. yarısında belirlenecek tarihlerde
toplanır. Kararlarını salt çoğunlukla alır. Genel Kurulun aldığı kararlar, iştirak
edenlerin imzalarım taşıyan tutanaklar halinde M.S.M. Müdürlüğünce saklanır.
Genel Kurulun toplantı tarihinde öğretim üye, asistan ve öğrenci temsilcile
rinin seçilmemiş olması toplantıyı engellemez. Seçimini yapmamış Fakülte veya
yüksek okulun temsilcileri gene) kurul nisabında gözönüne alınmaz.
Genel Kurul, yönetim kurulunca hazırlanan (Mediko-Sosyal Merkezinin her
altı aylık dönemine ait) çalışma raporunu inceler. Bütçe ve bilanço hakkında yö
netim kuruluna gereken tavsiyelerde bulunur ve Mediko-Sosyal Merkezi yönetim
kurulunu seçer.
B — Mediko-Sosyal Merkezi Yönetim kurulu, genel kurulca kendi üyeleri
arasından seçilmiş bir öğretim üyesi, bir asistan temsilcisi ve bir öğrenci temsilcisi
ile Mediko-Sosyal Merkez Müdürü ve başkan olmak üzere beş üyeden oluşur. Yö
netim kurulu her yıl Genel Kurulun Kasım toplantısında yenilenir. Seçimle gelen
üyelerin yeniden seçilmeleri mümkündür.
Başkan, Mediko-Sosyal Merkezi genel kurulu üyesi olan yetkili Rektör yardımcısıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde öğretim üye temsilcisi başkan vekilliği
görevini yürütür, v
Yönetim kurulu çoğunlukla toplanır ve salt çoğunlukla karar alır. Eşitlik
halinde başkanın oyu yönünde karar oluşturulur, Sekreterya işleri Mediko-Sosyal
Merkez Müdürü tarafından yürütülür»
Yürütme vs İdare Bölümü Sayfa : 2077
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 4
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
GEÇÎCt M A D D E 1 — Gene! Kurul bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren
bir ay içinde toplanarak ilk yönetim kurulunu seçer. B u yönetim kurulu genel ku
rulun kesin olağan toplantısına kadar görev yapar.
Madde 2 — B u Yönetmelik yayın tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 3 — B u Yönetmeliği Diyarbakır Üniversitesi Rektörü yürütür.
Fırat Üniversitesinden:
Fırat Üniversitesi Elazığ Veteriner Fakültesi Lisans öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde değişiklik yapılması hakkında yönetmelik
Madde 1 — 16/8/1970 tarih ve 13581 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak
yürürlüğe giren Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim ve Sınav Yönetme
liğinin 18. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 18 — 6 ncı ve daha yukarı sömestre öğrencileri 1/6/1967 gün ve 12610
sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan «Bakanlıklara bağlı ve Bakanlıklarla ilgili ku
rumlarda öğrencilerin yapacakları staj çalışmalarını düzenleme Yönetmeliği» hü
kümleri gereğince 6 ncı veya 8 inci sömestrden izliyen Yaz tatillerinden birinde 1
ay staj yapmakla yükümlüdürler.
Madde 2 — B u Yönetmelik hükümleri Resmî Gazete'de yayınlandığı tarihte
yürürlüğe girer.
Geçici madde — B u Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte 2 aylık staja tabi
öğrencilerde bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanırlar.
Fırat Üniversitesinden:
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Konut Yönetmeliği
Madde 1 — Veteriner Fakültesine ait konutların yerleşim ve yönetimi
Yönetmelik esaslarına göre yürütülür.
bu
Madde 2 — Fakültemize ait konutlar:
a)
b)
Öğretim üye ve yardımcıları
Memur
c) tşçi konutları olmak üzere üç bölümden oluşur.
Madde 3 — Fakültemiz öğıetim üye ve yardımcılarına ait konutlar yanlız
Fakülte kadrosunda ve Fakültemize Üniversiteler Yasasımn 46. maddesi ile görev
lendirilen öğretim elemanlarına aşağıdaki oranlar nispetinde verilir.
a) Öğretim üyelerine % 50
b) Öğretim yardımcılarına % 50 bu dağıtım, oturacakların dolduracakları
dilekçe bildirim belgelerindeki (Örnek 1) bilgiler esas alınarak ve saptanacak puvanlara (Örnek 2) göre yönetim kurulu tarafından tahsis edilir.
Belgeyi gerçek dışı doldurduğu saptanan kişilerin, konuta oturma izni ken
diliğinden bozulmuş olur.
Madde 4 — Memurlara 8 konutluk bir blok tahsis edilir. Memur konutları
nın dağıtımı 10. maddenin a, c ve d bentleri nazarı dikkate alınmak kaydı ile De
kanın teklifi Yönetim Kurulunun kararı ile yapılır. Fakülte sekreterine memur
konutlarından bir tanesi hiç bir hükme tabi olmadan tahsis edilir.
Yürütme ve idare Böli'mü Sayfa : 2078
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 5
Madde 5 — Teknisyen şöför kaloriferci ve bunun gibi kişilerin oturacağı ko
nutların tahsisi Fakülte Dekanının teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile olur.
Madde 6 — Öğretim Üyelerine ayrılan kontenjandan üç konut, fakültemize
dışardan atanması muhtemel öğretim üyeleri için dekanlık emrinde boş tutulur ve
yönetim kurulu kararı ile tahsis edilir.
Madde 7 — Konutlarda kendisine oturma izni verilen ilgi ile yasalara göre
bakmakla yükümlü olduğu yakınları oturabilir. Yakınlarının puandan yararlanabil
mesi için istek sahibinin yanında sürekli bulunması zorunludur. Öğrenimdeki ço
cuklar isteklinin yanında kabul edilir.
Madde 8 — Konut geçici veya sürekli olarak başkalarına devredilemez kıs
men yada tümü kiraya verilemez.
Madde 9 — Konut isteklerinde puanlama örnek 2 deki esaslara göre sapta
nır. Değerlendirmede Öğretim üye ve yardımcıları alacakları puana göre sıralanır.
Aynı puanı alanlar arasında sıra adçekme ile saptanır. Her hangi bir konut boşaldı
ğında yada yeni konutlar yapıldığında bu yönetmelik hükümleri uygulanır.
Madde 10 — İsteklilere yeterli sayıda konut bulunmaması durumlarında aşa
ğıda belirtilenlere konut verilmez
a) Elazığ Belediye hudutları içinde kendisinin veya birlikte oturacağı kişi
lerden birinin konutu ya da verilecek konut ayarında bir konut kiralıyabilecek ka
dar akarı olanlara.
b) Yönetmelik uyarınca konut tahsisi gereken görevi vekaleten yürütenlere
ya da bu görevde 1750 sayılı yasanın 40. maddesi uyarınca bulunanlara.
c) Birlikte oturabileceği kişilerden birine Elâzığ îli içinde geçerli yönetme
likler uyarınca konut verilmiş olanlara.
d) Her ikisi birden konut hakkı olan eşlerden birine.
Madde 11 — Aşağıdaki görevlerde bulunanlara puan durumlarına ve 10. mad
denin a bendine bakılmaksızın konut tahsis edilir.
a) Fakülte Dekanı
b) Fakülte Dekan Yardımcıları
c) Kürsü Başkanları
Madde 12 — 3. 6. ve 11. maddeler uyarınca tahsis edilen konutlar doldurulmadığında Dekanın teklifi ile Yönetim kurulunca uygun görülecek miktarı puan
lamada sırası gelenlere; ancak aynı maddeler uyarınca hakkı doğan kişilere tahsis
edilmek üzere konutu en geç üç ay boşaltmayı kabul ve taahhüt etmek koşulu ile
verilebilir.
Madde 13 — 11. maddeye göre ayrılan konutlar dışında kalan konutlarda otur
ma izninin verilmesinde uygulanacak puanlama Örnek 2 deki cetvele göre hesaplanır.
Madde 14 — Küçük konutlar öncelikle eşi, çocukları, yaşlara göre bakmakla
yükümlü olduğu yakınları Elazığda sürekli olarak oturmayanlar ile üye ve yardımcı
larına, bekâr öğretim üye ve yardımcılarına verilir.
Madde 15 — Konutu boşaltmak durumunda olanlar bir ay önceden dekan
lığa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde bu kişiler bir aylık kira ve
ödenekleri ödemek zorundadırlar.
Madde 16 — Konutlarda oturma süresi 5 yıldır. B u süre dolduğunda yeterli
sayıda boş konut bulunuyorsa oturma izinleri fakülte yönetim kurulu kararı ile
her defasında bir yıl uzatılabilir. Madde 11 de belirtilenler bunun dışındadır.
Madde 17 — Boş konut bulunduğunda süresini dolduranlar arasında yapı
lacak puanlamada en alt sıradan başlıyarak konutlar boşalttırılır. B u puantajda
konuta oturulan normal süre hesaba katılmaz. B u süreyi aşan her ay için ise 1
puan düşürülür.
Sayfa: 6
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Madde 18 — Fakülteye ait konutlar Fakülte Yönetim Kurulunca konutlar
da oturanlar arasında her yıl için seçilecek üç kişilik bir konut yönetim kurulu
tarafından yönetilir. Kurul, başkanı kendi arasından seçer. Konut yönetim kuru
lunun görevi konutların iç ve dış genel hizmetlerinin, bakım onarım ve disiplin
konularının düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak gerekli görülen önerileri
Fakülte Yönetim Kuruluna yaparak onaylananları uygulamaktır.
Madde 19 — Konutlarda oturanlar konut yönetim kurulunu haberdar ede
rek gerekli izni almaksızın konutların dış görünüşünde ve ortak tesislerde (elek
trik, su tesisatı v.b.) hiç bir değişiklik ve eklenti yapmazlar. Giderilmesi gerekli
arızalan konut yönetim kuruluna hemen bildirmekle yükümlüdür.
Madde 20 — Oturma süresi içinde konutların badana, boya kırılan camla
rın yerine takılması, muslukların onarılması v.s. gibi işler oturanlarca yaptırılır.
Madde 21 — Konutların genel bakımı işletme ve olağan kullanmadan ötürü
meydana gelen hasarlar fakülte bütçesine konan ödenekle karşılanır. Ancak elek
trik ve su sarfiyatı konuta oturanlara aittir.
Madde 22 — Konuta oturanlar aşağıdaki koşullan yerine getirmekle yüküm
lüdürler :
a) Konut Yönetim Kurulu ve dekanlığın saptayacağı kurallara uymak.
b) Konutu iyi kullanmak yıprantısını önlemek
c)
memek
Konutta ve bahçesinde her çeşit kümes ve ahır hayvanı ile köpek besle
d) Çamaşırları konutların genel görünümünü bozacak yere asmamak
e) Balkonlara görünümü bozacak eşya koymamak ve balkondan halı kilim
gibi benzeri şeyleri silkmemek.
f) Konutta yangına yol açabilecek ve çabuk ateş alacak yanıcı madde ve
cihazlar bulundurmamak.
g) Konutların içinde ve çevresinde genel düzenlik güvenlik ile ahlak ku
rallarına aykırı hareketlerde bulunmamak ve bu madde uyarınca konut yönetim ku
rulu tarafından düzenlenen diğer koşullara uymak.
h) Motorlu araçları, gidiş, gelişi engelliyecek şekilde park etmemek.
i) Konuttaki demirbaşı konut dışına çıkarmamak
j) Boşaltılan konutları temiz olarak teslim etmek
k) Belediye ve yetkili makamlarca konulan kurallara uymak
Madde 23 — Konutta oturma izni aşağıdaki durumlardan birinin belirtilenmesi fakülte yönetim kurulunca geçersiz sayılır.
a) Konutta oturanların Elazığ Veteriner Fakültesindeki görevinden ayrılması
ölüm ve emekli olması.
b) İlgililerin doldurduğu dilekçe-bildirim belgesinin
ğunun anlaşılması.
gerçeğe aykırı
c) Konutların bakım onarım ve idaresinde görülen ve konutta
bildirilen aksaklıların ısrarla giderilmemesi
oldu
oturanlara
Gerek bu nedenle gerekse Yönetmeliğin diğer hükümleri uyarınca kendileri
ne konutu boşaltmaları bildirilipte boşaltmayanlar hakkında 6126 sayılı
Kanun
hükümleri uygulanr.
Yürütme ve idare Bölümü Sayfa
2080
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 7
Madde 24 — Konut, verilen kişinin ölümünde 1 aylık boşaltma süresi Fakülte
Yönetim Kurulu karan ile en çok 6 aya kadar uzatılabilir.
Madde 25 — Konutlarda oturma izninin verilmesi ya da iznin geçersiz sayıl
ması kararlarına karşı Fakülte Kuruluna başvurulabilir.
Fakülte Kurulu kararlan kesindir.
Madde 26 — Konutların tahsis bedeli Bakanlar kurulunca kabul
edilip
28/1/1971 gün, 13909 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 7/2811 sayılı Kararnamenin
15. maddesindeki esaslara göre tespit edilir.
a) K i r a bedelinin hesaplanmasında dairenin brüt sahası ele alınır. Mer
diven boşluktan hesaba katılmaz. Metre karenin kesirleri tama yükseltilir.
b) Daire 150 metrekareden fazla olsa dahi 150 metrekare sayılarak aylık
kira bedeli buna göre hesaplanır. Bodrum katlarının kira bedellerinde % 50
indirim yapılır. Yakacak, ısıtma, bakım, temizleme ve aydınlatma resimlerinde in
dirme yapılmaz binanın işgal ettiği alan zemine 60 cm'den fazla gömülü ise bod
rum sayılır.
Ayrıca kaloriferli her daire ve müstakil konuttan metre karesine bakılmaksı
zın ayda genel gider olarak 20 şer lira ve su veriliyorsa aynca ayda 10'ar lira alınır.
Konutta oturanlar konut yönetim kurulu tarafından tutulan kapıcı paraları ve bu
nun gerektirdiği diğer masrafları her ay muntazam öderler.
Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra kaloriferlerde kullanılan ya
kıt fiyatlarında bir artış olursa artan miktar ısıttığı konutlann metre karesine
bölünerek düşen kısım ısıtma ücretine eklenir.
d) Kendisine konut tahsis edilenlerden 500,— lira depozite alınır. B u depo
zite 2 ayda eşit taksitle de alınabilir. Konutun boşaltılacağı zaman saptanan nok
sanlar bu depozitolarla karşılanır veya aynı miktar ilgiliye iade edilir.
Aladde 27 — Konut kiralan ve kiralara bağlı diğer ek harcamalar konutta
bulunananlardan aylıklarının ödenmesi sırasında kesilerek peşin alınır.
Madde 28 — B u Yönetmelik kapsamına girmeyen konularda Fakülte Yö
netim Kurulu karan verilir.
Madde 29 — Konuta giriş ve çıkışta konut teslim alma (Örnek 3) ve teslim
etme (örnek 4) belgeleri düzenlenerek imzalanır ve onaylanır.
Madde 30)
rürlüğe girer.
B u Yönetmelik Resmî Gazete'de yayım
tarihinden itibaren yü
Geçici madde 1 — Konutlara ilk yerleştirme için Yönetmelik
kapsamına
giren Fakülte öğretim üye ve yardımcılarından dilekçe bildirim belgesi istenip
Bunların Fakültede göreve başladıkları tarih belgeye esas kabul edilir. B u ilk mü
racaatı dekanlıkça belirlenecek süre içinde yapmayanların daha sonraki başvurmalarında dilekçe-bildirim belgesinin tarihi bu yönden yapılacak puanlamaya esas
alınır.
Geçici madde 2 — Rektörlük ve diğer Fakültelerin konutu yapılıncaya ka
dar, Rektör Fakülte Dekanları ve rektörlük örgütünde çalışanlara rektörlükçe tah
sis edilmek üzere 8 konutluk bir blok ayrılır.
(Örnek 1)
F . Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ K O N U T DİLEKÇE BİLDİRİM BELGESİ
1 — Adı ve soyadı
2 — Akademik durumu
3 — Üniversite sonrası hizmet süresi (ay olarak)
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: 2081
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 8
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
4 — Türkiye Üniversitelerindeki hizmet süresi (ay olarak)
5 — F. Ü. Veteriner Fakültesinde göreve başlama tarihi
6 — Kanunen bakmakla yükümlü olduğu yakınları
(eş ve çocuklar hariç)
7 — Evli (
) Bekâr (
)
8 — Eşi çahşıyormu?
9 — Çocuk sayısı
10 — Kendisinin, eşinin yada bakmakla yükümlü olduğu kimselerin Elâzığ
ili içinde:
a)
Tahsisli konutu var mı?
b)
Verilecek konut ayarında bir konut kiralıyacak geliri var mı?
c)
Evi var mı, niteliği?
Yukarıdaki bilgilerin gerçeğe uygun olarak tarafımdan verildiğini ve ilgili
konut yönetmeliği hükümlerini aynen kabul ettiğimi arz ederim.
..../..../....
Adı ve Soyadı
imza
Yukarıdaki imzanın belgey-. düzenliyen
olduğu onaylanır.
e ait
(Örnek 2)
F. Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ K O N U T CETVELÎ
Puanlar
l — Akademik durum : Doktora
60 Puan
Doçentlik
60 Puan
Profesörlük
60 Puan
Toplam
180 Puan
2 — Üniversiteyi bitirdikten sonra geçen hizmet süresi eşit şartlarda olan
lar arasında 1 puan kazanılır (x).
3 — Türkiye Üniversite'ierinde ve yabancı üniversitelerde akademi kariyer
yapmak için süre (x)
1
4 — F. Ü. Veteriner Fakültesinde geçen hizmet süresi (x)
5 — Eşi çalışmıyanlar
2
12 puan
6 — Eşi çalışıpta bu yönetmelik kapsamına girenler madde 8 deki gibi değer
lendirilir.
7 — Bakmakla yükümlü bulunduğu ve hiç bir geliri bulunmıyanların her biri
için 6 puan (eş ve çocuklar hariç).
& — Bakmakla yükümlü olduğu her çocuk için 12 puan
(x)
9 — Dilekçe bildirim belgesini doldurduktan sonra geçen hizmet süresi (x).
Hizmet sürelerinde her ay için F. Ü. dışındaki hizmetler 1, F. Ü. deki hizmetler
için 2 puan verilerek hesaplanır.
14 Haziran 1917 — Sayı : 15B66
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 9
(örnek
3)
F. Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ K O N U T TESLİM A L M A BELGESİ
Blok ve Daire N o :
Konuta Girenin
Adı ve Soyadı
Akademik Durumu
Giriş Tarihi
Konuttaki Demirbaşlar
Sura
No.
Demirbaş
No.
Cinsi
Niteüği
Adedi
Durumu
Eksikler
Yukarıda nitelikleri belirtilen konut ve demirbaşları teslim aldığımı ve ilgili
yönetmelikler hükümlerine uyacağımı beyan ederim.
..../..../....
Adı ve Soyadı
İmza
Yukarıdaki imzanın
e ait olduğu onaylanır.
Dekan
(Örnek 4)
F. Ü. VETERİNER FAKÜLTESİ K O N U T TESLİM E T M E BELGESİ
Blok ve Daire No :
Konuttan Çıkanın
Adı ve Soyadı
Akademik Durumu
Giriş Tarihi
Konuttaki Demirbaşlar
Sıra
No.
Demirbaş
No.
Cinsi
Adedi
Niteliği
Durumu
Eksikler
Konutun idarece saptanan
eksiklikleri ve bunların
para olarak karşılığı
Yukarıda nitelikleri belirtilen konut ve demirbaşlar teslim edilmiştir.
Konut Yönetim Kurulu
Üye
Bşk.
ONAY
DEKAN
Üye
Teslim Eden
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 10
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Müşterek Kararnameler
Çalışma Bakanlığından:
Karar Sayısı: 18186
1 — Açık bulunan 5 inci derece kadrolu İşgüvenliği Müfettişliğine 25/2/1977
tarihinde yapılan İşgüvenliği Müfettişliği yeterlik sınavında basan gösteren 6 ncı de
rece kadrolu İşgüvenliği Müfettişi Turan Karagündosdu, İsmet Seçilmiş ve 7 nci de
rece kadrolu M . Sait Erdem'in 657 sayılı Kanunun değişik 36 ncı maddesinin 11 inci
fıkrası gereğince görevlerine başladıkları tarihlerden itibaren geçerli olmak üzere
terfian atanmaları uygun görülmüştür.
2 — B u Kararı Çalışma Bakanı yürütür.
3/6/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Çalışma Bakam
S. DEMİREL
Ş. KAZAN
Turizm ve Tanıtma Bakanlığından:
1 — Yurt dışı Teşkilâtında açık bulunan 3 üncü derece kadrolu Turizm ve Ta
nıtma Müşavirliğine, 2 nci derece kadrolu Tanıtma Genel Müdür Başyardımcısı Meh
met Hilmi Bilge'nin, 657 sayılı Kanunun değişik 76 ve 161 inci maddeleri uyarınca
atanması ve Frankfurt Turizm ve Tanıtma Bürosunda çalıştırılması uygun görül
müştür.
2 — Bu karan Turizm ve Tanıtma Bakanı yürütür.
31/5/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRÎ S. KORUTÜRK
Başfoakan
Turfam ve Tanıtma Bakanı
S. DEMİ RE L
N. MENTEŞE
1 — Yurt dışı teşkilâtında açık bulunan 4 üncü derece kadrolu Turizm ve Ta
nıtma Müşavir Yardımcılığına, Tanıtma Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Turna İlgaz'
ın, 657 sayılı Kanunun değişik 68/B ve 76 ncı maddeleri uyarınca atanması ve Mad
rid Turizm ve Tanıtma Bürosunda çalıştınlması uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Turizm ve Tanıtma Bakam yürütür.
31/5/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Turfan ve Tanıtma Balkanı
S. DEMİREL
N. MENTEŞE
YürOtme ve İdare BölömO Sayfa : 2084
T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920
\
v
SALI
14 HAZİRAN 1977
_
Sayı :
15966
^1
)
tLÂN BÖLÜMÜ
İLÂNLAR
Y.S.E. 5. Bölge Müdürlüğünden:
ANKARA
Bölgemizce 5539 sayılı kanunun 26 neı maddesine göre teklif almak suretiyle
yaptırılacak olan 3 adet baraka inşaatı ve sana tanzimi işine ait.
1 — İşyeri
: Merkez şantiyesi saba tanzimi ve malzeme barakası
ile Kutludüğün baraka inşaatı.
2 — Keşif bedeli
: 891.175,51 T L .
3 —<• Geçici teminatı
: 39.397,02 T L .
4 — İhale günü ve saati : 29/6/1977 Çarşamba günü saat 15.00 de
5 — Teklifler ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığına vermeleri
6 — İsteklilerin aşağıda belgelerle birlikte Y S E . 5. Bölge Müdürlüğü Yol İşleri
Şefliğine müracaatları.
a) E n az bu isin keşif bedeli kadar bu tür işleri yaptığına dair iş bitirme bel
gesi veya (C) grubu karne.
b) Malî durum bildirgesi,
c) Araç gereç beyannamesi,
d) 1977 yılı vizeli Ticaret Odası vesikası,
7 —• Postadaki vaki gecikmeler hiç bir surette kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
9795
• •
Fethiye Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1976/84
Davacı Fethiye Yeni Cami İmamı Tevfik Yılmaz vekili Avukat Asım Kestepli
tarafından davalılar Kesikkapı Mahallesinden Leylâ Türkmen, Emin Türkmen ve
Mehmet Engin Türkmen aleyhine Mahkememize ikame ettiği alacak davasının
Mahkememizdeki duruşmasında verilen ara karandır.
Davamızda davalılardan Emin Türkmen'e ad ve adresine çıkarılan gıyap ka
rarının açık adresinin tespit edilemediğinden tebliğ edilemeyip bilâ iade edildiğin
den bu defa gıyap kararının Emin Türkmen'e ilânen tebligat yapılmasına karar
verildiğinden karar gereğince duruşmanın talik edildiği 16/9/1977 günü Mahkeme
mizde hazır bulunmadığı veya kendisini bîr vekiüede temsil ettirmediği takdirde
duruşmalarının bundan böyle gıyabında yürütüleceğine karar verileceği nedeniyle
işbu ilânımız gıyap karan tebliğ yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
9409
Sayfa: 12
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Şarkışla Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
E . No : 1971/306
Duruşma Günü: 22/9/1977
Davacılar Kasım Aksoy, Refik önder vekilleri, Avukat Baki Dal akın Kemal Gül,
Hazineyi Maliye, ve Şarkışla Belediye Başkanlığı aleyhlerine dava konusu Şarkışla'
nın GUI tekin Mahallesi, 125 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 45 seneden beri fasılasız
nizasız Kasım Aksoy'dadır ve bunun için açılan tapu ipiali ve tescil davasının duruş
ması sırasında verilen ara kararı uyarınca:
Davalı Kemal Gül mirasçıları olduğu anlaşılan, dahili davalılar Şefİka (Kara
bulut), Fuat Remzi, Nurettin, Perihan, Bedriye, Nazire, Fethiye, Gülfidan, Saadet,
Fikriye
Yümazların adresleri meçhul
olduğundan tebligat
yapılamamış
olup
dava dilekçesinin ilânen tebliğine karar verilmiştir. Yukarıda adlan yazılı dahili
davalılar 22/9/1977 günü saat 9jO0 da Mahkemede hazır bulunmalan veya kendilerini
bir vekille temsil ettirmeleri ilâm müteakip VS gün sonra kendilerine dava dilekçesi
tebliğ edilmiş sayılacağı aksi halde gıyap karan verileceği ilân olunur.
9419
Nusaybin Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
D. N o :
1975/11
Davacı Nazmiye Aydın vekili Avukat İbrahim özlen'in davalılar Nusaybin Çatalözü Köyünden Abdullatif Aydın, Racı Bayrk, Mehmet Nimetüllah Hamidi, Tayfur
Tababur Aydın, Mehmet Ay, Afif Hamidi, İsmetüllatı Hamidi ve Arif Hamidi aleyhine
açmış olduğu tapu kayıt iptali davasının mahkememizde yapılan açık duruşma sı
rasında :
Davalılardan Mediha Hamidi ile Nadire Hamidi'nin adresleri meçhul olduğu
anlaşılmış olduğundan, yukarıda anılan davalılann ilânen tebligat ve dava dilekçesi
nin tebliğine karar verilmiştir. Davalıların 5/7/1977 günü saat 10.40 da Yargıçlığımız
da hazır bulunmalan, veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri, davetiye ve da
va dilekçesinin tebliği yerine geçerli olmak üzere ilân olunur.
9420
Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
E . N o : 1975/225
K. N o : 1976/949
Davacı Maliye Hazinesi ile davalılar Hanife Macit, Dündar Karaköse ve Ka
mil öztürk aleyhine açılan tapu iptal davasının yapılan açık yargılaması sonunda:
Söke Yenihisar Köyü 20/9/1938 tarih 118 sayılı tapudan revizyon gören Şubat
1965 tarih 963 parsel numaralı taşınmazın tapu Fen Memurunun 24/9/1976 tarihli
krokisinde B harfi ile gösterilen ve kırmızı ile boyalı 1760 M miktarındaki tapu kay
amın iptaline, bunun dışında kalan 16.840 M kısmının 963 parsel numaralı ile malik
leri adına tapu kaydının bırakılmasına, aynı köy aynı mevkiide 964 parsel numaralı
taşınmazın da Fen Memurunun aynı tarihli krokisinde kırmızı ile boyalı olup güne
yinde ve batısında B harfi ile gösterilen 4758 M miktarındaki tapu kaydıran iptaline,
bunun dışında kalan ve krokide beyaz ile gösterilen 6142 M? miktarındaki taşınmazın
da tapudaki malikler adma 964 parsel numarası ile tapu kaydının bırakılmasına, ka
rar kesinleştiğinde tapuya bu şekilde işlenmesine 10/11/1976 tarihinde karar veril
miştir. Davalı Kamil öztürk'ün adresi meçhul kaldığından işbu kararın Resmî Ga
zete ile ilânım takip eden 15 günlük süre sonunda kararın davalıya tebliğ edilmiş sa
yılacağı ilân olunur.
94121
2
2
2
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 13
Mut Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/317
Davacı M u t - H i s a r Köyünden Elife Ermenek (İldeniz) vekili Avukat Nuri
Alver tarafından, müvekkilesinın oğlu ve murisi olan Mustafa Ermenek 1960 se
nesinde Göksu Irmağına düşüp ölmesiyle kaybolduğunu o zamanki aramalarda ise
cesedi bulunamadığını, Mustafa Ermenek o tarihlerde 17 yaşlarında bulunduğunu,
bu kaybolma durumu savcılığa intikal ettiği ve bu durumdan bazı kimselerden şi
kâyetçi olup Ağır Ceza Mahkemesine intikal ettiği ve bu arada gaipten geldiği iddiasiyle bir mektup gelip sanıklar beraat ettiğini bundan sonra müvekkilin ve asker
lik şubesinin araması neticesi hiçbir haber alınmadığını bu bakımdan müvekkili
nin oğlu Mustafa Ermenek'in gaipliğine karar verilmesi istenmiş olduğundan, ya
pılan duruşmada verilen karar gereğince. Gaipliğine karar alınması istenilen Mus
tafa Ermenek hakkında bilgisi olanların işbu ilânın neşrinden itibaren 3 ay içinde
Mahkemeye müracaat ederek bilgi vermeleri aksi halde Mustafa Ermenek'in gaipli
ğine karar verileceği ikinci defa ilân olunur
9410
Develi Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1976/44
Davacılar Fenese Aşağı Mahallesi Develi adresinde mukim İsmail Bulut ve
Yaşar Okur tarafından davalılar Yaşar Civelek, İffet Sarı, İsmet Yalçın, Cengiz Ci
velek ve Develi Belediye Başkanlığı aleyhine açılan tapuda miktar tashihi davasının
yapılan duruşması sırasında
istanbul Maslak, Dereboyu Sokak No. 24 adresinde gösterilen davalılardan
Cengiz Civelek'e gönderilen dava arzuhali bilâ tebliğ iade edilmiş olmakla mahke
mece zabıta marıfetile yaptırılan tahkikattanda bir semere elde edilemediğinden
bu kene davalıya ilânen tebligat yapılmasına Hâkimliğimizce karar verilmiştir.
Karar gereğince duruşma günü olan 7/9/1977 günü saat 9.00 da mahkemede
bizzat veya bir vekil marifetiyle kendisini temsil ettirmesi hususu yerine kaim ol
mak üzere işbu davetiye ilânen tebliğ olunur.
9411
Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
E . N o : 1975/150
K. N o : 1976/928
Davacı Maliye Hazinesi ile davalılar Hikmet Özkan, Ali Esin ve M . Erol üs
tüner ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptal davasının yapılan açık duruşmaları
sonunda: Davacı tarafından açılan tapu iptali davası sabit olmadığından davamı
reddine 2/11/1976 tarihinde karar verilmiştir.
Aşağıda isimleri yazılı davahlann adresleri meçhul kaldığından işbu karanr
Resmî Gazete ile ilânını müteakip 15 günlük süre sonunda karann davalılara tebl'f
edilmiş sayılacağı ilânen tebliğ olunur.
Davalılar :
1 — Ali Esin - Karacabeyoğlu Pasajı Ünal Kundura Mağazası
Kızılay/Ankara
2 — M . Erol Üstüner Karacabeyoğlu Pasajı Ünal Kıındura Mağazası
lay/Ankara
3 — Hikmet Özkan-İl Jandarma Alay Kumandanmın eşi Mardin
9414
Kızı
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 14
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Söke Asliye Hukuk HâkimUğinden:
E . N o : 1975/258
K. N o : 1976/1084
Davacı Maliye Hazinesi ile davalılar Dudu Kıtık, Ayşe Kıtık vs. aleyhine açı
lan tapu iptali davasının yapılan açık yargılaması sonunda:
Davalılar adına tapuda kayıtlı Söke Yenihisar Köyü 223 parsel sayılı taşınmaAin taşhüc, kayalsik, ceMık, olarak •devletçin hüküm ve tasarrufu altımdafcıuCıunanyer
lerden olduğundan tapu kaydının İptaline, 30/l'l/1976 tarihinde karar verilmiştir. Da
valı Ayşe Kıtılk'ım adresi meçhul (kalidığından İşbu kararın Resmî Gazete ile Mânamı
talkip eden 1© günlük süre sonunda (kararın davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı i'.ân
olunur.
9427
•
Küre Asliye Hukuk Hâkimüğinden:
E . N o : 1982/191
Davacı Küre Orman işletmesi Müdürlüğü tarafından davalılar Küre Ahnveren
Köyünden Ramazan oğlu, 1939 doğumlu, Mehmet Ünal, İsmail oğlu, 1334 doğumlu,
İsmail Ünal ve arkadaşları aleyhine açüan tazminat davasının yapüan açık duruşma
sı sırasında:
Yukarıda açık IktaaSkleri yazılı davalıların edres'lsr'i meçhul ol'duğumdan Jlânen
tebligat yapılmasına karar verilmiştir. Duruşmanın bırakıldığı 12/7/1977 Salı günü
saat 9.50 de Mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini bir vekille temsil et
tirmeleri aksi teDde davanan gıyaplarında görüleceği gıyap davetiyesi yerine kailim ol
mak üzere üânen tebliğ olunur.
9428
•
Araban Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
1975/246
Davacı Mustafa Kayacı tarafından davalılar Sait Delioğlu, Mustafa Delioğlu
ve ökkeş GUzelyer aleyhlerine ikame olunan tapu iptali davasının mahkememizde ya
kılmakta olan açık duruşmasında:
Dahilî diavaM&rdan Saffet YetJküm'in bütün aramalara rağmen tebîügaita yarar
açık adresi tesbit edilemediğinden adına ilânen gıyap kararı tebliğine karar verilmiş
tir. Dahili davalı Saffet YeUrin'in duruşmanın bırakıldığı 28/6/1977 Salı günü saat
9J0 da mahkememizde hazır bulunırn&sı veya 'kemdisiıni temsille yetkili Iblr vekil gön
dermesi gıyap kararı yerine kaim olmak üzere üânen tebliğ olunur.
9429
1975/240
Davacı Mustafa Kayacı tarafından davalılar Sait Delioğlu, Mustafa Delioğlu,
Tekin Tepe, Saffet Tepe vs. 1er aleyhlerine ikame olunan tapu iptali davasının mah
kememizde yapılmakta olan açık duruşmasında :
Davalılardan Tekin Tepe"ye usulüne uygun olarak dava dilekçesi tebliğ edil
diği halde 15/2/19T7 tarihli celseye gelmediğinden adına gıyap kararı tebliğine karar
verilmiş ve bütün aramalara rağmen adresi tesbit edilemediği gibi T. K . nun 35. mad
desine göre de gıyap kararı tebliğ edilemediğinden ilânen gıyap kararı tebliğine ka
rar verilmiştir.
Davalı Tekin Tepe'nin bu kerre 12/7/1977 Salı günü saat 8.40 da mahkememiz
de hazır bulunması veya tendfBTni temsile yettelli bir velköl göndermesi gııyaa karar,
yerine kaim olmak üzere ' "
+«*»n* niıım,»
9430
ı a ı
, o r >
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 15
Söke Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
E . N o : 1975/630
K . No : 1976/643
Davacı Köy İşleri Bakanlığı ile davalılar Süleyman Kaçar mirasçıları Refiye
Kaçar ve arkadaşları aleyhine açılan tapu iptali ve tescil davasının yapılan açık yar
gılaması sonunda:
Söke Sarıkemer Köyü 400 parsel sayılı taşınmazın davalıların murisi tarafın
dan Rasim Kovancı*ya resmi noter senedi ile satılarak zilyetliğinin devredüdiğine da
ir satış vadi senedi tanzim edildiğinden ve kendi üzerine tahsis ve tescil tarihinden
itibaren belli müddet geçmeden 4 sene sonra satıldığından 4753 sayılı kanunun 57 ve
müteakip maddeleri ile 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunun 211 ve 234
ncü maddeleri gereğince Süleyman Kaçar adına, mevcut Sarıkemer Köyü 400 parsel
sayılı tapu kaydının iptali ile ilk malik hazine adına tapuya tesciline 30/6/1976 tari
hinde karar verilmiştir. Davalı Refiye Kaçar'ın adresi meçhul kaldığından işbu ka
rarın Resmî Gazete ile ilânını müteakip 15 günlük süre sonunda kararın davalıya
tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ olunur.
9422
İnebolu Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1976/184
Davacılar İnebolu Camikebir Mahallesinden Hakkı eşi İfakat Tezel, Hüseyin
eşi Zehra Tezel ve Faik Tezel tarafından, davalılar İnebolu Belediye Başkanlığı, İne
bolu Mal Müdürlüğü ve Camikebir Mahallesinden Ali kızı Nefise hakkında mahkeme
ye açmış olduğu tescil davasınin yapılan açık duruşmaları sırasında:
Davalılardan Ali kızı Nefise'ye duruşma gününü bildirir davetiye Hanen yapıl
mış olduğu halde duruşmaya gelmemiş kendisini bir vekille temsü etmediği ve maze
rette bildirmemiş olduğundan adına gıyap kararı çıkartılmasına, ve gıyap kararının
davalıya ilânen tebliğine, duruşmanın 29/6/1977 günü saat 9.00 za talikine karar ve
rilmiştir, adı geçen davalı mezkûr günde duruşmaya gelmediği ve kendisini bir vekil
le temsil etmediği ve mazerette bildirmediği takdirde duruşmanın gıyabınızda yapı
lacağı gıyap karan yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
9425
Giresun Asliye 2. Hukuk Hâkimliğinden :
1977/63-97
Davacı Ölü Selime Dizman mirasçısı Abdullah Akman tarafından
davalılar
İbrahim Kaya ve arkadaşları alyehlerine ikame olunan kadastro tesbitine itiraz dava
sının yapılan duruşması sonunda:
Hüküm: Davacı tarafından, davalılar aleyhine açılan işbu davanın, davacının
feragatına binaen reddine. Merkez Gemilerçekeği Mahallesi Çilesiz Sokakta kain 271
ada, 1 parsel sayılı taşınmazın tapu malikleri adma tesbit gibi tesciline dair Mah
kememizce verilen 21/4/1977 tarih 1977/63-97 sayılı karar, davalılardan Gemilreçekeği
Mahallesi Çilesiz Sokakda mukim Ferhan Menteşeoğlu, Kazım Seçer, Eyüp karısı
Saniye, Asiye Seçer ve Gölcük Adliyesinde Hâkim A l i Seçer adlarına tebliğe gönderil
miş, adresleri meçhul olduğundan bila tebliğ iade edilmesi üzerine Resmî Gazete ile
ilânen tebliğine karar verilmiş olduğundan mahkeme kararının yukarıda yazılı da
valılara ilânen tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde temyiz edilmediği takdirde
mahkeme karannın kesinleşmiş sayılacağı tebliğ yerine kâim olmak üzere, ilânen tebliğ
olunur.
9436
Sayfa: 16
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Menemen Asliye Ceza Hâkimliğinden :
E . N o : 1976/250
K. N o : 1977/23
Davacı: A. H .
Maznun: Kasım Çelikten, Hüseyin oğlu Hesna'dan olma 1336 Do. Dinar Çürüklü Köyünden.
•Suç: Dolandırıcılık,
22/11/1976 tarihinde dolandırıcılık suçundan dolayı maznunun eylemine uyan
T. C. K. nun 503/ilk, 5435 , 522, 523. maddeleri gereğince 10 gün hapis ve 27 lira 70
kuruş ağır para cezası ile tecziyesine dair gıyabmda verilen hüküm maznunun açık
adresi olmadığından tebliğ edilemedeğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29.
maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve kararın bir nüshasının mah
keme divanhanesine asılmasına, aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden
15 gün sc~ra töbl'gatm yapıOmış Sayılacağına karar veriüımdıştliır.
Keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
9449
Menemen Sulh Ceza HâiMtaliğiıntiıen:
E . No : 1977/267
K . No : 1977/271
Davacı: K . H .
Tehlikeli vasıta sevk etmekten maznun Mustafa oğlu Vesile'den olma 1958
doğumlu Fethiye Kesikkapı Köyünden Mehmet Selim Karaduman'ın eylemine uyan
T. C. K. nun 565/1, 565/2, 647 S. K. 4. maddeleri gereğince 13 lira hafif para cezası
ve üç gün meslek ve sanatının tatiline dair gıyabmda verilen karar açık adresi bu
lunmadığından tebliğ edilemediğinden Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve (7201 sa
yılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince) ve kararın bir nüshasının mah
keme divanhanesine asılmasına aynı Kanunun 31. maddesi gereğince ilân tarihinden
15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağına karar verilmiştir.
Keyfiyet ilânen tebliğ olunur.
9450
•
Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliğinden:
E . No : 1975/548
K. No : 1975/740
Sarhoşluk suçundan Mahkememizin 10/7/1975 tarihli ilâmı ile C. K . 572/1., 59.,
647/4. maddeleri gereğince 500 lira hafif para cezası üe hükümlü Mehmet oğlu 1955
doğumlu MUbayin Çağın hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunama
dığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu
maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının
neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân
ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
9459
E . No : 1975/548
K. No : 1975/740
Sarhoşluk müessir fül suçundan Mahkememizin 10/7/1975 tarihli ilâmı ile C K .
572/1., 59., 647/4. maddeleri gereğince 500 lira hafif para cezası ile hükümlü Mehmet
oğlu 1955 doğumlu Hüseyin Koçer hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen
bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun
29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın üânen tebliğine hüküm fık
rasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı
ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
9460
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 17
Ankara 11. Sulh Ceza Hakimliğinden:
E . No : 19757279
K. N o : 1975/414
Tecavüzkâr sarhoşluk suçundan Mahkememizin 24/4/1975 tarihli ilâmı ile C. K.
572/1., 59., 647/4 üncü maddeleri gereğince 500 lira hafif para cezası ile hükümlü İs
mail, oğlu 1943 doğumlu AffiteMber Aykaç hakkındaki gıya/bî ülâm ibütita afırmlara
rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanu
nunun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sa
yılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
9464
E . No : 1974/1025
K. No : 1975/66
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 23/1/1975 tarihli üâmı ile C. K. 491/4., 62.,
522/1., 55/2., 59., 647/4-5 inci maddeleri gereğince 880 lira ağır para cezası ile hükümlü
Mehmet Ali oğlu 1954 doğumlu Yavuz Kırhan hakkındaki gıyabî ilâm bütün arama
lara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine
hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş
sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
9465
E . N o : 1975/243
K. No : 1975/452
Kumar oynamak suçundan Mahkememizin 5/5/1975 tarihli ilâmı ile C. K . 567/1.,
59., 647/4 üncü maddeleri gereğince 163 lira 30 kuruş hafif para cezası ile hükümlü
Bayram oğlu 1943 doğumlu Veyis Anayurt hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara
nunun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hü
küm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş
9466
E . No : 1974/251
K. No : 1975/1242
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 11/11/1975 tarihli ilâmı ile C. K 491/3.,
522/1., 54/3., 59., 647/4., 55/3., 59., 647/4-6 ncı maddeleri gereğince 1.320 lira ağır para
cezası
hıüküTriHl Ali oğlu 195« Tas. doğumlu Mehmet A*t.-'rtanva W * i t ^ > > « «wı>h'.
ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201
sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın
ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muha
taba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
9467
E . N o : 1975/993
K. N o : 1975/1338
Hırsızlık suçundan Mahkememizin 2/12/1975
tarihli ilâmı ile C. K. 491/4.
522/1., 59., 525 inci maddeleri gereğince 3 ay 10 gün hapis, 3 ay 10 gün emniyeti umu
miye cezası ile hükümlü Ali oğlu 1939 doğumlu Abat Yılmaz hakkındaki gıvabî ilâm
bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayiü
Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen
tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ
edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olumu-.
9468
Sayfa: 18
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Trafik İşlerine Bakmağa Selâhiyetli Ankara 6. Sulh Ceza Hâkimliğinden:
Trafiğe sarih olmayan vasıta kullanmak suçundan sanık Gaziantep İli Nizip
Kazası Hıyar Köyü nüfusunda kayıtlı Cuma oğlu Fatma'dan doğma 1951 D. lu Yusuf
Ziya Gül, halen Gaziantep Merkez Hoşgör Mahallesi Ahmet Uygur Sokak N o : 8 de
oturan Yusuf Ziya Gül'e Mahkememizden verilen 30/9/1976 tarih ve 974/1500-5342 sayüı ilâmı ile (150) yüzelli lira hafif para cezasına mahkum edilmiş olup, hükmün gı
yabmda verildiğinden gösterdiği adreste bulunamadığı gibi bütün aramalara rağmen
gıyabî ilâmm tebliğ edilmediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28-29. madde
leri gereğince hükmün ilânen ve aynı kanunun 31 inci maddesi gereğince ilân tari
hinden 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur.
9475
Ankara 11. Sulh Ceza Hâkimliğinden :
E . No : 1975/196
K . N o : 1975/483
Kumar oynamak suçundan Mahkememizin 15/5,'1!)75 tarihli ilâmı ile C K 568/1,
647/6. maddeleri gereğince 5 gün hafif hapis, 50 lira hafif para cezası ile hükümlü
Mustafa oğlu 1950 doğumlu İhsan Çankaya hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara
nunun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine, hü
küm fıkrasinın neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş
sayılacağı, ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
9472
E . No : 1975/1064
K. No : 1975/1252
Tecavüzkâr sarhoşluk suçundan Mahkememizin 13/11/1975 tarihli ilâmı ile
C. K. 572/1., 59., 647/4-5. maddeleri gereğince 500 îira hafif para cezası ile hükümlü
Ali Sami oğlu 1949 doğumlu İbrahim Gezegen hakkındaki gıyabi ilâm bütün arama
lara rağmen bulunamadığı ve kendisine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat
Kanununun 29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine
hüküm fıkrasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş
9456
E . No : 1975/1030
K. N o : 1975/1028
Mütecaviz sarhoşluk suçundan Mahkememizin 29/9/1975 tarihli ilâmı ile C. K.
572/1., 59., 647/4. maddeleri gereğince 60') lira hafif para cezası ile hükümlü Ahmet
oğlu 1956 doğumlu Mehmet Akparlar hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen
bulunamadığı ve kendisine tebîift edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun
29 uncu maddesi gereğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fık
rasının neşir tarihinden itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş say.lacağı
ilân ücretinin kendisinden alınacağı ilân olunur.
9457
E . No : 1975/538
K. No : 1975/624
Müessir fiil suçundan Mahkememizin 16/6 '1975 tarihli ilâmı ile C. K. 456/4., 59.
maddeleri gereğince 250 lira ağır para revası ile hükümlü Kâmil oğlu 1951 doğumlu
Ahmet Arıcan hakkındaki gıyabî ilâm bütün aramalara rağmen bulunamadığı ve ken
disine tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29 uncu maddesi gere
ğince adı geçen hükümlüye kararın ilânen tebliğine hüküm fıkrasının neşir tarihin
den itibaren onbeş gün sonra muhataba tebliğ edilmiş sayılacağı ilân ücretinin kendi
sinden alınacağı ilân olunur.
9458
14 Haziran 1977 — Sayı : 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 19
Kadıköy î. Asliye Ceza Hâkirnliğinden:
E . NO : 1975/439
C. Savcı No : 1975/2736
K. No : 1975/359
Hâkim : Orhan Feyzioğlu 8881
C. Savcı: Y. Ferhat Saran 13954
Kâtip : Figen Kılıçel
SfccıK •• Mehmet Nezir Akıgül, Kadıköy'de Apo Otelinde yatar ücalkar. Mehmet
Seril oğlu, 1956 D.lu, Mardin Halkından
Suç : Sigara kaçakçılığı
Suç tarihi: 2/7/1975
Karar tarihi: 3/9/1975
Kanun Maddesi: 1918 sayılı Kanunun 25/3-son, 1177 sayılı Kjıun 88 ci.
T. C. K . nun 59, Mahkûmiyetine gıyaben karar verilmiş olup, sanık bulunamadığı
cihetle kararın tebliği yapılamadığından 7201 S. K. 28, 29, 31. maddeleri gereğince
ilânen tebliğ olunur.
'9446
E . N o : 1975/391
C. Savcı No : 1975/2428
K. No : 1976/21
Hâkim : Orhan Feyzioğlu 8881
C. Savcı Y. : Ferhat Saral 13954
Kâtip : Figen Kılıçel
Sanık: Ebubekir Güneş, Kadıköy, Kızıltoprak Bağdat Cad. adresini bilmediği
Maksut Güneş yanında kalır.
Suç: Sigara kaçakçılığı
Suç tarihi: 12/6/1976
Karar tarihi: 30/1/1976
Kanun Maddesi: 1918 sayılı Kanunun 25/3-son, 1177 sayılı K n u n 88 c i
647/4-5 Mahkûmiyetine gıyaben
karar
verilmiş
olup,
sanık
bulunamadığı
cihetle kararın tebliği yapılamadığından 7201 S. K. 28, 29, 31. maddeleri gereğince
ilânen tebliğ olunur.
9447
Kahramanmaraş Asliye 2. Hukuk 'Hâkimliğinden:
E . N o : 973/837
K. No :, 1976/707
Davacı Kadriye Kebeli ile davalı Kahramanmaraş Uzunoluk Caddesinde mu
kim Emine Meliha Uzun arasındaki cebri tescil davasının neticesinde, dava konusu
Kahramanmaraş Gazipaşa Mah. 574 ada 2 parsel numaralı arsada davalı adına mevcut
204800 hissede 10953 hissenin davalı Emine Meliha Uzun üzerinden iptali ile davacı
Kadriye Kebeli üzerine tapuya tesciline, 131,60 T L . bakiye ilâm haremin davalıdar
alınmasına, 688 lira ücreti vekâlet ile 725,50 T L . yargılama giderinin davalıdan tahsil
ile davacıya ödenmesine karar verilmiştir.
Davalı Emine Meliha Uzun adına davetiye ve gıyap kararı ilânen tebliğ edilmiş
olup, bu hüküm özetinin de ilânen tebliğine karar verilmiş olmakla, davalının ilân
barınmden itibaren 15 gün üçeri8.nde temyiz yapmadığı talöJJrd©feşiljukararan tasan
teşeceği ilânen tebliğ olunur.
1398
HARİTA ALEMİ İŞİ YAPTIRILACAKTIR
Su-a
No.
1
İli
Toplam
Hektar
K . Bedeli
Lira K r .
G . Teminatı
Lira K r .
Müddet
Ay
Evrak
Bedeli
Antalya
937
fM8.í¡19,51
129.694,78
8
125,—
Aydm
Balıkesir
Bingöl
Bolu
Denizli
Erzurum
Erzurum
Eskişehir
Eskişehir
Merkez
Giresun
Hakkari
Hatay
Kayseri
Kayseri
Kayseri
Kayseri
K. Maraş
31
160
169
45.602,91
120.6415.60
161.395,39
27.411,68
369.111.12
463.926,89
514.939,98
621.348.58
356.803,44
749.368,84
67.824.90
283.298.68
698.783.06
536.428.72
772.127.63
484.744.12
i500.146.83
749J035.48
132.253.11
797.429.60
616.367.69
132.573,36
184.871,30
463.980.29
297.703.54
3.420,22
7.282,28
10.319.77
2.055.88
'14.514,44
22.307/18
24.347,60
28.603,94
18X122,14
33.724.75
4.641.25
15X181,95
31.701,32
25J207.15
34.635,11
23.139.7S
23.75537
33.711.42
7.862.66
35.647.18
28.404,71
7.878,67
10.493,57
22.309.21
15.658,14
4
5
5
4
6
7
7
8
6
8
4
6
8
7
8
7
7
0
û
8
8
3
S
7
6
65.—
65,—
65,—
65,—
65,—
65,—
125,—
125,—
65.—
125,—
65,—
65.—
125,—
125,—
125,—
65,—
125 —
125,—
65,—
125.—
125.—
65.—
65,—
65,—
65.—
K. M a r a ş
Konya
Niğde
Ordu
Omu
Sinop
Yozgat
İT
274
346
462
509
469
329
78
79
473
273
860
382
398
604
177
807
627
75
99
372
ıeı
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Altınova
Karacasu
Zeytinli
Kalencik
Göynük
Çivril
Kopal
Yağan
Alpu
Mahmudiye
Giresun
Bulancak
Uludere
Belen
Amarat
Bağyurdu
Kaynar
Sarız
Büyükyapalak
Tanır
Zengen
Harmandalı
Bolaman
llküvez
Türkeli
Kadışehri
RESMİ GAZETE
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1lı
12
13
14
15
16
17
1«
19
20
21
22
23
24
25
26
Kasaba Adı
Sayfa: 20
tiler Bankasından:
2 — Teklif vereceklerin yeterlik belgesi almak üzere,
a)
İmar ve İskân Bakanlığından harita isleri için aldıkları müteahhitlik karnesi,
to) Mali durum bildirisi ve eksiltme ilan tarihinden sonra alınmış Banka mektubu,
Harita ve Kadastro Odasından alınmış ihaleye katılma belgesi,
d)
TaahhUdündeki bilumum işlere ait taahhüt beyannamesi.
e)
Teknik Personel bildirisi,
f)
Sorumlu Mühendisin elinde bulunan işyeri açıklayan taahhüt bUdirisi
g) Müteahhit firmalarından sorumlu mühendis ile çalışmak mecburiyetinde olanların sorumlu mühendis ile yaptıkları sözleş
menin noterden tasdikli örneği ve sorumlu mühendisin meslek odas>. belgesi,
Yukarda yazılı belgeler ile 22/6/1977
Çarşamba günü saat 17.00 ye kadar Bankamıza müracaatları gerekmektedir.
3 — Vaktinde yapılmayan belge müracaatları nazarı itibare alınmayacaktır.
RESMÎ GAZETE
c)
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
1 — Yukarda adları yazılı şehir ve kasabaların harita işleri kapalı zarf usulüne göre eksiltmeye konulmuştur.
4 — Müddet değişikliği teklifi nazarı itibare alınmayacaktır.
5 — B u ihale dosyası ile icap eden bilcümle vergi ve resmiler müteahhide aittir.
6 —
Teklif zarflarının 29/6/1977 Çarşamba günü saat 12.00 ye kadar Bankamıza teslimi gerekmektedir.
7 — Teklif zarfları 29/6/1977 Çarşamba günü saat 14.30 da Banka Satmalına Komisyonunda açılacaktır.
8 —- Banka 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp yeterlik belgesi verip vermemekte ve ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi ihaleye gi
renlerden dilediğine vermekte serbesttir.
»633 / 1-1
Sayfa: 21
Sayfa: 22
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı : 15966
Ankara Belediye Başkanlığından:
Belediyemizce aşağıda cins ve muttan yazılı 3 kalem malzeme belirtilen tarih
ve saatlerde 2490 sayılı Yasanın 31. maddesi uyarınca kapalı zarf eksiltme suretiyle
satın alınacaktır.
1 — Şartnameleri ve numuneleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir.
2 — İhaleye İştirak edecekler, Ticaret Odası veya mensup oldukları dernekten
alacakları vesikaları teklif mektupları ile birlikte vermeleri şarttır.
3 — İstekliler teklif mektuplarım en geç ihale saatinden bir saat önce Encü
men Kalemine vermeleri zorunludur.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
Cinsi
1) Kaşkol, Gömlek, Kra
vat, erkek ve bayan
çorabı
2) Göztaşı
3) Ahşap malzeme
Miktarı
5 Kalem
5000 Kg.
19 Kalem
M. Bedel Geç. Tem.
Lira K r .
Lira K r .
811.475,—
100.000,—
2.042.830,—
36.209,6.250,75.035,-
İhale
Tarihi
İhale
Saati
27/6/1977
14.30
27/6/1977
14.40
27/6/1977
14.50
9582/4-2
Kastamonu II Daimi Komisyonu Başkanlığından:
1 — İlimiz Cumhuriyet İlkokuluna ek binanın tadilâtla Milli Eğitim Müdürlüğü
lojmanı haline getirilmesi isi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf
eksiltme usulü ihaleye çıkarılmıştır.
2 — Muhammen bedeli 103.614.88 lira olup, geçici teminatı 6.500,— liradır.
3 — İhalesi Özel İdare Müdürlüğü binasında İl Daimî Komisyonunda 28/6/1977
Salı günü saat 15.00'de yapılacaktır. Şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri da
hilinde Daimî Encümen Kaleminde ve Mülî Eğitim Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin geçici teminatını, 1977 yılına mah
sus ticaret ve sanayi odası belgesini, müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri ek
siltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plân ve teçhizat
beyannamesini, teknik personel ve taaahhüt beyannamelerini, mali durum bildigelerini, "bu işin keşif bedeli kadar bir iş yaptığına dair İş bitirme belgesini ibrazı suretiyle
Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları belgelerini 2490 sayılı Ka
nunun 32 - 34 ncü maddelerine tevfikan hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale
saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında Komisyon Başkanlığına vermeleri lâ
zımdır.
5 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat 27/6/1977 günü mesai saati
sonuna kadardır.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
İlân olunur.
9538 / M
Manyas Asliye Hukuk Hâkimliğinden:
D. N o : 1977/83
Davacı Ayşe Aydoğan veküi Avukat Ruhi Bırav tarafından davalı Hamdi Aydoğan aleyhine mahkememizin 1977/83 esas sayılı dosyası ile açılan şiddetli geçim
sizlik sebebi ile boşanma davasında:
Davalı Hamdi Aydoğan'ın Biga - EsMçan Cad. Sakarya Mah. No. 12 deki adre
sine davetiye çıkarıldığı tebliğ edilemediği, başkaca adresinede rastlamlmamış oldu
ğundan davetiye yerine kaim olmak üzere iş bu ilânın yapılmasına ve davalının du
ruşmanın atılı bulunduğu 9/9/1977 günü saat 9.00 da Hâkimliğimize gelmesi veya ken
disini bir vekille temsil ettirmesi ilân olunur
9423
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 23
TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden:
54 K A L E M LASTİK CONTA İMÂL ETTİRİLECEKTİR
1 — Müessesemiz ihtiyacı olan 54 kalem muhtelif ebatta lâstik conta resim,
ihtiyaç listesi, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı
zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 29/6/1977 tarih Çarşamba günü saat 15.00 de Müessesemiz
Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının "o 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — B u işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi
lebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.
7 — E . L. M . S. eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip et
memekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen ser
besttir.
9580 / iri
e ....
Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden:
Cinsi - evsafı
Muhammen Bed.
Lira K r .
Willys Jeep (1969 Model)
Willys Pick - Up (1955 Model)
30.000,—
15.000,—
Geçici Teminatı
Lira K r .
2.250 —
1.125,—
Yukarıda cinsi, evsafı, muhammen bedeli ile geçici teminat miktarı yazılı, mo
torlu vasıtalar kapalı zarf usulü ile satışa çıkarılmıştır. İhaleleri ayrı ayrı olmak
üzere 6/7/1977 Çarşamba günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimi Encümen top
lantı salonunda yapılacaktır.
Şartname Daimi Encümende görülür.
İsteklilerin belirli gün saat 10.00'a kadar teminat makbuz veya banka mektu
buna havi usulüne göre hazırlıyacakları kapalı zarflarım makbuz mukabilinde En
cümene vermeleri gerekir.
Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
9164 / 4-2
•
Salihli İlçesi Adala Belediye Başkanlığından :
Belediyemizce 43610 metre karelik tarla imar planımıza uygun olarak metre
karesi 3,— lira muhammen bedel üzerinden parselasyon yapım işi ile 176.124,33 lira
keşif bedeli yol betonlama işimiz 2490 sayılı Kanunun 31 inci maddesine atfen ka
palı zarf usulü ile ihaleye konulmuştur.
1 — Parselasyon işimizin ihalesi 1 Temmuz 1977 Cuma günü saat 14.00 de
Encümen huzurunda yapılacak ve işin geçici teminatı 7.791,— liradır.
2 — Yol betonlama ihalesi ise ayni gün saat 15.00 de Encümen huzurunda
yapılacak işin geçici teminatı 10.057,— liradır.
3 — Talipliler teklif mektuplarını 2490 sayılı Kanuna uygun olarak ihale
saatından bir saat evveline kadar İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri gere
kir, postadaki gecikmeler ile usuülne uygun yapılmayan teklifler kabul edilmez.
4 — B u işıere ait şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediyemizin
Fen İşlerinde görülebilir.
5 — Taliplilere ilânen duyurulur.
9222 / -4
1
Sayfa: 24
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı : 15966
Bayındırlık Bakanlığı Diyarbakır Yapı İşleri 15. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda durumları yazılı (3) adet inşaat işi 2490 sayılı Kanunun hü
kümlerine göre kapalı zarf usulü ile eks'ltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Diyarbakır Yapı îşleri 15. Bölge
Müdür'üğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A — Yapı îşleri 15. Bölge Müdürlüğü namına her iş için aşağıda gösterilen
geçici teminatı,
B — 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
C — Her iş için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleri ile birlikte ve
recekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne uygun hazırlanmış bulu
nan) yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi imkânlarını açıklayan durum bil
dirisi, banka referans mektubu, asgarî (keşif bedelinin % 8 i kadar) teknik perso
nel bildirisi, taahhüt bildirisi Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) G r u .
bundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhit
lik karnelerinin (Aslı) ibraz suretiyle Yapı îşleri Diyarbakır 15. Bölge Müdürlü
günden alacakları yeterlik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları
lâzımdır.
5 — İstekliler teklif mektuplarını ihale günü ihale saatinden bir saat evvel
makbuz karşılığında ihale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda
gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Eksiltmeye çıkan
İşin adı
1 — D. Bakır İl. Jan. Böl.
Komutanlığı İnş.
2 — Siirt Ticaret Lisesi
(12 derslik)
Keşif
Bedeli
Lira
5.600.000
10.300.000
3 — D. Bakır Endüstri
Meslek Lisesi Kal. Tes. 3.000.000
Geçici
Tem.
Lira
İhale Ta.
Son Mür.
Tarihi
20/6/1977
15/6/1977
181.750 Pazartesi,
Çarşamba
(Saat 11.00)
21/6/1977
16/6/1977
322.750 Salı
Perşembe
(Saat 11.00)
21/6/1977
16/6/1977
Perşembe
103.750 Salı
(Saat 15.00)
•
Karne
Grubu
(B)
(B)
(H)
8951 /*-4
Ankara Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden:
1 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü tarafından 20 ton Aktan %
40 W.P. veya Heptaohlor WJ». veya lindane % 25 W.P. terkipli ilâçlardan biri teklif
alma usulü üe satın alınacaktır.
2 — B u işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi işleri Müdürlüğünden
temin edilebilir.
3 — İstekliler teklif mektuplarım en geç 28/6/1977 Salı günü saat 12.00 ye
kadar Ekonomi îşleri Müdürlüğüne vermeleri şarttır.
4 — Postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — idaremiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya
dilediğine yapmakta serbesttir.
9187/3-3
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Köy
îşleri
Bakanlığı
RESMÎ G A Z E T E
Y S E Genel Müdürlüğü
Sayfa: 25
18. Bölge
Müdürlüğünden:
Eksiltmesi yapılacak işin adı : 1 — Gaziantep îli III. Grup Stabilize kaplama
işi (63 + 500), Keşif Bedeli : 4.756.726,— TL., Geçici Teminatı: 156.452,— T L . , Banka
Referansı : 380.538,— TL., Eksiltme Tarihi, Gün ve Saati : 29/6/1977 - 11.00, Müra
caat son günü: 24/6/1977.
1 — Yukarıda belirtilen işin ihalesi Urfa Y S E . 18. Bölge Müdürlüğü binasında
(Adres : Y S E . 18. Bölge) Komisyon tarafından 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İhale evrakı ve ekleri çalışma saatleri içinde Ankara Y S E . Genel Müdür
lüğü ile Y S E . 18. Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
3 — Bu işin geçici teminatı Urfa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü
vez
nesine makbuz mukabilinde yatırılacaktır. (Teminat mektup olarak verildiği takdirde
limit içi müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az 3 ay müddetli olacaKtır.
4 — İhaleye girmek isteyenlerin yeterlik belgesi almak için 24/6/1977 günü
çalışma saati sonuna kadar Y S E . 18. Bölge Müdürlüğünden alacakları örnek dilekçe
ve ekli belgeleri (5 nci maddede yazılı) eksiksiz tamamlayarak müracaat edecekler
dir. Yeterlik belgesi 28/6/1977 günü mesai saatleri dahilinde verilecektir.
5 — İsteklilerin:
a) 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi şirketlerin sözleşmeye esas
ilk ilân tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi,
b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış
(C) grubundan
en az yukarıda yazılı keşif bedelinin % 100 kadar müteahhitlik karnesi aslı veya en
az bu işin % 80 keşif bedeli kadar stabilize işi yaptığına dair iş bitirme belgesi,
c) Yapı araçları bildirisi,
d) Teknik personel bildirisi,
e) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren malî durum bildirisi,
f) Dilekçenin verildiği tarihte elinde bulundurduğu işlerin taahhüt bildirisi,
g) Sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu,
h) iş yerini görüp tetkik ettiklerine dair Y S E . 18. Bölge Müdürlüğünden alın
mış tasdikli bir belge,
i) Gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması halinde şirket
sirküleri,
Yukarıda 5 nci maddenin c, d, e, f fıkralarında yazılı belgelerin bizzat müte
ahhit tarafından imzalanması şarttır.
6 — Yeterlik belgesi alan isteklilerin hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale
saatinden bir saat öncesine kadar makbuz ve imza mukabili Komisyon Başkanlığına
vermeleri lâzımdır.
7 — Postada olabilecek gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez. Key
fiyet ilân olunur.
9581 / 4-S
Orman Bakanlığından:
Artvin İlinin Borçka ilçesi, Adapazarı ilinin Geyve İlçesi, İsparta İlinin Yalvaç
İlçesi Sınırları içinde bulunan ormanlardan:
1 — Evvelce sınırlanması yapılmış yerlerde 6831 sayılı Kanunun 1744 sayılı
Kanunla değişik 2. madesinin uygulanmasına ilişkin çalışmalara başlanacaktır.
2 — B u İlçe dahilinde kalıpta henüz sınırlaması yapılmış ormanların kadas
trosu yapılacaktır.
Aynı Kanunun 8. madesi gereğince ilgililere duyurulur.
9245/1-9
Sayfa: 26
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Yozgat İli Çayıralan İlçesi Büyükkışla Belediye Başkanlığından:
1 — Büyükkışla Belediyesince yaptırılacak olan 400.000,— T L . lık yol inşaatı
işi 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme, İhale Kanununun 31 inci maddesi gereğince ka
palı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 400.000,— T L . dır.
3 — Eksiltme Büyükışla Belediye Başkanlığı Odasında Belediye İhale Komis
yonunda 24/6/1977 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Büyük
kışla Belediye Başkanlığında görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A. 19.750,— T L . lık geçici teminatın,
B. 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
C. Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini, sermaye
ve kredi imkânlarını büdirir malî durum bildirisini, teknik personel beyannamesinin,
taaahhüt beyannamesinin, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteaahhitlik karne
sini ibraz etmek suretiyle Yozgat İl İmar Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacak
ları yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla beraber zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım 24/6/1977 Cuma günü 14.00 e kadar mak
buz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/6/1977 günü İl me
sai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
8788 / 4-4
Yozgat Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Yozgat - Yerköy Beyazıtoğlu Çiftliğinde yaptırılacak olan (77A040140) prog
ram proje numaralı Üretme Çiftliği inşaatı işi 2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale
kanununun 31. msddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 1.350.000,— T L . dır.
3 — Eksiltme Yözgatta Bayındırlık Müdürlüğü odasında, H Bayındırlık ftıale
Komisyonunda 22/6/1977 Çarşamba günü saat 15.30 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde II Bayın
dırlık Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A) 54.550,— T L . lık geçici teminatını,
B) 1977 yılına alt Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat beyannamesini, sermaye ve
kredi imkânlarını beldiren mali durum bUdirisini, teknik personel beyannamesini,
teahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan
keşif bedeli kadar işin eksütmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini
ibraz etmek suretiyle İl Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile beraber zarfa koymaları lazımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 22/6/1977 Çarşamba günü saat 14.30'a kadar
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16/6/1977 Perşembe
günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
8946/*-4
14 Haziran 1977 — Sayı:
15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 27
Yozgat İli Çayıralan İlçesi Çokradan Belediye Başkanlığından:
1 — Çokradan Belediyesince yaptırılacak olan 350.000,— T L . lık yol inşaatı işi
2490 sayılı Artırma ve Eksiltme, İhale Kanununun 31 İnci maddesi gereğince kapalı
zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur,
2 — İşin keşif bedeli 350.000,— T L . dır.
3 — Eksiltme Çokradan Belediye Başkanlığı Odasında Belediye İhale Komis
yonunda 24/6/1977 Cuma günü saat 11.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Çokradan
Belediye Başkanlığında görülebilir.
A. 17 750,— T L . lık geçici teminatın,
B. 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
C — Müracaat dilekceleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) Plân ve teçhizat beyannamesini, sermaye
ve kredi imkânlarını bildirir mali durum bildirisini, teknik personel beyannamesinin,
taahhüt beyannamesinin, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gurubundan
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini
ibraz etmek suretiyle Yozgat İl-İmar Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektuplarıyla beraber zarfa koymaları lazımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 24/6/1977 Cuma günü 10.00'a kadar makbuz
karşılığında ihale komisyonu başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 22/6/1977 günü i l mesai
saati sonuna kadardır.
8789 / 44
Yozgat Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Mukavelesi feshedilip müteahhit nam ve hesabına yaptırılacak olan Yoz
gat-Şefaatli Jandarma Birlik ve Karakol binası inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun 31/51
maddesi gereğince kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur,
2 — İşin keşif bedeli 1.124.543,60 T L . dır.
3 — Eksiltme Yozgat'ta Bayındırlık Müdürlüğü odasında, İl Bayındırlık ihale
Komisyonunda 23/6/1077 Perşembe günü saat 15.30 da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde İl Bayın
dırlık Müdürlüğünde görülebilir.
A) 47,487,— T L . lık geçici teminatını,
B ) 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat beyannamesini, sermaye ve
kredi imkânlarını bildiren mali durum bildirgesini, teknik personel beyannamesini,
teahhüt beyannamesini, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ib
raz etmek suretiyle İl Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini teklif mektupları ile beraber zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 23/6/1977 Perşembe ,günü saat 14.30'a kadar
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16/6/1977 Perşembe
günü il mesai saati sonuna kadardır.
8050 / 44
Sayfa: 28
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Köy İşleri Bakanlığı Y S E . Genel Müdürlüğü VI. Bölge Müdürlüğünden:
Eksütmeye Konan İsin Adı
K . Bedeli
U r a Kr.
1 - Hatay İli Köyyollarında yapılacak
astarlı ve astarsız tek kat asfalt sathi
kaplama ile asfalt altı temel malzeme
si temini ve nakli işi
44.671.984,14
2 - İçel ili Köyyollannda yapılacak as
tarlı ve astarsız tek kat asfalt sathi kap
lama üe asfalt altı temel malzemesi te
mini ve nakli işi
26.654,165^3
3 - Adana - Gaziantep İlleri Köyyollann
da yapılacak astarlı ve astarsız tek kat
asfalt sathi kaplama ile asfalt altı te
mel malzemesi temini ve nakli işi
22.864.632,75
G . Teminatı ithale Günü
Lira K r .
Tarihi
Saati
1.353.909,52
4/7/1977
11.00
813.374,97
5/7/1977
11.00
699.686,98
6/7/1977
11.00
1 — i Yukarıda belirtilen işlerin ihaleleri YSE 6. Bölge Müdürlüğü binasında
(Adres: Atatürk Caddesi 129 Sokak No. 2 A Blok) Komisyon tarafından 2490 sayüı
Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İhale evrakı ve ekleri çalışma saatleri içinde Ankara Y S E Genel Müdür
lüğü ile Y S E 6. Bölge Müdürlüğü Asfalt Şefliğinde görülebilir.
3 — B u işlerin geçici teminatı Adana Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü vez
nesine makbuz mukabilinde yatırılacaktır. (Teminatlar mektup olarak verildiği
takdirde limit içi müddetsiz veya son müracaat gününden itibaren en az 3 ay müd
detli olacaktır.)
4 — İhaleye girmek istiyenlerin yeterlik belgesi almak için 24/6/1977 günü ça
lışma saati sonuna kadar Y S E . 6. Bölge Müdürlüğünden alacakları örnek dilekçe ve
ekil belgeleri (5 nci maddede yazılı) eksiksiz tamamlıyarak müracaat edeceklerdir.
Yeterlik belgesi 30/6/1977 günü saat 15.00 de verilecektir.
a) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi üe şirketlerin sözleşmeye
esas ilk ilan tarihinden sonra alınmış faaliyet belgesi.
b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış
(B) grubundan
en az yukarıda yazılı keşif bedelinin % 100 kadar müteahhitlik karnesi ve asfalt sathi
«aplama konusuyla iştigal etmiş olduğuna dair belge.
c) Çalışma tasarısı ve teçhizat bUdirisi:
i adet Asfalt Distiribütörü (5 inci tekerli ve püskürtme borulu kamyon üzeri
ne monte 9-7 ton) Belge Komisyonu Distiribütör maMnasmı görmeğe yetkilidir.
1 adet Süpürge makinası (Çekilir tip)
1 adet Tandem silindir (5* ton)
3 adet Mıcır serici (2,5 3 mt. genişlik)
4 adet Asfalt ısıtma kazam (10-20 ton)
1 adet Asfalt pompası (2030 ton/saat)
Makina parkının kendisine ait olduğunu ispat eden fatura asılları.
d) Teknik persone bildirisi,
e) Sermaye ve kredi imkanlarını bildiren mali durum bildirisi,
t) Düekçenin verildiği tarihte edlinde bulundurduğu islerin taahhüt güdirtsi.
g) Sözleşmeye esas ilk ilan tarihinden sonra alınmış banka mektubu,
h) İş yerlerini görüp tetkik ettiklerine dair Y S E 6. Bölge Müdürlüğünden alınmış tasdikli bir belge,
i) Gerçek tek kişi olması halinde imza sirküleri, şirket olması halinde şirket
sbfeütari yukarıda 5 nci maddenin c, d, e, f fıkralarında yazalı belgelerin bizzat müte
ahhit tarafından İmzalanması şarttır.
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 29
6 — Yeterlik belgesi alan isteklilerin hazırlayacakları teklif mektuplarını itaate
saatinden bir saat öncesine kadar makbuz ve imza mukabil'. Komisyon Başkanlığına
vermeleri lâzımdır.
•
7 — Postada olabilecek gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez.
•
9193/4-9
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Kayseri 6. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Bölgemiz Sankaya Bakımevi inşaatı işi 24/6/1977 Cuma günü saat 11.00
de 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi hükümleri gereğince kapalı zarf usulü ile Böl
gemiz Komisyonunca eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — Muhammen bedeli 600.000,— lira olup, muvakkat teminatı 27.750,— lira
dır.
3 — B u işe ait şartname ve ekleri Bölgemiz Malzeme Servisinde görülebilir.
4 — isteklilerin en geç 21/6/1977 Salı günü mesai saati sonuna kadar bir di
lekçe ile Bölgemize müracaat etmeleri (Müracatta evrak kayıt tarihi muteberdir.)
Dilekçelerine keşif bedelinin yansı kadar benzeri bir iş yaptığına dair resmî daire
lerden alınmış belge veya keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesi, ilk ilân tarihin
den sonra alınmış banka referans mektubu, bunu tevsik eden malî durum, yapı
araçlan teknik personel ve taahhüt bildirilerini ekleyerek yeterlilik belgesi almalan.
5 — isteklilerin 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, yeterlilik belgesi,
geçici teminatlan ile usulüne uygun olarak hazırlayacaklan teklif mektuplannı
ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlığma vermeleri.
6 — Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
9223 / «
• —
Yamaçlı Belediye Başkanlığından:
BOĞAZLIYAN
1 — Yamaçtı Belediyesince yaptınlacak olan 500.000,— T L . yol inşaatı işi 2490
sayılı artırma ve eksiltme ihale kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile
eksiltmeye konulmuştur.
2 — İsin keşif bedeli 5O0.OO0— T L . dır.
3 — Eksiltme Yamaçlı Belediye Başkanlığı odasında Belediye İhale Komisyo
nunda 21/6/1977 Salı günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Yamaçlı
Belediye Başkanlığında görülebilir.
A) 23.750,— T L . lık geçici teminatını,
B) 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plân ve teçhizat beyannamesini sermaye ve
kredi imkânlarını bildirir mail durum bildirisini, teknik personel beyannamesini
taahhüt beyannamesini Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C) grubundan ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ib
raz etmek suretiyle Yozgat İl İmar Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları ye
terlik belgesini teklif mektuplarıyla beraber zarfa koymalan lâzımdır.
6 — İsteklilerin teklif mektuplarını 21/6/19T7 Salı günü saat U.ffîe kadar
makbuz karşılığından İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/6/1977 Pazartesi gü
nü H mesai saati sonuna kadardır.
9192/ 4-3
RESMİ G A Z E T E
Sayfa: 30
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Elazığ 10. Bölge Müdürlüğünden:
S. No.
İşin Adı
Keşif bedeli G. temi.
İhalenin
Karne
TL.
T L . tarihi-saati grubu
1
Elazığ İmam Hatip Okulu
2. kısım ikmal İnşaatı
1.000.000
43.750
2
Elazığ Teknisyen Okulu ve
Sanat Enst. ikmal inş.
13.000.000
27/6/1977
Pazartesi
saat: 11,00
403.750
27/6/1977
Pazartesi
saat: 15,00
Son
müracaat
tarihi
21/6'1977
Sah
B
21/6/1977
Salı
1 — Yukarıdaki cetvelde isimleri belirtilen işler 527 sayılı Kanun gereğince
gelecek yıllara sari olmak üzere 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü
ile ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşlerin keşif bedelleri yukarıdaki cetvelde kendi hizalarında gösterilmiştir.
3 — Eksiltmeler Elazığ Yapı İşleri 10. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda
cetvelde her işin hizasmda gösterilen tarih, gün ve saatte yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Yapı İşleri 10. Bölge Müdürlüğünde
görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için;
A) Her işin cetvelde gösterilen miktarda geçici teminatım,
B) 1977 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini, sermaye
ve kredi imkânlarım bildirir malî durum bildirgesini, 2-a formuna uygun banka refe
rans mektubu, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini, Bayındırlık
Bakanlığından almış oldukları ve işlerin keşif bedeli kadar eksiltmeye girebilecekle
rini gösterir cetvelde müteahhitlik karnelerini ibraz suretiyle Yapı İşleri Elazığ 10.
Bölge Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa
koymaları lâzımdır.
6 — IsteklUer teklif mektuplarım yukarıdaki cetvelde her işin hizasında göste
rilen gün ve saatten bir saat evvel makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına
vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihleri cetvelde her işin kar
şısında gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
8 — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
Durum ilân olunur.
C337 / 4-3
Devlet Üretme Çiftliği Müdürlüğünden:
1 — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü tarafından 350 ton Mancozepli
veya Manepli veya *A> 1,5 divalı veya (Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca to
hum ilâcı olarak tavsiye olunan) P.C.N.B. bileşimli hububat toz tohum ilâcı teklif
alma usulü ile satın alınacaktır.
2 — Bu işe ait şartnameler Genel Müdürlük Ekonomi ve Dağıtma İşleri Mü
dürlüğünden temin edilir.
3 — İstekliler teklif mektuplarım en geç 28/6/1977 Salı günü saat 12.0 ye ka
dar Ekonomi ve Dağıtma İşleri Müdürlüğüne vermeleeri şarttır.
* — İdaremiz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya
9186/3-3
14 Haziran 1977 — Sayı : 15966
Sayfa: 31
RESMÎ GAZETE
Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:
Aşağıda adı, keşif bedeli, geçici teminat miktarı ile, ihale gün ve saatleri belir
tilen işler; Üniversitemiz ihale yönetmeliği esaslarına göre kapalı zarf usulüyle eksilt
meye çıkarılmıştır.
a) Eksiltme aşağıda gösterilen gün ve saatlerde Yapı îşleri Dairesi Başkanlığı
binasında inşaat komisyonunca yapılacaktır.
b) Bu işlere ait ihale dosyalan Rektörlük binasındaki Yapı îşleri Dairesinde
göı-ülebiür.
c) Eksiltmeye iştirak edeceklerin 16/6/1977 günü saat 17.00 ye kadar, şartna
melerde istenen evraka ekledikleri bir dilekçe ile Yapı îşleri Dairesine müracaat etmeleri şarttır.
d) Eksiltme şartnamelerinde istenen evrakı tam olarak eklemeyerek müra
caat edenlere iştirak belgesi verilmez.
e) Her müracaat için istenilen evrakın ayn ayn eklenmesi şarttır. Bir müra
caatta eklenen evrak diğer müracaat için geçerli kabul edilmez.
f) İdaremizden, bundan önceki işlerde iştirak belgesi aldığı halde, ihaleye zarf
atmayanlara iştirak belgesi verilmez.
g) İdare yaptığı inceleme sonucu, iştirak belgesi verip vermemekte, ihaleyi
yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmakta serbesttir.
h) Teklif zarflan en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar İnşaat Komis
yonu Başkanlığına verilmelidir. Bu saatten sonra verilen zarflar ve postada olan ge
cikmeler kabul edilmez.
ı)
rilmez.
j)
Aşağıda ihaleye çıkarılan işlerde, iştirakçılara 3 den fazla iştirak belgesi ve
Üniversitemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
İşin adı
1 - Ziraat Fakültesi Zooteknik Kürsüsü Keaimhane inşaatı işi
2 - Ziraat Fakültesi Trafo ve Kalorifer Dai
resi inşaatı işi
3 - Ziraat Fakültesi Spor salonu ve mantar
üretimi binalarının Kalorifer Dairesi işi
4 - Ziraa Fakültesi misel yetiştirme ] aboratuvan ve mantar yetiştirme inşaatı işi
5 - Ziraat Fakültesi mikrobiyoloji Gübre laboratuvan inşaatı işi
6 - Eczacılık Fakültesi Büyük Onarım işi
7 - İlahiyat Fakültesi Büyük Onarım, Kü
tüphaneye çelik raf yapılması ve öğ
renci kateferyası mutfağı işleri
8-Siyasal Bilgiler Fakültesi Büyük Ona
rım, Sınıf ve Anfi Tadilleri ve Basın
Yayın Yüksek Okulu
Radyo - Televiz
yon Stüdyosu ikmali işleri
9 - Siyasal Bilgiler Fakültesi Polyester
çatı tevriti işleri,
10-Veteriner Fakültesi Sakarya 'Su Ürün
1er! Araştırma istasyonu inşaatı işi
11 - Veteriner Fakültesi Hayvancılık Araş
tırma-Deneme ve Uygulama Çiftliği
inşaatları işi.
Keşif tutan
Lira K r .
İ h a l e
Geç. Tem.
Lira K r . Tarihi
Saati
799.000,—
47.940 — 21/6/1977
10.00
5.170.000,—
215.100 — 21/8/Î977
10.30
2.350.000,—
130.500,— 21/6/1977
11.00
1.880.000,—
112.800,— 21/6/1977
11.30
1.504.000,—
1.096.000,—
90.240 — 21/6/1977
65.760,— 21/6/1977
14.00
14.30
3.713.000,—
171.390,— 21/6/1977
15.00
2.726.756,50
141.802,70 21/6/1977
15.30
1.033.243,50
61.994,61
21/6/1977
16.00
1310.000,—
84.600,— 21/6/1977
16.30
7.708.000 —
291.240,— 21/6/1977
17.00
9131 / M
Sayfa: 32
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Yozgat İli Çekerek İlçesi Belediye Başkanlığından:
1 — Belediyemizce yaptırılacak olan 400.000,— T L . lık yol inşaatı işi 2490 sa
yılı artırma eksiltme ve İhale Kanununun 31 maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile
2 — İşin keşif bedeli 400.000— T L . dır.
3 — Eksiltme Çekerek Belediye Başkanlığı odasmda Belediye Encümenince
24/6/1977 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Çekerek
Belediyesi Fen İşleri Memurluğunda görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 19.750,— T L . hk geçici teminatını
1977 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini.
Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde belirtilen
ve usulüne göre hazırlanmış olan) Plan ve teçhizat beyarmamesini sermaye. Kredi im
kânlarını bildirir malî durum bildirisini, teknik personel beyannamesinin, taahhüt be
yannamesinin, Bayındırlık Baaknlığından almış oldukları (C) grubundna keşif bedeli
kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz etmek
suretiyle Yozgat İl İmar Müdürlüğü Belge Komisyonunda nalacakları yeterlik Belge
sini teklif mektupları ile beraber zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 24/6/1977 Cuma günü saat 14J0O'e kadar mak
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 20/6/1977 günü i l mesai
9160/3-2
•
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:
Kanun
1 — Antalya 400 yataklı Devlet Hastahanesi inşaatı işi 527 sayılı KONYAa göre
ileriki yıllara sari olarak ve değişen fiat uygulaması yapılacak şekilde 2490 sayılı
Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 31.000.000,— T L . dır.
3 — Eksiltme Konya'da Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda
30/6/1977 Perşembe günü saat 15.00'de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Müdürlükte görülebilir.
a) 2.443.750,— T L . lık geçici teminatını,
b) 1977 yılına ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve^ usulüne göre hazırlanmış olan plân ve teçhizat beyannamesi, sermaye ve
kredi imkanlarını bildiren mali durum bildirisi ile banka referans mektubu, taahhüt
beyannamesi, teknik personel beyannamesi, Bayındırlık Bakanlığından almış olduk
ları (B) grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir
müteahhitlik karnesinin aslı ile Yapı İşleri 6. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonun
dan alacakları «Yeterlik Belgesi» ni teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâ
zımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım 30/6/1977 Perşembe günü saat 14.00 e kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 28/6/1977 Salı günü
mesai sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân
olunur.
9537 / 4-J
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 33
Kırşehir Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün :
1 — Kırşehir Bayındırlık Müdürlüğü personeli için yapılacak 16 daireli 1 loj
man inşaatı 527 ve 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksilt
meye konulmuştur.
2 — İşin kesif bedeli 5.0O0.OO0,— liradır.
3 — Eksiltme Kırşehir Bayındırlık Müdürlüğünde toplanacak Eksiltme Komlsyonun'da 24/6/1977 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görüle
bilir.
a) 163.750,— liralık geçici teminatını,
b) 1977 yılma ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
c) Baş vurma dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirgesini, teknik personel
bildirisini, sermaye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi ile banka
referans mektuplarını, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan ke
şif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesinin
aslı ve düekçe veriliş tarihinde elinde bulunan işleri açıklayan taahhüt büdirisini
vermek suretiyle, Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları yeterlik belgesini, teklif
mektupları ile birlikte zarfa koymaları gerekmektedir.
6 — İsteklilerin, teklif mektuplarım 24/6/1977 Cuma günü saat 14.00'e kadar
makbuz karşılığında eksiltme Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için son baş vurma tarihi 22/6/1977 Çarşamba
günü çalışma saati sonuna kadardır.
Telgrafla yapüacak baş vurmalar ve postada vaki olacak gecikmeler kabul edil
mez.
İlgililere duyurulur.
9248 / 4-3
Bingöl Defterdarlığı Millî Emlak Müdürlüğünden:
1 — Eğitim Enstitüsünde mevcut 36.750— T L . muhammen bedeli 2.718,75 T L .
geçici teminatlı tahminen 13.500 K g . A-B Demiri ile bir miktar oluklu çinko saç
23/6/1977 Perşembe günü saat 10.00 da
2 — Millî Emlak Müdürlüğünde mevcut 7.000,— T L . muhammen bedelli 375,—
T L . geçici teminatlı (1) adet Lexikon büyük tip, 01) adet Olivetti (82) büyük tip,
(1) adet Adeler büyük tip, (1) adet Lexikon (80) büyük tip (1) adet Erika küçük
tip, (1) adet Remington küçük tip, (1) adet Olivetti küçük tip yazı makinesi 23/6/1977
Perşembe günü saat 10.30 da,
3 — Depremde yıkılan Hükümet konağı kalorüfer tesisatından 117.910,— Tl*
muhammen bedelli 9.650,— TL. geçici teminatlı yarım silindirlik su üretici 2 kazan ısı
tıcısı (30) ar tonluk 2 ana yakı tank ve ısıtıcısız (1) tonluk günlük yakı tank
23/6/1977 Perşembe günü saati 1.00 de,
4 — Demir ve saçların tartısında % 25 fazlasını aynı şartlar dahilinde müte
ahhit almak zorundadır.
5 — Her madde için teklif mektupları ve geçici teminatları mühürlü zarf İçe
risinde ve en geç ihale saatinden bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına veı
mek mecburidir.
6 — Şartname ve ihale dosyası ihale gününden bir gün Öncesine kadar ve m=
salt saatleri dahilinde Millî Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
7 — Usulüne uygun olmayan teklif mektupları kabul edilmez ve postada vat
gecikmeler dikkate alınmaz.
9191 / 4-4
—
1
Aşağıda durumları yazılı bulunan inşaat ve tesisat işleri 2 4 9 0 sayılı Karnimin 3 1 . maddesi hükümlerine göre kapalı zarf
usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde Ankara'da Yapı İşleri 5 . Bölge Müdürlüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır.
Sayfa: 34
ANKARA
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden
3 —• Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Ankara'da Yapı İşleri 5 . Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
A)
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5 . Bölge Müdürlüğü namına her iş için aşağıda gösterilen geçici teminatlarım,
5 — İstekliler teklif mektuplarını aşağıda belirtilen ihale tarihi ve saatinden bir saat evvel makbuz karşılığında İhale Komisyonu
Başkanlığına vereceklerdir.
RESMÎ GAZETE
B) 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
C) (Her iş için ayrı ayrı olmak üzere müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belirtüen ve usulü
ne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi olanaklarım açıklayan malî durum bildirisi, banka referansım, tek
nik personel büdirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları aşağıda belirtilen müteahhitlik karnesi grubundan
keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnelerinin asıllarım, Bayındırlık Bakanlığı büyük onarı
mı (Mikro film kısmının onarımı) işi için en az bu işin keşif bedeli kadar buna benzer bir işi başarmış ve kabulünü yaptırmış olduk
larına dair belgeyi ibraz suretiyle Yapı İşleri 5 . Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları eksiltmeye girme belgesini, teklif
mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 —• Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gösterilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
İşin adı
1 - Ank. 5 0 daireli polis lojmanı inşaatı
2 - Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü memur ve
hizmetliler kat ilâvesi İnş.
3 - Ank. Atatürk Lisesi Kapalı Spor Salonu ikmal
inşaatı
4 - Bayındırlık Bakanlığı Büyük Onarımı (Mik
r o - F i l m kısmının onarımı)
K. Bedeli
Lira Krş.
G. teminatı
Lira Krş.
14.652.287,05
453.319,—
4.000.000,—
133.750,—
2.032.000,—
74.710,—
141.862,81
İhale
tarihi
İhale
saati
28/6/1977
HJOO
Salı
28/6/1977
11.30
29/6/1977
Çarşamba
24/6/1977
Cuma
11.00
Çarşamba
8.345,—
24/6/1977
Cuma
Salı
29/6/1977
Son. Mür.
tarihi
27/6/1977
Pazartesi
11.30
27/6/1977
Karne
grubu
C
C
C
—
Pazartesi
9163 /
4-2
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda gösterilen köyyollan üzerine sanat yapılan İsi 2490 sayılı kanunim 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü Ue
K. Bedeü
Eksiltmenin
Müracaatın
M . Teminatı
Banka Ref.
Son Günü
Lira K r .
Günü
Saatti
Lira K r .
lu
İşin Adı
S. No.
Lira K r .
Mesai saati
sonuna kadar
123-
fl7-
8-
»
r. Grup Köyyollan Sanat Yapı
2.
»
3.
»
5.
»
»
»
»
4.
6.
8.
9.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
69.397,—
40.761,50
20/6/1977
10X10
2.230.468,80
167.285,—
80.664,10
20/6/1977
11.00
16/6/1977
I
919.287,22
69.947,—
40.521,50
20/6/1977
14.00
16/6/1977
»
1.531.000,00
114.825,—
59.680,—
20/6/1977
15.00
16/6/19T7
633.960,22
47.547,—
29.108,40
21/6/1977
IOJOO
17/6/197T
»
978.000,00
73350,—
21/6/1977
11.00
17/6/1977
»
42.870,—
1.531.000,00
59.680,—
21/6/1977
15.00
17/6/1977
59.770,—
21/6/1977
15.00
17/6/1977
»
»
»
»
18/6/1977
926.278,22
»
»
1.534.000,00
114.825,—
115.050,—
Sayfa : 35
2 — Eksiltme hizalarına yazılı tarih, gün ve saalt'de, İzmir Caddesi İzmir Pasajı No. 8 de, Y S E 5. Bölge Müdürlüğü binasın
da İhale Komisyonu marifetiyle yapılacaktır.
3 — İş için eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y S E Genel Müdürlüğü Köyyollan Dairesi Başkanlığı ve ait olduğu ilin
Y S E Müdürlüğünde ve 5. Bölge Müdürlüğü Y o l İşleri Şefliğinde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) İsteklilerin 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi. Şirketlerin hali faaliyet belgesi ve bu iş için hizalarında ya
zılı limit dahili teminatı vermeleri: b) E n geç müracaatın son günü mesai sonuna kadar birer dilekçe ile 5. Bölge Müdürlüğü ve
Ankara İl Y S E Müdürlüğüne müracaat etmeleri en az yukarda yazılı keşif bedellerini ihtiva eden sanat yapıları ve benzeri işine
ait keşif miktarı kadar iş bitirme belgesi Bayındırlık Bakanlığından alınmış (C) Grubu müteahhitlik karnesi, plân ve teçhizat, çalış
tırabileceği makinaalrı gösterir taahhüt beyannameleri île ilân tarihinden sonra alınmış banka referansım eksiksiz olarak bağla
yarak bu işler için yeterlik belgesi almaları,
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar mak
buz mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada gecikmeler ve telgrafla müracaat kabul edilmez ilân olunur.
8709/*-*
RESMÎ GAZETE
45-
Ankara
14 Haziran 1977 — Sayı: 1596Ö
Köy İşleri Bakanlığı Y o l , S u ve Elektik İsleri Genel Müdürlüğü 5. Bönge
İli
1
2
3
4
5
6
7
Bergama-Hacıömerli ve Kozak İncecikler gr.
Kiraz - Omurcalı
Banaz - Bahadır
Eşme Güllübağ
Eşme Dereli
Selendi • Şehirlioğlu
Turgutlu - Sarıhey
DemirciJK. İbrahim ve Kuzuköy gar.
G. Teminatı
Lira K r .
K. Bedeli
lira Kr.
Tarihi
—
67.060,—
29/6/1977
1.060.000,—
45.550,—
29/6/1S77
730.000,—
32.950,—
30/6/1977
935.000,—
41,150,—
30/6/1977
1.225.000,—
50.500,—
30/6/1977
1.777.CPO
970.000,—
42.550,—
1/7/1977
1.620.000,—
62,350,—
1/7/1977
1.390.000,—
55.450,—
1/7/1977
Günü
İhalenin
Saati
Çarşamba
Çarşamba
Perşembe
Perşembe
Perşembe
Cuma
Cuma
Cuma
11.00
16.00
11.00
15.00
16.00
11.00
15.00
16X10
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
1 — Yukarıda yazılı köprüler 2 4 9 0 sayılı Kanunun 3 1 . maddesi gereğince 1 9 7 8 yılına sari olmak üzere eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme işlerin hizalarında yazılı gün ve saatlerde 8 4 7 Sok. No. 6 İzmir Y S E . 3 . Bölge Müdürlüğü binasında eksiltme Ko
misyonu marifetiyle yapılacaktır.
3 — İşlerin eksiltme şartnameleri ile diğer evrakları izmir Y S E . 3 . Bölge Müdürlüğü ile Y S E . Genel Müdürlüğü Köprüler Dai
resi Başkanlığında ve alâkalı Y S E . Müdürlüğünde mesai saatleri içinde görülebilir.
4 — İştirak belgesi alabilmek için:
İsteklilerin 2 4 / 6 / 1 9 7 7 günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile İzmir Y S E . 3 . Bölge Müdürlüğüne her iş için ayn ayrı mü
racaat ederek dilekçelerine:
a) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış keşif bedellerini havi miktarda (B) grubundan müteahhitlik karne
sinin aslı,
to) Yapı araçları,
c) 2 ve 2 a formuna uygun mali durum,
d) Teknik personel,
e) Taahhüt bildirileri ile alâkalı Y S E . Müdürlüklerinden alacakları işyerini görme belgesini eksiksiz olarak bağlamaları (b-c-de fıkralarında istenen belgeler bizzat müteahhit tarafından imzalanacaktır. Vekâleten imzalananlar kabul edilmez) lazımdır.
5 —
4 . Maddeye uygun olarak müracaat eden isteklilere yeterlik belgeleri 2 7 / 6 / 1 9 7 7 tarihinde saat 1 6 . 0 0 da verilecektir.
6 — İhaleye iştirak için:
Yeterlik belgesi, 1 9 7 7 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesi şirketlerin ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi
ile Şirketin Sirküleri ve işlerin hizalarında yazılı geçici teminatları nakit ise (ttzmir Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatır
maları) veya kanuni şekilde hazırlanmış (limit dahili) banka teminat mektubu vermeleri.
RESMÎ GAZETE
8
-İzmir
- İzmir
-Uşak
-Uşak
-Uşak
- Manisa
- Manisa
- Manisa
İşin Adı
Sayfa: 36
T,C. Köy İşleri Bakanlığı Y S E . Genel (Müdürlüğü İzmir 3 . Bölge Müdürlüğünden:
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel
Müdürlüğünden:
MUHTELİF HURDA MALZEME SATILACAKTIR
Kurumumuza ait olup, aşağıda müfredatı kayıtlı 2 kalem muhtelif hurda malzeme kapalı
satışa arz edilmiştir.
zarfla teklif almak suretiyle
Ih. Tarihi
77—90 «Iş-MAK: 34»
Muhtelif marka fork-Lift makinalan.
34/1 Fork lift inching - Brake Seri No. N 59105
34/2 Fork lift Mobılıft Motor No. 10 A 7931
34/3 Fork lift Towmotor Motor No. FS 2181007
34/4 Fork lift Baker elektrik motor seri No. 26256
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
Kırıkkale Huıda Şantiyesi
»
»
»
»
»
»
15.000,-
23/6/1977
15.000,15.00015.000,15.000,-
İzmit
Seymen Şantiyesi
10.000.10.000.10.000.10.00010.000,10.0009728 /1-1
Sayfa: 37
34/5 Fork lift Mobılıft Materal Motor No. 19302521
77—73 «Gemsat 35»
35/1 Gemi ırgatı
35/2 Gemi ırgatı
35/3 Gemi ırgatı
35/4 Gemi ırgatı
35/5 Gemi ırgatı
35/6 Gemi ırgatı
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
RESMÎ GAZETE
Şartnameleri Kurum'un Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve istanbul. Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Teklifler ihale günü en geç saat 14.00 de verilir.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
Muv. Teminat
Bulunduğu yer
Lira Kr.
Miktarı
Malzemenin cinsi
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
7
İsteklilerin eksiltme şartnamesine göre hazırlayacakları teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat öncesine kadar makbuz
mukabilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postadaki gecikmeler ve telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
9718 / 1-1
Sayfa: 3fl
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Daday Devlet Orman işletmesi Müdürlüğünden :
Deposu
Merkez
Sovucuova
Merkez
Sovucuova
Merkez
Merkez
Merkez
Kalite ve nev'i
P.Ad.
MİKTARI
Adet
M Dm
5
3
2. S. N.B.çamT.
3. S. N. B. çam T.
3. S. N.B.çamT.
3.S.N.B.Gök.T.
3. S. N.B.Gök. T.
3. S. N. B. Kay. T.
Kayın direk
3
,7
51
5
6
3
1
207
1678
7886
1262
1388
603
221
125.236
459.480
2658.102
411.965
430.051
155.395
25.091
YEKÛN:
76
13245
4265.320
M . Bed.
TL.
G. Tem.
TL.
1.850
1.520
1.520
1.520
1.520
1.120
900
17.500
52.600
304.700
47.100
49.300
13.2C0
1.700
486.100
1 — Yukarıda beyanı gösterilen 76 parti orman emvali 24/6/1977 Cuma günü
saat 14.00'de vadeli açık artırmalı suretiyle İşletme Müdürlüğü Satış salonunda satışı
yapılacaktır.
2 — Taliplilerin teminatlarını satış günü saat 14.00'e kadar İşletmemiz Vezne
sine yatırmaları, vekâletname ile satışa iştirak edeceklerin vekâletname ibrazları şart
tır.
3 — İhale açık artırma suretiyle üç aylık vadeli olarak yapılacağından, ihale
kesinleştikten sonra alıcının şahsına veya kanunî ikametgâhına yapılacak tebeligatı
müteakip 10 gün zarfında aldığı parti bedeline karşılık % 50, üç aylık, % 9 nizamî fai
zini, % 03 karar pulu, °'o 3 özel idare, bakanlık fonu "/o 3,75 dellaliye, "/o 12,5 istihsal
vergisini peşin ödeyerek bakiye borç için Hükümetçe kabul olunmuş, resmi bankadan
alacağı formuna uygun şekilde müddetsiz banka mektubu İşletme Veznesine vermesi.
4 — Emvali mahallen görüp almak istedikleri takdirde partiye ait şartnameyi
imzalıyarak belirli gün ve saatte teminat yatırmak suretiyle komisyonumuza müra*
caatları ilân olunur. (Partiler en az 18.000 M , en çok 99.000 M dür.)
3
3
9621 / 1-1
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığından :
Fakültemiz Genel Zooloji Kürsüsü araştırmalarında kullanılmak üzere Vanan
Marka 3700 seri çift kolonlu Gaz Kromatografi Cihazı ve Vanan Marka, Model
CSD-111 Kromatografi Data Sistemi ile Vanan Marka tek kalemli kaydedici aksesuarlı alet satın alınacaktır.
Satın alma ile ilgili şartname Fakültemizde görülebilir.
Teklif verme süresi 15 gündün
Duyurulur.
9729 / 1-1
Sümerbank Defterdar Yünlü Sanayü Müessesesi Müdürlüğünden :
— Müessesemizin ihtiyacı bulunan köhne çorap, fanila, kazak, süeter ve ben
zeri yünlüler Defterdar Fabrikamıza teslim şartnamemiz esasları dahilinde kapalı zari
teklif alma usulü ile ihaleye çıkarılmıştır.
— İhaleye iştirak edecek firmalar miktar ve fiyat belirtmek suretiyle numuneleriyle birlikte tekliflerini 20/6/1977 günü saat lö.CO'ya kadar Müessesemiz Muhaberat
Servisine vermiş olmaları şarttır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
— Şartlar Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden öğrenilebilir.
— Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabı değildir.
9626 / 1-1
14 Haziran 1977 — Sayı : 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 38
Afyon Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :
1 — Fabrikamız 19500 metre uzunluğunda ve muhtelif
boruları izolasyonu işi kapalı zarfla ihale edilecektir.
ebatta Merkezi teshin
2 — İhale 30/6/1977 günü saat 15.00 de Fabrikamızda yapılacaktır.
3 —İhaleyle ilgili geçici teminat; teklif fiyatının % 5 nisbetinde teminat mek
tubu veya nakit olarak en geç 30/6/1977 günü saat 14.00 e kadar teklif mektubuyla
Fabrikamız Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır.
4 — İhale şartnamesi Fabrikamız Ticaret Servisinden ücretsiz temin edilebilir.
5 — Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapmamakta
ve dilediğine vermekte serbesttir.
9754 /1-1
Turhal Kazova tnekhanesi Müdürlüğünden :
Kurumumuz yetiştirmesi 24 Baş halk damızlığı düve ile muhtelif doğumlu; Re
forme 6 baş inek, 6 baş dişi dana, 3 baş boğa, 12 baş erkek dana olmak üzere cem'an
51 baş montofon ırk sığır 20/6/1977 Pazartesi günü saat 10.00 da açık artırma sure
tiyle satışa çıkarılacaktır.
İsteklilerin belli gün ve saatte hazır bulunmaları ve satışa alt şartnamemizin
mesai saatleri içinde kurumda görülebileceği ilân olunur.
9721 /1-1
1» . •
Kayseri Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden :
Devlet hastanesi, göğüs hastalıkları hastanesinin 1977 yılı 152 kalem ilaç ve sıhhi
malzeme 2490 sayılı Kanun gereğince kapalı zarf usuli ile eksiltmeye çıkarılacaktır.
İlaç ve sıhhi malzeme muhammen bedeli 586.276,75 lira geçici teminatı 27.201,—
liradır. Eksiltme 5/7/1977 Salı günü saat 11.00 de Devlet Hastanesi Baştabipliğinde ya
pılacaktır.
Liste ve şartnameler sağlık müdürlüklerinde görülebilir. Talihlilerin 32. madde
gereğince hareket etmeleri, postada vaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. İlân olunur.
9724 /1-1
«
Diyarbakır 7. Kolordu K. lığı Askerî Mah. Kıdemli Hâkimliğinden:
E . N o : 1976/600
K. N o : 1976/489
Davacı: A. H .
Sanık: Ömer Verim : Mustafa oğlu, 1955 D. lu, Erzurum İli, Oltu İlçesi, Narman
Tuzla Mah. nüfusunda kayıtlı ve mukim, Siirt 70. Piyade Tugay Hafif Uçaksavar Ba
tarya K . lığından terhisli er.
Suç: Bakaya kalmak.
Suç tarihi: 6/11/1975 ve 8/11/1975.
Tatbik olunan kanun maddesi:
As. C. K . mm 64/1-A, T . C. K. nun 59 ve 647 sayılı K. nun 4 üncü maddelerine
göre neticeten 100,— T L . ağır para cezası ile mahkûmiyetine.
Sanığın aramalara rağmen bulunmadığından, tebliğ edilemeyen hükmün, 7201
sayılı Tebligat Kanununun 28, 29 ve 31 inci maddelerine göre. Resmi Gazete'de tebli
ğine, ilân tarihinden itibaren, 15 gün içinde itiraz edilmediği takdirde hükmün kesinieşlp infaza verileceği ilân olunur.
9632 / 1-1
Sayfa: 40
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Türkiye Elektrik Kurumundan:
PROFİL V E LAMA DEMİRİ SATIN ALINACAKTIR
1 — Kurumumuz köy elektrifikasyonu işlerinde kullanılmak üzere kapalı zarf
usulü teklif almak suretiyle ve şartnamesi uyarınca muhtelif cinste 43:500 Kg. profil
ve 25XXX) Kg. lama demiri satın alınacaktır.
2 — B u işe ait şartnameler:
— T E K Köy Elektrifikasyonu
Finansman - Malzeme ve İdari İşler Dairesi Başkanlığı,
«Ziya Gökalp Caddesi No. 14/4 Ankara»
— T E K 12. Bölge Müdürlüğü
«MUlet Caddesi No. 164/3 Aksaray/istanbul» adreslerinden bedelsiz olarak te
min edüebilir.
3 — Teklifler en geç 24/6/1977 günü saat 14.00'e kadar «Ziya Gökalp Caddesi
No. 14/2 Ankara» adresindeki T E K Köy Elektrifikasyonu Finansman - Malzeme ve
İdari işler Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisine verilmiş olacaktır.
4 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi değildir.
9759 / 2-1
Osmancık Belediye Başkanlığından:
»
2490 sayılı Kanun hükümleri gereğince kapalı zarf usulüyle ilçenin Çiflikan Ma
halleleri yollarının tesviyesi için dozer çalıştırılacak ve yol stabilize kumu çektirile
cektir.
1 — Yol tesviyesi için çalıştırılacak dozerin beher saatliği 679.00 T L . Olup
150 saat üzerinden keşif bedeli lol.e50.0OTL. Dir.
2 — Çalıştırılacak dozer yol yapma standartlarına haiz olacaktır.
3 — Çektirilecek stebhze kumu 5000 m olup yükleme boşaltma ve taşıma
dahil beher M ünün muhammen bedeli 30,93 T L . olup tamamının keşif bedeli
154.650,— T L . dır.
4 — Her iki işe ait geçici teminat 15.390,— T L . dır.
5 — İhaleden doğacak harç ve resimler yükleniciye aittir.
6 — İhaleden en az bir saat evvel teminatlar ile birlikte teklif mektupları ihale
Komisyonu Başkanlığına teslim edilmiş olacaktır. Posta ile yapüan müracaatlar nar
zara alınmaz.
7 — İhale 28/5/1977 günü saat 15.00 de Belediye Encümeni huzurunda yapıla
caktır.
9761 / 4-1
3
3
Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlüğünden:
Afşin Elbistan Termik Santralı tein 2 adet 90/15 ton kapasiteli gezer
köprülü vinç satın alınacaktır.
1 — İhaleye katılacak firmalar benzer nitelikte tesislerin mühendislik imalât,
montaj ve/veya nezaretini yapmış tesisleri başarılı bir şekilde işletmeye almış olma
lıdırlar.
2 — Firmalar bu iş için yeterli tecrübeyi taşıdıklarını gösterir belgeleri teklifleri
ile birlikte vereceklerdir.
3 — Teklifler aşağıdaki adreste 19 Temmuz 1977 günü saat 15.00'e kadar veril
miş olmalıdır.
4 — ithale şartnamesi 16 Haziran 1977 tarihînden itibaren 2500 T L . karşılığında
Türkiye Elektrik Kurumu
Santrallar Dairesi Başkanlığı
Necatibey Cad. No. 3 Maro Han Kat 5
Yenişehir Ankara adresinden temin edilebilir.
9760 / 3-1
14 Haziran 1977 —- Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 4i
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuz Sivas Et Kombinası ikmal inşaatı Bayındırlık Bakanlığı 1977
yıh birim fiat esasları üzerinden % 20 zamlı olarak kapalı teklif usulü ile eksiltmeye
çıkarılmıştır.
2 — Eksiltme 30/6/1977 Perşembe günü saat 15.00 de Ankara'da Et ve Balık K u
rumu Genel Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
3 — Tahmini keşif tutan 35.400.000— TL. sı olup, geçici teminatı 1.075.750,—
T L . sidir.
4 — İhale dosyası Genel Müdürlüğümüz İnşaat Müdürlüğünde görülebüir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için Yeterlik Belgesi alınması şart olup, istekli
lerin;
a) Asgari keşif bedeli tutarmda (B) grubu müteahhitlik karnesi,
b) 1977 yılı vizeli ticaret odası belgesi,
c) Bugüne kadar ikmâl ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin hangi
kuruluşlara taahhüt edildiğini, keşif bedellerini, ikmal tarihini ve vapılen iş bedelle
rini gösterir belgeleri^
d) Mali durum bildirisi ve teknik personel beyannamesi ile birlikte Genel Mü
dürlüğümüz İnşaat Müdürlüğüne 22/6/1977 Çarşamba günü mesai sonuna kadar bir di
lekçe Ue müracaat etmeleri gerekmektedir.
6 — Yeterlik belgesi 24/6/1977 Cuma gününden itibaren Genel Müdürlüğümüz
İnşaat Müdürlüğünden alınabilir.
7 — Geçici teminat, Genel Müdürlük Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırıla
cak ve karşılığında makbuz alınacaktır.
8 — Tekliflerin eksiltme günü saat 14,00'e kadar eksiltme şartnamesinin 9. mad
desine uygun olarak Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Şefliğine verilmiş olması <-arttir.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul olunmaz.
9 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi tamamen \eya kıs
men yapıp yapmamakta, tercih ettiği talibe vermekte serbesttir.
•
9755 / 1-1
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş, den:
FUEL-OİL NO. 6 SATIN ALMA İLÂNI
Fabrikalarımızın 1977/1978 kampanya döneminde kullanılmak üzere 257.600 ton
Fuel-Oil No. 6 satın alınacaktır.
İlgililerin, Ankara Mithatpaşa Caddesi No. 14 deki Genel Müdürlüğümüz Pa
zarlama ve Satınalma Dairesi Başkanlığı ile istanbul İstiklâl Caddesi Oda Kule İş
Merkezi Kat 4-5, No. 284-288 Beyoğîu'nda mukim istanbul Ahm-Satım Müdürlüğümüz
den bedelsiz olarak temin edebilecekleri sözkonusu malzemeye ait şartnamemiz esas
ları dahilinde düzenliyecekleri kapalı zarf halindeki teklif mektuplarını en geç
27/6/1977 günü saat 16.30'a kadar Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Müdürlüğünde
olacak şekilde göndermeleri duyurulur.
1 — istekliler ihtiyacımızın tamamına teklifte bulunabilecekleri gibi bir kısmı
için de teklifte bulunabüirler.
2 — Postada vuku bulacak gecikmelerden Şirketimiz hiçbir şekilde sorumlu
olmayacaktır.
3 — 2490 sayılı kanuna tabi olmayan Şirketimiz, ihaleyi kısmen veya tamamen
yapıp yapmamakla veya sözkonusu malzemeyi dilediği firmadan almakta serbesttir
9715/ 1-1
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 42
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Manisa Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden :
Bölgesi
Merkez
»
Yuntdağ
»
»
Turgutlu
»
»
Sarıgöl
»
»
Deposu
Cins ve nevi
Bağyolu
III.S. K. B. Tom. Çz.
III. S. N . B. Çz. Tom.
Demirci K. IH. S. K . B. Çz. Tom.
Aydınlar K. III. S. K. B. Çz. Tom.
»
Çıkrıkçı
III. S. K . B. Çk. Tom.
m. S. N . B. Çk. Tom.
»
»
Çk. Sanayi odunu
Sarıgöl
III. S. K. B. Çz. Tom.
>
»
IH. S. K. B. Zk.
Yekûn . . . .
»
Parti
Adet
14
2
4
7
1
7
12
8
6
1
6
68
% 7,5
M. Bed. Tem.
MİKTARI
Adet
M . D*.
Ura
Lira
3
3.687
562.883
175
27.977
2.139
203.917
2.076
310.032
201
37.713
2.177
352.486
3.408
754.858
1.372
166.629
1.963
272.290
158
27.275
1.060
215.416
18.416 2.931.476
375
550
350
350
550
450
700
275
450
750
450
15.950
1.150
5.400
8.200
1.550
11.900
39.700
3.550
9.250
1.550
7.300
105.500
1 — Yukarıda bölgesi, deposu, cinsi ve miktarları ile muhammen bedelleri göste
rilen orman emvali 15/B model şartnameye göre açık arttırma suretiyle satılacaktır.
Merkez ve Yuntdağ Bölgesine ait olan emval 22/6/1977 Çarşamba günü saat
14.00 de İşletme Merkezinde,
Turgutlu Bölgesine ait emval 23/6/1977 Perşembe günü saat 14.00'de Bölge bi
nasında,
Sangöl Bölgesine ait emval 24/6/1977 Cuma günü saat 14.00'de Sarıgöl Bölge
binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
2 — Mezkûr şartname gereğince mal bedelinin % 50 si peşin, bakiye % 50 si
limit dahili müddetsiz banka teminat mektubu veya her zaman paraya çevrilebilen
Devlet iç istikraz tahvili karşılığında 3 ay vade ile vergi ve resimleri peşin olmak
üzere satılacaktır.
3 — Satış partileri en az 12 m , en çok 86 m , tür.
4 — Sanayi odunları satışına yalnız kapasite belgesi ibraz eden anbalaj sandı
ğı imalâtçıları iştirak edebileceklerdir.
5 — Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile 15/B model şart
namede belirtilen belgeler ile birlikte Komisyona müracaatları ilân olunur.
9709 / 1-1
3
3
Giresun Valiliğinden:
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün :
1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan inşaatlardan 2 Adedi 2490 sayılı Kanun
hükümlerine göre (Sözleşmesi 1978 malî yılına sari olarak ve 16 Mart 1977 gün ve
7/13221 sayılı Kararname hükümleri dahilinde değişken birim fiyat uygulanmak kaydiyle) kapalı zarf usulü ile ihale edilmek üzere eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme aşağıda yazılı gün ve saatlerde Giresun Bayındırlık Müdürlüğü
İhale Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Bayındırlık Müdürlüğünde görü
lebilir.
A) Giresun İl Makamı adına her iş için ayrı ayrı aşağıda gösterilen geçici
teminatlarım,
B) 1977 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesini,
C) Her iş için ayrı ayrı müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri eksiltme
şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, ser
maye ve kredi olanaklarını açıklayan malî durum bildirisi, (Banka referansı) teknik
personel bildirisi, taahhüt bildirisi, Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C)
grubundan keşif bedeli kadar işin eksiltmesine girebileceklerin gösterir müteahhitlik
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Sayfa: 43
RESMÎ G A Z E T E
karnesini (Aslını) ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye
girme belgesini teklif ile birlikte ayrı ayrı zarfa koymaları lâzımdır.
5 — İstekliler teklif mektuplarını aşağıda yazılı ihale saatinden bir saat evve
line kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gös
terilen günlerin mesai saati sonuna kadar Giresun Valiliğine ayrı ayrı dilekçe ile
müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirilmesi şarttır.
İşin adı
K. Bed. G. Tem.
İHALENİN
K. zarfın
Lira
Lira
Ta. Günü Saati Alın. Sa. S.mür. ta.
1 - Eynesil Hükümet konağı
İriş.
5.700.000
184.750 29/6/1977 15.00
Çarşamba
14.00
24/6/1977
Cuma
2 - Ş. Karahisar Hükümet
konağı İnş.
5.700.000
184.750
15,30
24/6/1077
Cuma
29/6/1977 16,30
Çarşamba
Not: Teklif mektubu örneği İdarece verilecektir. Usulüne uygun olmayan tek
lif mektubu verilse dahi Komisyonca nazara alınmaz.
9712 /1-1
•
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğünden :
Kurumumuz Elazığ E t Kombinası 8 dairelik lojman inşaatı Bayındırlık Bakan
lığı 1977 yılı birim fiat esasları üzerinden kapalı teklif usulü üe eksiltmeye çıkarılmış
tır.
1 — Eksiltme 29/6/1977 Çarşamba günü saat 15.00 de Ankara'da E t ve Balık
Kurumu Genel Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
2 — Tahmini keşif tutarı 2.500DÛO, — T L . sı olup, geçici teminatı 88.750,— T L .
sidir.
3 — İhale dosyası Genel Müdürlüğümüz İnşaat Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için yeterlik belgesi alınması şart olup, isteklilerin;
a) Asgari keşif bedeli tutarında (B) grubu müteahhitlik karnesi,
b) 1977 yılı vizeli ticaret odası belgesi,
c) Bugüne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin hangi
kuruluşlara taahhüt edildiğini, keşif bedellerini, ikmal tarihlerini ve yapılan iş bedelle
rini gösterir belgeleri,
c) Bugüne kadar ikmal ettiği ve halen taahhüdü altında bulunan işlerin hangi
kuruluşlara taahhüt edildiğini, keşif bedellerini, ikmal tarihlerini ve yapılan iş be
dellerini gösterir belgeleri,
5 — Yeterlik belgesi 27/6/1977 Pazartesi gününden itibaren Genel Müdürlüğü
müz İnşaat Müdürlüğünden alınabilir.
6 — Geçici teminat, Genel Müdürlük Merkez Muhasebe Müdürlüğüne yatırıla
cak ve karşılığında makbuz alınacaktır.
7 — Teküflerin eksiltme günü saat 14,00'e kadar Eksiltme Şartnamesinin 9.
maddesine uygun olarak Genel Müdürlüğümüz Genel Evrak Şefliğine verilmiş olması
şarttır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler dikkate alınmaz,
8 — Kurumumuz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp, ihaleyi tamamen veya kıs
men yapıp yapmamakta, tercih ettiği talibe vermekte serbesttir.
9756 / 1-1
Sayfa: 44
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
— —
•
l
1
5
Türkiye Şeker Fabrikaları AJŞ. Genel Müdürlüğünden:
1
Ankara-Etimesgut Şeker Fabrikası sahasında yapılacak Eğitim Merkezi Bina
sı "na ait Mimari proje yarışması sonuçlanmıştır.
Projeler l hafta müddetle (Ankara Şeker Fabrikası Etimesgut - Ankara) Sine
ma Salonunda Sergilenecektir.
Derece alan yanşmanlar aşağıda belirlenmiştir.
1.
Ödül
2.
ödül
3.
ödül
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
4.
5.
Mansiyon
Mansiyon
Satınalma
Satınalma
Edip önder Us
Gönül Tarman
Kâzım İspahani
Mazhar Berke
Harun Özer
özdemir Erverdi
Yardımcı Mimarlar:
Emine özdönmez
Saaddetfcin özdönmez
İJDMM.A.
ÎİD.MM.A.
Sadun Ülger
Yüksel Erdemir
Merih Karaaslan
Erhan Balkan
Esat Ü. Özkan
A.DJM.MA.
D.G.S.A.
l.T.Ü.
V.GSJi..
D.G.S.A.
DANIŞMAN:
Harun Baturbaygll
Abdullah Erencin
Hüseyin Yurtsever
Salih Erbora
İJ5.MM-A.
D.G.SA
l.T.Ü.
AX>MMA.
İhsan Onrat
Yavuz.Yalçm
Hüseyin Cengiz
Vildan Çetin
Nuran Zeren
Kaya Dölük
l.T.T.O. Mim. O.
A.İT.1.A. Mim. O.
ÎDJM.M.A.
1.T.ÜMM.F.
l.T.Ü.MM.F.
Î.D.MMA.
l.T.Ü.
AJDMMJi.
İ.D.MMA.
l.T.Ü,
D.G.SJA.
DJGSA.
971Ö / M
Sivas Valiliğinden:
Baymdırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün:
1 — Sivas Kapalı Yüzme Havuzu inşaatı 3530 sayılı Beden Terbiyesi Genel
Müdürlüğü Merkez Hesap ve Alım - Satım Talimatnamesi gereğince kapalı zarf usu
lü ile eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 9.500.000,— liradır.
3 — Eksütme; Sivas'ta Bayındırlık Müdürlüğü Odasında Bayındırlık Eksütme
Komisyonunca 1/7/1977 Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görülebilir
A) 380.000,— liralık geçici teminatının,
B) 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayii Odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksütme şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan plân, teçhizat beyannamesini, teahhüt beyan
namesini, işin keşif bedeli kadar Baymdırlık Bakanlığından alınmış olan (B) grubu
müteahhitlik karnesinin aslım ibraz suretiyle Baymdırlık Müdürlüğünden alacakları
yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 48
6 — Yeterlik belgesi almak için son müracaat tarihi 28/6/1877 Salı günü mesai
7 — İstekliler teklif mektuplarını 1/7/1977 Cuma günü .saat 14.00'e kadar mak
9714 / M
Osmaniye Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Cins ve nev'i
Parti No.
MİKTARI
Adet
M . D .
3
3
M . Bedeli
Lira
% 7,5 Tem.
Lira
3. S. Çz. N . B, Tom.
3. S. Çk. N . B. Tom.
3. S. N . B. Kayın Tom.
3. S. K . B . Çz. Tom.
3. S. K. B. Çk. Tom.
Meşe K. B. Tomruk 3. S.
3. S. Kayın K. B. Tom.
2. S. Çz. Mad. direk
2. S. Çk. Mad. direk
2. S. Meşe Mad. direk
2. S. Kayacık Mad. dlr.
2. S. Kayın Mad. direk
2. S. Kavak Mad. direk
Kavak San. odunu
Meşe San. odunu
Kayacık San. odunu
Kayın San. odunu
Çz. San. odunu
6
1
1
24
1
3
5
15
1
1
1
6
1
1
5
1
5
1
1.886
503
149
11.805
43
806
2.128
15.420
547
205
41
7.491
1.186
65
1.000
40
3.'881
113
302.076
71.452
20.407
1.251.622
5.131
60.357
161.119
760.877
33549
7.837
1.622
281.742
55.160
3.373
53.062
1.980
223.105
4.832
050,—
1.200,—
8O0,—
750,—
800 —
700,—
650 —
550 —
600,—
500,—
500,—
450,—
550,—
400,—
SSO,—
550 —
450 —
650,—
21.750,—
6J500,—
1.250,—
74.150,—
400,—
3.200,—
8.050,—
31.700 —
1.500,—
300,—
100,—
9.700,—
2.300,—
150,—
2.300,—
100 —
7.650,—
300,—
TOPLAM
İn. Çap. Çz. San. odunu
79
4
47.289
3.299.103
339 Ster
250 —
6.850,—
84
178.250,—
1 — Yukarda müfredadı yazılı orman emvalleri 84 parti 47.289 adede denk
3.299.103 M , olarak 22/6/1977 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.00 da Osma
niye Orman İşletme Satış Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda 3 ay vadeli açık
artırmalı olarak mal bedelinin % 50 si müddetsiz kati banka teminat mektubu bakiyesi
vergileri ile birlikte peşin olmak kaydıyle satılacaktır.
3
2 — Alıcıların iştirak edecekleri parti teminatlarım 21/6/1977 Salı günü saat
15.00 e kadar İşletmemiz veznesine yatırmaları şarttır.
3 — Satışa ait vergi resimler alıcıdan tahsil edilip, yalnız ilân masrafları İşletmemizce ödenecektir.
4 — Satışa kereste ticareti yapanlarla, kereste imalâthanesi olanların 1977 vize
li ticaret ve sanayi odası belgelerini, inşaat yapan gerçek ve tüzel kişiler ihtiyaçlarım
Mahalli Bayındırlık Müdürlüğü veya belediyelerce tasdikli metraj cedvellerirıi demek
veya şirket adına yetkililer ise noterden tasdikli vekâletname, doğramacı, marangoz,
mobilya imalatçıları mahallî orman idaresinden almış oldukları 1977 yılı vizeli kapa
site belgesini ibraz eden ambalaj sandığı imalâtçıları iştirak edebilirler.
5 — Ambalaj sandık imalatçılarının sanayi odunu partnerine teminat yatırıl
madığı takdirde şartnamenin 3. maddesi gereğince diğer alıcılara satılır.
6 — B u satışa ait müfredatlı ilân ve şartnameler Orman Genel Müdürlüğü,
Adana Orman Bölge Başmüdürlüğü, Adana, Mersin, Antakya ve Kahramanmaraş İş
letme Müdürlükleri ile İşletmemiz ve bölgelerinde görülebilir.
7 — İsteklilerin belirtilen gün ve saatte teminat makbuzları üe birlikte Komis
yonumuza müracaatları ilân olunur.
9710/1-1
Sayfa: 46
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Ordu İli Akkuş Kereste Fabrikası Müdürlüğünden:
Parti
Adedi
Muh. Bed.
Lira K r .
% 7,5 ilkTe.
Lira K r .
58.314
240.929
202.711
1
4
3
1.400,—
1.700,—
1.300 —
6I00,—~
30.500,—
19.900 —
501.954
17.318
23.553
151.139
73.539
8
1
3
4
3
2.700 —
^.100 —
2.000,—
1.250,—
56.600,—
3.600,—
3.700 —
22 600 —
6.900,—
II. Sn. Normal B. Ladin K.
III. Sn. Nor. Boy Ladin K.
III. Sn. Kısa B. Ladin K.
IV. Sn. Nor. B. Ladin K.
IV. Sn. K. B. Ladin K.
265.549
33.332
338.954
32.934
221.558
50.145
9
1
11
1
9
2
2.300,—
2 200,—
1.750,—
1.900 —
1.200,—
36.800,—
6.300,—
56.300,—
4.400,—
31.800 —
4.600,—
Standart dışı çam ve Lad.
676.923
29.464
24
1
500,—
103.400 —
1.100,—
Emvalin cins ve nev'i
Miktarı
M . Dm*.
IV. Sınıf kayın kereste
III. Sn. yanı alınmamış K. K.
IV. Sn. yan' alınmamış K. K.
III.
III.
IV.
IV.
Sn. normal boy çam K.
Sn. K. Boy Çam K.
Sn Nor. boy çam K.
Sn. K. Boy çam kere
3
1 — Yukarıda yazılı kayın keresteler hiç peşinatsız altı ay vadeli ladin ve çam
keresteler % 50 si peşin % 50 si altı ay vadeli olarak satışa çıkarılmıştır.
2 — Artırma 20/6/1977 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 d? Fabri
kamız Müdürlüğünde toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır.
Satışa başlama saatinden en geç yarım saat evveline kadar taliplilerin her parti
için teminatları ile birlikte komisyonumuza müracaatları ilân olunur
S720 / 1-1
Adıyaman Valiliğinden:
Baymdırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün :
1 — Adıyaman - Besni Stad ikmal inşaatı işi 3530 sayılı Kanuna göre hazırlanan
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Merkez - Alım Satım Talimatnamesine göre 1978
yılına sari olarak kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — İşin keşif bedeli (2.500.000,—) liradır.
3 — Eksiltme Adıyaman Bayındırlık Müdürlüğü odasında İl İhale Komisyo
nunca 30/6/1977 Perşembe günü saat 10.00'da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde 'görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin :
A) (100.000,—) liralık geçici teminatını,
B)
1977 yılma ait. ticaret veya sanayi odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri eksiltme şartnamesinde belir
tilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı araçları bildirisi, sermaye ve kredi im
kânlarını açıklayan malî durum bildirisi, teknik personel bildirisi, taahhüt bildirisi,
Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) grubundan keşif bedeli kadar işin
eksiltmesine girebileceklerini gösterir müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle Bayındır
lık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye girme belgesini teklif mektupları ile birlikte
zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 30/6/1977 Perşembe günü saat 9.00'a kadar
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 27/6/1977 Pa
zartesi günü mesai saati sonuna kadardır.
8 — Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân
olunur.
9713 / M
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 47
Gediz Devlet Orman İşletmesi Müdürlüğünden:
Deposu
Yol
durumu
Emvalin cins ve nevi
Parti
MİKTARI
adedi Adet
W. D .
Göynük Stabllze
I. S. N. B. Çam Tom. ——— 140
»
»
II. S. N . B. Çam Tom.
1
78
»
»
m . S. N . B. Cam Tom.
25
4.866
»
»
III. S. Ks. B. Çam Tom.
7
1.584
3
54.069
26.499
1.309.405
258.990
M. Bed.
Lira
1.350
1.150
950
500
% 7,5
Tem.
Lira
5.500
2.300
95.300
10.200
TOPLAM
34
6.668 1.648.963
113.300
Yukarıda gösterilen Orman emvalleri hizlarmda belirtilen fiatlar üzerinden »z»
50 si (Müddetsiz Limitli) banka mektubu karşılığı üç ay vade ile satışa çıkarılmıştır.
İhale 27/6/1977 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 14,30 da Yeni Gediz Orman
İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır.
Taliplilerin belirli gün ve saatte teminat makbuzları ile birlikte Komisyona
müracaatları ilân olunur.
9708 / 1-1
Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
1 — Fabrikamız sahasında 800.000— T L . (Sekizyüzbin lira) 1. keşif bedelU
2 adet kantar binası ve 4 adet kantar temeli inşaatı kapalı zarf usulü üe teklif almak
suretiyle ve Bayındırlık Bakanlığının 1977 yılı birim fiatlan esasına göre ihale edile
cektir.
2 — İhale 27 Haziran 1977 Pazartesi günü saat 14.00 de Fabrikamız Ofis bina
sında yapılacaktır.
3 — B u işe ait geçici teminat tutarı 40.000,— T L . (Kırkbin lira) olup, banka
teminat mektubu da nakit yerine geçerlidir.
4 — İhale dosyası mesai saatleri dahilinde Fabrikamız Ticaret ve İnşaat Servis
lerinde tetkik edilebilir.
5 — Yeterlik belgesi alınabilmesi için isteklilerin şartnamede belirtilen belge
leri ihtiva eden dilekçelerini en geç 23/6/1977 Perşembe günü saat 14.00e' kadar Fab
rikamıza vereceklerdir. Yeterlik belgesi alan iştirakçiler ise 27 Haziran 1977 Pazar
tesi günü saat 13.55'e kadar tekliflerini Fabrikamız Muhaberat Servisine vermeleri
jerekir.
6 — Fabrikamız 2490 sayılı kanuna tabi olmadığından ihaleyi yaoıp yapma
makta veya dilediğine yaptırmakta serbesttir.
9717 / 1-1
Türkiye Elektrik Kurumundan:
İNTER K A M Y O N KASASI YAPTIRILACAKTIR.
1 — Teşkilâtımız hizmetlerinde çalışan 10 adet 9 tonluk 1800-1205 tipi Inter
marka kamyon kasası kapalı zarf usulü teklif almak suretiyle şartnamesi uyarınca
yaptırılacaktır.
2 — Bu işle ilgili şartnameler:
TEK
Köy Elektrifikasyonu
Finansman - Malzeme Dairesi Başkanlığı
«Ziya Gökalp Caddemi No. 14/4
Yenişehir/Ankara» adresinden bedelsiz olarak temin edilebilir.
3 — Teklifler en geç 22/6/1977 günü sast 14.00'e kadar T E K Köy Elektrifikas
yonu Finansman - Malzeme Dairesi Başkanlığı Muhaberat Servisi «Ziya Gökalp Cad.
Anadolu Han No. 14/2 Yenişehir Ankara» adresine verilmiş olacaktır. Geciken teklifler
nazarı itibare alınmayacaktır.
9758/1-1
Sayfa: 48
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15986
Topraksu III. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda işyerleri, keşif bedeli, geçici teminatı ve ihale tarihi belirtilen iş
ler, 2490 sayılı Kanunun 31. ve 32. maddeleri gereğince kapalı zarf usulü ile Topraksu
III. Bölge Müdürlüğü Demirhane Cad. No. 199 Zeytinburnu istanbul Kat 1 de karşı
larında gösterilen gün ve saatte eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — B u işlere ait şartname, proje ve diğer evraklar iş saatleri dahilinde Bölge
Müdürlüğümüzde bedelsiz olarak görülebilir.
3 — isteklilerin her iş için ayrı ayrı karşısında gösterilen tarihe kadar müra
caatları ile en az işlerin keşif bedelleri tutannca (C) grubu karneleri ve o iş için ben
zeri iş yaptığına dair vesikalarını, noterden tasdikli yapı araçları bildirgesini, sermaye
ve kredi olanaklarım gösterir mali yeterlik belgesini, noterden tasdikli teknik perso
nel bildirgesini, taahhüt beyannamesini, 1977 yılma ait Ticaret Odası vesikasını ibraz
ederek yeterlik belgesi almaları.
4 — Teklif mektuplarının ilanda işin karşısında gösterilen ihale saatinden bir
saat öncesine kadar, yeterlik belgesi, geçici teminat mektubu, 1977 yılı Ticaret Odası
vesikasını ihtiva eden zarfla makbuz karşılığı îhale Komisyonu Başkanlığına teslim
etmeleri gerekmektedir.
5 — Yeterlik belgesi için son müracaat aşağıda yazılı tarihlerde mesai saati
sonuna kadardır.
6 — Telgrafla müracaat ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez,
ilân olunur.
Keşif Bedeli G. Tem. Son Mür.
ihale
İşyeri ve Adı
Lira K r .
Lira
Tarihi
Tarihi ve Saati
1 - istanbul - Beykoz Cumhuriyet
gölet pr.
2 • istanbul-Şile Karamandere
gölet pr.
3 - istanbul - Beykoz îsaklı
gölet pr.
4 - istanbul - Bakırköy Plrüzköy
tesviye ve yol projesi
6.172.761,31
198.933
17/6/1977
22/6/1977
11.00
3.343.179,81
114.046
17/6/1977
22/6/1977
14.00
3.651.698,89
123.300
17/6/1977
22/6/1977
15.00
1.824.085,—
68.473
17/8/1977
22/6/1977 16.00
9723 / 1-1
Kayseri Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünden:
C î N S î
Miktarı
Muh. Bedeli
Lira K r .
G. Tem.
Lira K r .
1 — Ekmek
234.000.— ~~12.750,—
1 Kalem
2 — Beyaz peynir
1 »
248.500.—
13.675,—
D
3 — Margarinler
2
233.350 —
12.920 —
»
4 — Unlu Maddeler
7
320.832,50
16.585,—
5 — Tatlılar
6
»
278.050,—
14.875,—
6 — Kuru meyveler
13
»
306.865,—
16.025,—
»
7 — Kuru sebzeler
12
342.825,—
17.465,—
»
8 — Taze mevveler
18
763 535.— 34.291,—
9 — Taze sebzeler
31
»
897.862.50
39.665,—
Yukarıda yazılı 9 grup yiyecek maddeleri kapalı zarf usulü ile ihaleye çıkarı
lacaktır. 7/7/1977 Perşembe günü saat 11.00 de Kayseri devlet hastanesi baştabibliğinde yapılacaktır. Her guruba ait şartnameler mesai saatleri dahilinde devtet hastanesi
idaresinde görülebilir.
Taliplilerin geçici teminat, makbuz, ticaret odası vesikası ile birlikte 2490 sa
yılı Kanunun 32. maddesi gereğince hazırlanacak kapalı teklif zarflarının ihale saatından bir saat evveline kadar Komisyon Başkanlığına vermelerini, postada vaki gecikme
ler kabul edilmiyecektir.
İlân olunur.
9725 / 1-1
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 49
Kütahya Topraksu Başmühendisliğinden:
1 — Aşağıdaki tesisin ihalesi Kütahya Ethem Erdinç Caddesi Canşe Apt. No.
53 K. 3 deki Başmühendislik îdare binasında hizasında belirtilen gün ve saatte, 2490
sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacaktır.
2 — îhale dosyaları, mesai saatlerinde yukarıda adresi belirtilen Başmühen
dislik idare binasında görülebilir.
3 — İsteklilerin 24/3/1972 tarih ve 14138 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Yö
netmelik hükümlerine göre hazırlanmış, yapı araçları bildirisi sermaye ve kredi ola
naklarını açıklayan mali durum bildirgesi, dilekçenin veriliş tarihinde elinde bulunan
işleri açıklayan taahhüt bildirisi, işin keşif tutarından az olmamak şartıyla 3 grubu
müteahhitlik karnesi, benzeri iş yaptıklarım açıklayan belgeyi ve bir adet fotoğrafı
dilekçelerine ekliyerek 23/6/1977 Perşembe günü saat 17.30 a kadar Başmühendisliği
mize vererek İhaleyi giriş belgesi almaları şarttır.
4 — İsteklilerin 1977 yılında düzenlenmiş Ticaret Odası belgesi dairemizden
verilmiş ihaleye giriş belgesi, geçici teminatın yatırıldığına dair makbuzu veya temi
nat mektubunu, teklif mektubu ile birlikte bir zarfm içerisine koyarak ihale saatin
den bir saat önce makbuz mukabilinde İhale Komisyon Başkanlığına vermeleri şart
tır.
5 — Postada olacak gecikme ve tel ile başvurma kabul olunmaz.
Sıra N o . : 1, İşin adı ve yeri: Kütahya Merkez Belkavak köyü gölet inşaatı.,
Keşif Bedeli: 7.693.961,17 T L . , Geçici teminat: 244.568,84 T L , İhale tarihi: 27/6/1977
Saati: 11.00
9722 /1-1
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri
Müessese Müdürlüğünden :
İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları
Müessesemiz tarafından Yurt içinden 7 kalemde birer adet kömürde ve kokta
uçucu madde, serbest kabarma mdeksi, benzol hidrokarbonları tayin cihazı, dilometre, öğütücü ile çeşitli miktarda platin ve silika krozeler satın alınacaktır.
Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası;
1 — a) iskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden
b) Ankara'da Tunus Cad. No. 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koor
dinasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden,
c) istanbul'da Cumhuriyet Cad. No. 7 Doğu Palas Kat. 4 Taksim adresin
deki Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri istanbul Mümessilliğinden bedelsiz ola
rak temin edilebilir.
2 — ihale 1/7/1977 Cuma günü saat 15.30 da Müessesemiz Satın Alma Ko
misyonunda yapılacağından, 77-0816 No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı
teklif mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar
Muhaberat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir.
3 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecik
meler kabul edilmeyecektir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yap
mamakta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir.
9730/ 1-1
Devlet istatistik Enstitüsü Başkanlığından:
Bir Araştırma Merkezinin çalışmalarını yürütmek üzere kaloriferli, marley dö
şemeli, toplantı, konferans, eğitim amaçlan için ve kitaplık olarak kullanılabilecek
salonları bulunan en az dört katlı kiralık bir bina aranmaktadır. Müracaatçılann, bina
özelliklerini ve kira şartlarım bildirmek üzere, yazılı olarak Başbakanlık Devlet İstatis
tik Enstitüsü idari İşler Dairesi Başkanlığına veya sözlü olarak 173582 No. lu telefona
başvurmaları ilân olunur.
9726 / 1-1
Sayfa: 50
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı : 15966
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden :
1 — Aşağıda durumları yazılı inşaat işleri, 7/6/1977 , 8/6/1977 , 9/6/1977 tarih
lerinde müteahhitleri nam ve hesabına kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuş
ve talip çıkmadığı için yine müteahhit nam ve hesabına olmak üzere aynı şartlarla
eksiltmeye çıkarılmıştır
2 — Eksiltmeler aşağıda yazılı günlerde Ankara'da Üniversite içinde Satın
Alma Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme dosyası Üniversitemiz Satmalma Müdürlüğünde mesai saat
leri içinde görülebilir.
a) Aşağıda belirtilen miktarlarda geçici teminatlarını,
b) 1977 yılına ait Ticaret Odası belgesini,
c) Her iş için ayrı ayrı olmak üzere (Müracaat dilekçeleri ile en az aşağıdaki
işlerin keşif bedelleri kadar (B) Grubundan müteahhitlik karne asıllarını, plan ve
teçhizat beyannamesini, teknik personel beyannamesini, taahhüt beyannamesini,
banka referans mektubunu, malî durum bildirimini ve şimdiye kadar yapmış ol
dukları işlerin belgelerini ibraz sureti ile Üniversite iştirak Belgesi Komisyonundan
alacakları) iştirak belgesini,
teklif mektupları ile birlikte kapalı zarfa koyacaklardır.
5 — isteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırhyacakları teklif mektuplarını aşağıda belirtilen eksiltme tarihi ve saatinden bir saat
evveline kadar makbuz mukabilinde Üniversitemiz Satın Alma Komisyonu Başkan
lığına vermeleri veya bu saatte Komisyon Başkanlığında bulunacak şekilde iadelitaahhütlü olarak postalamaları lâzımdır. Postada vaki gecikmeler ve telgrafla mü
racaatlar kabul edilmez.
6 — Üniversitemiz belge verip vermemekte, ihaleyi yapıp yapmamakta veys
7 — Eksiltmeye konulan işler :
Keşif
Geçici
, ikinci
Müracaat
Eksiltmenin
Bedeli
Teminat
Son
Tarihi
Saati
İşlerin adı
Lira K r .
Lira
Günü
1)
2)
3)
VIII. No. lu A Tipi Yurt
Binası İkmal inşaatı
Çevre Müh. Bölümü Binası
ikmal inşaatı
Metalürji Müh. Bölümü
Binası ikmal inşaatı
6.172.406,80
246.896
22/6/1977
15.00 17/6/1977
1.460.633,52
58.425
22/6/1977
15.30 17/6/1977
7229.035,24
289.161
22/6/1977
16.00 17/6/1977
9735 / 2-1
Çalış Belediye Başkanlığından:
Belediyemize ait oto grajı ve tip lojman inşaatı 2490 sayılı ihale kanununun
Sİ. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
1 — işin keşfi 400.000,— liradır.
3 — Geçici teminatı 19.750,— liradır. İhaleden evvel yatırılması şarttır.
3 — Şartname, keşif evrakı ve buna bağlı evraklar mesai saatlerinde görüle
bilir.
4 — İhaleye iştirak edeceklerin müteahhitlik karnesi. Ticaret Odası belgesi
ibraz ederek yeterlik belgesi alması şarttır.
5 — İhale 7/7/1977 Perşembe günü saat 15.00 de İhale Komisyonu huzurunda
yapılacaktır.
6 — İsteklilerin ihaleden bir gün evvel müracaat etmeleri şarttır. Fosta
gecikmeleri nazara alınmaz.
9738/4-1
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 51
Petrol Ofisi Madeniyağ ve Gres Tesisleri Müdürlüğünden:
1 — Petrol Ofisi Genel Müdürlüğünün İzmit Madeniyağ ve Gres Tesisleri
Müdürlüğü ihtiyacı bulunan aşağıda miktarları belirtilen kimyevi maddeler satın
alınacaktır.
Malzemenin cinsi
Miktan
a) Ortofosforik Asit
1.400 K g
b) Trietanolamin
5.600 K g
c) Sodyum Nitrit
12.000 Kg.
2 — Geçici teminat teklif tutarının % 5'idir. Teklif mektupları ve geçici temi
nat 21/6/1977 günü saat 14.30 a kadar Madeniyağ ve Gres Tesisleri (İzmit)e yatırı
lacaktır.
3 — İhale birinci maddede belirtilen adreste 21/6/1977 Salı günü saat 15.00
de yapılacaktır.
4 — Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
9736 / 2-1
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığından:
İli: Afyon, İlçesi: Merkez, Köyü veya Mevkii: İşçehisar, Madenin Cinsi: Mer
mer, Ruhsatnamenin Tarihi: 3/3/1973, Numarası: 17/27
HUDUTLARI:
Kuzeyi: (1/25000 lik Afyon K-25 B4 paftasında mevcut Dede Tepeden 29, 47, 74
grat semt açısı ile 1437,35 m. mesafedeki (XI) nolu beton sütundan başlamak üzere
XI No.lu 'beton 100.1080 iç açıyla ve 537.23 m. mesafedeki VII No.lu beton sütuna doğ
ru hat.
Doğusu: VII No.lu beton sütundan 136.2255 grat iç açı ile 522.15 m. mesafede
ki IX N o l u beton sütuna, oradan 102.4185 grat iç açısı ile 81.74 m. mesafedeki IV
No.lu beton sütuna kırık hat.
Güneyi: IV N o . l u beton sütundan, 161.3280 grat iç açı ile 752.25 m. mesafedeki
X No.lu beton sütuna doğru hat.
Batısı: X No.lu beton sütundan 99.9200 grat iç açı ile 486.18 m. mesafedeki hu
dut başlangıcı olan X I No. lu beton sütuna doğru hat.
Yukarıda, mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Mermer madeni için Sami
Uysal uhdesine 10 yıl müddetle işletme ruhsatı verilecektir.
itirazı olanların bu ilânın gazetede ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş gün
içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği bu müddetin
hitamından sonra vuku bulacak itirazların kabul edümeyeceği 6309 sayılı Maden Ka
nununun 55 nci maddesi gereğince ilân olunur.
9737 / 2-1
Nazilli Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğünden:
1 — 70.145,— T L . sı keşif bedelli Okulumuz Metal işleri atelyesinin kuvvetli
akım tesisatı işi kapalı zarf usulü ile 30/6/1977 Perşembe günü saat 15.00 de Nazilli
Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü odasında ihale edilecektir.
2 — Geçici teminatı 4.757,— liradır.
3 — İhale üe ilgili şartname ve keşif evrakı mesai saatleri içinde Müdürlüğü
müzde görülebilir.
4 — İsteklilerin, bu işe ait Aydm Bayındırlık Müdürlüğünden alınacak müte
ahhitlik yeterlik belgesi. Ticaret veya Sanayi Odası belgesi ve geçici teminat mak
buzunu havi teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel Komisyon Başkanlı
ğına vermeleri; postada vaki gecikmelerin geçerli sayılmayacağı ilân olunur.
9739 / 4-1
Sayfa: 53
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 1596«
Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Ge
nel Müdürlüğünden:
1 — Limanlar inşaatı istanbul Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde Kıyıköy
(Midye) Balıkçı Barınağı inşaatı işi 527, 6237 ve 7305 sayılı kanunlar gereğince kapalı
zarf içinde birim fiatlar üzerinden eksiltme sureti ile, pazarlıkla ihaleye çıkartıl
mıştır.
3 — Söz konusu isin tahmini keşif bedeli 22,880.000— T L dır.
3 — Eksiltme 7/7/1977 Perşembe günü saat 15.00 de Demiryollar. Limanlar ve
Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe - An
kara adresinde toplanacak İhale Komisyonunca yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte (Müşte
rek Teknik Hizmetler Daire Başkanlığında) görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklUerin:
A) Bayındırlık Bakanlığı namına 700.000,— T L . lık geçici teminatlarını,
B) 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayii Odası belgesini,
C) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme Şartnamesinde be
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan)
C.l — 'Sermaye ve kredi olanaklarım bildiren mali durum bildirisi ve bunu
belirten banka referansım,
C.2 — Teknik personel beyannamesini,
C.3 — Yapı araçları bildirisini,
C.4 — Dilekçenin veriliş tarihinde (iş bitirme belgeleri ile bevan edilen) bitimiş olduğu islerle elinde bulunan işleri durumları ile açıklayan taahhüt bildirisini,
C.5 — Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az tahmi
nî keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini, ibraz etmelerini ve yukarıda C.l-C.5
maddelerindeki zikredilen belgelerin tetkik neticesinde Demiryollar, Limanlar ve Ha
va Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Eksiltmeye Girme Belge Komisyonundan ala
cakları eksiltmeye girme belgesini,
Aşağıda (8) inci maddede verileceği büdirilen eksiltme dosyasının sahifesini
imzalayarak.
Teklif mektupları ile birlikte kapalı zarfa koymaları lâzımdır.
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 23/6/1977
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır.
7 — İştirak belgesi, benzer bir işi yapıp bitiren ve mali imkânları ile tecrü
beleri bakımından Bakanlıkça yeterli görülen firmalara verilecektir.
8 — İhaleye iştiraki yeterli görülen firmaların eksiltmeye girme belgesi ile bu
işe ait ücretsiz verilecek eksiltme dosyası «Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydan
ları İnşaatı Genel Müdürlüğü (Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığından),
Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe - Ankara adresinden 28/6/1977 Salı günü saat
10.00 dan itibaren müracaat üzerine verilecektir.
9 — İstekliler teklif mektuplarını 7/7/1977 Perşembe günü saat 14.00 e kadar
10 — Telgrafla müracatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
9742 / 4-1
e
Niksar Devlet Orman İşletme Müdürlüğünden:
1 — İşletmemizin mevcut orman yollarından 17+000 K m . sinin üst yapı inşaası
mevcut şartnameye göre teklif almak suretiyle pazarlıkla yapılacaktır.
2 — Yolu alan taşeron en geç 10 gün içinde inşaata başlamak mecburiyetin
dedir. Aksi halde yol başka taşerona verilecektir.
3 — Taliplerin tekliflerini 17 Haziran 1977 günü saat 15.00'e kadar işletme K o
misyonuna vermesi duyurulur.
9711 / 1-1
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 53
Köy İşleri Bakanlığı, Y S E . Genel Müdürlüğü, Aydın 19. Bölge Müdürlüğünden :
Eksiltmeye konan işin adı: 1 — Aydın - Denizli - Muğla illerindeki muhtelif köy
yollarında yapılacak (A - B) tipi tek kat astarlı ve astarsız asfalt sathi kaplama işi.,
Keşif bedeli: 53.627.639,20 TL., Geçici teminatı: 1.622.580,— TL., İhalenin, Tarihi, günü,
saati: 28/6/1977, Salı, 14.00.
1 — Yukarıda yazılı işin ihalesi karşısında yazılı gün ve saatte Büyük Menderes
Bulvarı No: 9 Aydın Y S E . 19. Bölge Müdürlüğü binasında, İhale Komisyonunca 2490
sayılı Kanunun 31. maddesince kapalı zarf usulüyle eksiltmesi yapılacaktır.
2 — İhcle evrakı ve ekleri mesai saatleri dahilinde, Y S E . Genel Müdürlüğü Köyyolları Dairesi Başkanlığı ile Aydın Y S E . 19. Bölge Müdürlüğünde görülebilir.
3 — Geçici teminatlar nakit ise Aydın Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne
makbuz mukabili yatırılır veya kanuni şekUde hazırlanmış limit dahili banka temi
nat mektubu verilir.
4 — İhaleye girmek isteyenler yeterlik belgesi almak için 23/6/1977 Perşembe
günü mesai saati sonuna kadar Y S E . 19. Bölge Müdürlüğünden alacakları örnek, dilek
çe ve ekli belgeleri (5. maddede yazılı) eksiksiz tamamlayarak müracaat edeceklerdir.
Yeterlik belgeleri 27/6/1977 Pazartesi günü saat 10.00'da verilecektir.
a) 1977 yılma ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin ilk ilân tarihin
den sonra alınmış hali faaliyet belgesi ile şirketin sirküleri,
b) Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış yukarıda yazılı keşif
bedellerini havi miktarda (B) grubundan müteahhitlik karnesi ile işin teknik özelli
ğinde asfalt sathi kaplama yaptığım ispat eden resmi makamlardan alınmış belge,
c) Çalışma tasarısı ve teçhizat bildirisi:
1 adet asfalt distribütörü, (5. tekerli ve püskürtme borulu kamyon üzerine mon
te (5-7 ton).
1 adet süpürge makinası (Çekilir tip).
1 adet tandem silindir. (5-6 ton).
6 — İhaleye girmek isteyenlerin : teklif mektubu ile birlikte teminat mektubunu
veya teminatın nakit yatırıldığına dair vezne makbuzunu ve ihale dosyasını ihtiva eden
zarfla birlikte, 2490 sayılı Kanuna göre hazırlıyacakları kapalı zarfları; 1. maddedeki
yazılı adreste bulunan Komisyon Başkanlığına makbuz mukabili en geç ihale saatin
den 1 saat evvel teslim etmeleri gereklidir. Postadaki gecikmeler kabul edilmiyecektir. Keyfiyet Uân olunur.
9743 / 4-1
•
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden :
Dosya N o . : 77-2803-1, Malzemenin C i n s i : Demir testere tezgâhı. Miktarı: 1
Adet, Tahmini Bedeli: 80.000,— T L . , Katî Teminatı: 10.500,— T L . , İhalenin Saati
Günü: 30/6/1977 10.00 Perşembe.
Yukarıda cinsi, miktarı, tahmini bedeli ve katî teminatı ile ihalenin gün ve
saati yazılı malzeme 2490 sayılı Kanunun 40. maddesi gereğince pazarlık usulüyle
eksiltmefe konulmuştur.
Eksiltmesi hizasında belirtilen tarih ve saatte Ankara'da Karayolları Genel
Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden
bir dilekçe ile 50,— T L bedelle alınabilir.
İstekliler 1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf Belgesini
katî teminat mektup veya makbuzunu şartnamede istenen belgeleri ve alman şart
namenin her sahifesini imza ederek Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Duyu
rulur.
9733 /1-1
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 54
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Köy İşleri Bakanlığı Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü Y S E . 5. Bölge
Müdürlüğünden:
1 — Aşağıda gösterilen köyyolları stablize nakli işi 2490 sayılı Kanunun 40.
maddesi gereğince pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur.
S. No.
İli
İşin adı
Keşif bedeli Muv. Tem.
lira
Lira
Eksiltme
Günü ve saati
1—
Ankara
I. Grup Kövyolları
1.337.830
53.885
23/6/1977
2 —
Ankara
II. Grup Köyyolları
1.386.940
55.358
23/6/1977
Perşembe
11.00
Perşembe
15.00
2 — Eksiltme hizalarında yazılı tarih gün ve saatte İzmir Cad. İzmir Pasajı
No. 8 de Y S E . 5. Bölge Müdürlüğü binasında İhale Komisyonu marifetiyle yapir
lacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Y S E . 5. Bölge Müdürlüğü Y o l
İşleri Şefliğinde görülebilir.
4 — İsteklilerin aşağıdaki belgelerle birlikte Y S E . 5. Bölge Müdürlüğü Yol
İşleri Şefliğine müracaatları:
a) 1977 yılına ait Ticaret Odası belgesi
b) E n az bu işin keşif belgesi kadar bu tür iş yaptığına dair iş bitirme bel
gesi veya (C) Grubu karne
c) Malî durum bildirgesi (Müteahhit yükleyicinin kendisine ait olduğunu
tevsik edecek faturanın ibrazını, kiralayacak işe kiralayacağı şahsın fatura tevziini
ve Noterden kiraladığına dair kontrat ibraz etmek zorundadır.)
d) Araç gereç beyannamesi
9734 / 1-1
Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünden :
1 ADET OTO KANTARI SATIN ALINACAKTIR.
1> Kurumumuza bağlı Van-Erciş Linyitleri İşletmemizin 1 adet 30 tonluk oto
kantarı satmalınması işi 64-AVL/10 no.Iu dosya ile ihaleye çıkarılmıştır.
2) B u işe ait Genel ve Teknik şartname Ankara'da Genel Müdürlüğümüz Satınaîma Dairesi Başkanlığı 8. kat 8p6 nolu odadan dilekçe mukabili temin edilebilir.
3^ İsteklilerin en geç 30/6/1977 Perşembe günü saat 16.30'a kadar fiyat ve tes
lim şartlarını bildirir tekliflerini kapalı zarfla zarfın üzerine dosya işareti ve konusu
yazılmak suretiyle Genel Müdürlüğümüz Muhaberat Servisine vermeleri şarttır.
4) Teklif mektupları 1/7/1977 Cuma günü saat 15.00 de Genel Müdürlüğümüz
Satınalma Dairesi Başkanlığında açılacaktır.
5) Postadaki vak'i gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
6) Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
9727 /1-1
0
istanbul Telefon Başmüdürlüğünden:
A L E T — E D A V A T SATIN ALINACAKTIR
Başmüdürlüğümüz ihtiyacı olarak şartnamesinde yazılı 62 kalem Alet-Edavat
kapalı teklif mektubu almak suretiyle satın alınacaktır.
Bu ise ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük
Malzeme Müdürlüğünden temin edilebilir.
İstekli olanların kapalı tekl'f mektupları ile geçici teminatını en eec 7/7/1977
Perşembe günü saat 11.00 e kadar Malzeme Müdürlüğüne getirmeleri i'ân olunur.
9731 /1-1
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 56
Simav Devlet Hastanesi Baştabibliğinden:
Cinsi
M . Tutan M . Teminatı
îhalenin
Lira K r .
Lira K r .
Tarihi'
Saati
Miktarı
Kemiksiz sığır eti
Erkeç eti
Ekmek
Kuru gıda
Sebze ve meyve
İlâç ve tıbbî malzeme
1400 Kg.
71.400,—
200 Kg.
9.200,—
8000 K g .
28.800,—
21 Kalem
35.809,—
25 Kalem
49.575,—
69 Kalem 117.445,—
5.355,— 30/6/1977
»
690,—
»
2.160,—
»
2.686,—
»
3.720,—
»
8.809,—
15,00
15,30
16,00
16,30
17,00
17,30
1 — Yukarıda cinsleri, muhammen bedelleri, muvakkat teminatları ihale gün
ve saatleri belirtilen ihtiyaçlarımız kapalı zarf usulü ile ayrı ayrı eksiltmeye çıkarıl
mıştır.
2 — İhale Hastanede yapılacaktır. Şartnameler her gün mesai saatlerinde gö
rülebilir.
3 — İhaleye girebilmek için ihale saatinden bir saat evvelden teklif ve muvak
kat teminatlarını vermeleri şarttır.
4 — Postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
5 — İhalede iki kalem halinde çıkarılan etler tek şahsa ihale edilecektir.
6 — İsteklilerin belirtilen gün ve saatte Hastanemizde hazır bulunmaları veya
tekliflerini göndermeleri ilân olunur.
9740 / 4-1
Tire Belediye Başkanlığından :
•
KAPALI ZARP EKSİLTME İLÂNI
1 — Aşağıda yazılı işler, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf
eksiltmesine konulmuş olup, ihaleleri 30 Haziran 1977 tarihine rasthyan Perşembe
günü saat ll.CC'de Belediyemiz Riyaset Odasında ayrı ayrı yapılacaktır.
2 — Her iki işin şartnameleri her gün mesai saatleri dahilinde, Belediyemiz
Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.
3 — Teklif mektuplarının en geç 30 Haziran 1977 günü saat 10.00'da Belediye
miz Encümeni Başkanlığına verilecektir.
4 — Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İşin mahiyeti
1 — Güllü Caddesinin 0 60 cm. lik beton
büz kanalizasyon inşaatı işi.
2 — Karabasan Sokağı betin döşeme injaatı ifli.
Muh. bedeli
Lira K r .
Tem. akçesi
Lira K r .
107.493,56
6.600,—
99.808,05
6.245,—
9744 / 4-1
istanbul Telefon Başmüdürlüğünden :
KURŞUN MANŞON SATIN ALINACAKTIR
Muhtelif ebatda 44415 adet Kurşun Manşon kapalı teklif alma suretiyle sa
tın alınacaktır.
Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük
Malzeme Müdürlüğünden tenrn edilebilir.
İstekli olanların kapalı teklif mektuplarını en geç 7/7/1977 Perşembe günü
saat 11.00 e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi etmeleri ilân olunur.
9732 / 1-1
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 56
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
M . S. B. Ankara Lv. A. ligi 3 No. lu Sat. A l . Kom. Bşk. lığından :
Aşağıda mahiyeti yazılı malzemeler 1601-1904 sayılı Kanun hükümlerine göre ka
palı zarfla satın alınacaktır.
İsteklilerin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat önceye kadar Komisyona
vermeleri lâzımdır. Postada gecikmeler kabul edilmez. Evsaf ve şartnameleri Ankara istanbul Lv. Amirliklerinde görülür.
K. Tem.
İHALE
Tah. tutan
C i n s i
Miktan
TL.
TL.
Günü ve Saa
Grafitsiz ve telsiz klingrit
Lev. 0,5
Lev. 1 mm.
Lev. 1,5 mm.
Grafitli vetelli klingrit Lev.
1 mm.
1,5 mm.
2 mm.
3 mm.
Selüloz
Selüloz
Selüloz
Selüloz
9000 Kg.
450.000
67.500
6000 »
270.000
40.500
6000 »
270.000
40.500
21/6/1977
4000 »
360.000
54.000
Salı
7000 »
630.000
04.500
Saat: 10.00
500 »
40.000
6.000
2000 »
160.000
24.000
2.180.000
24.750
35.750
9.900
49.600
327.000
2000 Kg.
120.000
60.000
18.000
9.000
5000 Kg.
67.500
10.125
90.000 Kg.
2.000 »
540.000
40.000
81.000
6.000
580.000
33.000
123.750
87.000
200 Ad.
750 Ad.
TAMAMI:
beyaz boya
siyah boya
kırmızı boya
san boya
Çiğ bezir yağı
TAMAMI :
Çam katranı
Susuz soda Solvey
Formika tutkal
TAMAMI:
Alman tip oksijen tüp valfı
Amerikan tip oksijen tüp valfı
TAMAMI :
Mikalı oto camı
J. eksoz subap klavuz yatağı
Südkostik
TAMAMI:
Çatlak motor bloklarına
dikiş yapılması
375 Kg.
500 »
150 »
800 »
500 M
2
10.000 Ad.
10.000 Ad.
17.000 Cm.
21/6/1977
Salı
Saat: 11.00
21/6/1977
Sah
Saat: 15.00
22/6/1977
Çarşamba
Saat: 10.00
22/6/1977
Çarşamba
Saat: 11.00
22/6/1977
Çarşamba
Saat: 15.00
156.750
190.000
23.513
28.500
140.000
140.000
21.000
21.000
280.000
42.000
952.000
142.800
23/6/1977
Perşembe
Saat: 10.00
23/6/1977
Perşembe
Saat: 11.00
23/6/1977
Perşembe
Saat: 15.000
Klingrit levhaların, susuz soda formika tutkalın ve klavuz yatağı ile südkostik'in tamamı bir istekliye ihale edilebüeceği gibi her kaleminin tamamı da ayrı ayn
isteklilere ihale edilebilir
9623 / 1-1
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Sayfa: 57
Polis Enstitüsü Müdürlüğünden :
İşin cinsi
Mutfak tesisatı onarımı
Sıcak su tesisatı ve inbisat
deposu
M . bedeli
Lira K r .
Muv. teminatı
Lira K r .
İHALENİN
Günü
Saati
116.575,40
7.079,—
4/7/1977
15.00
133.112,—
7.905,60
4/7/1977
16.00
1 — Yukarıda dokumam yazılı onarım isleri, 2490 sayüı Kanunun 31. madde
sine göre eksiltmeye konulmuştur.
2 — Bu işe ait eksiltme dosyası her gün mesai saatlerinde Polis Enstitüsü bi
nasında görülebilir.
3 — Eksiltmeye iştirak için isteklilerden:
a) 1977 yılı ticaret odası vesikası,
b) Geçici teminat mektubu,
c) Bu işin benzeri ve keşif bedeli kadar bir iş yaptıklarını gösterir iş bitirme
belgesi.
Dilekçelerine ekliyerek, tatil günleri hariç ihale gününden üç gün evvel Ankara
Valiliğine müracaatla, Bayındırlık Müdürlüğü kayıtlarına intikal ettirilerek alacakları
yeterlilik belgesini, teklif mektupları Ue birlikte usulüne uygun olarak zarfa koyup,
ihaleden bir saat evvel Eksiltme Komisyonuna vermeleri şarttır.
6 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
9745 / 4-1
m
Köy İşleri Bakanlığı, Yol, Su ve Elektrik İşleri Genel Müdürlüğü 4. Bölge Mü
dürlüğünden :
ANTALYA
Yapılacak işin adı: Antalya İli Doyran - Yayla, Doyran yolu stablize nakli ve fi
güre işi., I. Keşif bedeli: 2.490.488,— TL., Geç. teminatı: 88.465,— TL., İhale, günü ve
saati: 21/6/1977, 11.00.
1 — Yukarıda işler belirtilen gün ve saatte 5539 sayılı Kanunun 26. maddesine
göre taşeronlardan teklif almak suretiyle eksiltmeye konulmuştur.
2 — Talipler bu işlere ait eksiltme dosyalarmı çalışma saatlerinde Bölgemiz
Köyyolları Şefliğinde tetkik edebilirler.
3 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) İsteklilerin 1 yükleyici sahibi olduğunu tevsik etmeleri (faturanın aslı ek
lenecek),
b) İşlerini görüp tetkik ettiklerine dair Bölge Köyyolları Şefeliğinden alınmış
bir belge,
c) 1977 yılı ticaret ve sanayi odası belgesi,
d) E n az keşif bedelinin yarısı kadar stablize nakli ve figüre işi yaptığına dair
resmî belge veya işin keşif bedeli kadar (C) grubu müteahhitlik karnesini ekliyerek
17/6/1977 günü çalışma saati sonuna kadar Y S E . 4. Bölge Müdürlüğüne müracaat ede
rek yeterlik belgesi almaları ve teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel İhale
Komisyonu Başkanlığına makbuz karşılığında vermeleri lâzımdır.
İlân olunur.
9822 / 1-1
•••
Bafra - Karaköy Harası Müdürlüğünden:
1 — Kurumumuz istihsali tahminen 2400 kilo karayaka yapağı 20/8/1977 Pa
zartesi günü saat 10.30 da Kurumumuz Merkezinde açık artırma suretiyle satüacaktır.
2 — Yapağıların muhammen bedeli 168.000,— lira olup, almacak geçici teminat
9.650,— Uradır, ilân olunur.
9719 /1-1
Sayfa: 58
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi Kıdemli
Hâkimliğin
den :
Mükerrer firar suçundan sanık Muzaffer oğlu, 1952 D. lu, İstanbul İli, Fatih İl
çesi, Toklutepe M ah. nüfusunda kayıtlı olup, halen İstanbul - Osmaribey Rumeli Cad
desl No: ll'de mukim, 16. Mankz. Tug. 37. P. A. 2. Tb. K h . Dst. B l . K. lığından er Sefer
Eröge hakkında 7 nci Kolordu K. lığı Askeri Mahkemesinin 2/10/1975 tarih ve 1975/
568-312 esas ve karar sayılı gerekçeli hükmü ile As. C. K. nun 68. maddesi uyarınca
yedi gün süre ile hapis cezasına mahkûmiyetine; 11/5/1975 tarihinden 22/5/1975 tari
hine ve 23/5/1975 tarihinden 14/8/1975 tarihine kadar geçen nezaret ve tutukluluk gün
lerinin mahkûmiyetinden mahsubuna; mütedair hüküm sanık bilinen adreslerinde bu
lunup kendisine tebliğ edilemediğinden yukarıdaki açıklanan hüküm özetinin 7201 sa
yılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince Resmi Gazete ile ilânen tebli
ğine ve aynı K . nun 31. maddesi uyarınca ilânın gazetede çıktığı tarihten itibaren 15
gün sonra tebeligatm yapılmış sayılacağı ilân olunur.
9627 / 1-1
HÜKÜM ÖZETİ
Geç iltihak suretiyle bakaya suçundan sanık, Hamit oğlu, 1954 D. lu, Rahmiye'den olma, Maraş - Elbistan İlçesi, Yapılı Köyü nüfusunda kayıtlı, ve aynı yerde otu
rur, Zeynel özcan hakkında 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 4 Ekim 1976
tarih ve 1976/951-699 esas ve karar sayılı gerekçeli hükmü ile As. C. K . nun 63/1-A mad
desi uyarınca üç ay hapis cezasiyle cezalandırılmasına; sanığın ahvali şahsiyesi lehine
takdiri hafifletici sebep sayılarak hapis cezasının «T. C. K. nun 5 inci maddesi uyarınca
1/6 oranında indirilmesi ile iki ay onbeş gün hapis cezası ile cezalandırılmasına; suçun
işlenmesindeki şekil ve suret gözönüne alınarak 647 sayılı Kanunun 4/1 inci maddesi
gereğince ve beher gün yirmi lira hesabı ile hapis cezasının neticeten biribeşyüz lira
ağır para cezasma çevrilmesine; ayda 150 liradan olmak üzere on aylık taksitler halinde
ödenmesine; taksitlerden biri zamanında ödenmediği takdirde geriye kalan paranın bir
defada tahsiline; mütedair hüküm sanık bilinen adreslerinde bulunup kendisine teb
liğ edilmediğinden, yukarıda açıklanan hüküm özetinin, 7201 sayılı Tebeligat Kanunu
nun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı K. nun
31. maddesi uyarınca ilânın gazetede çıktığı tarihten İtibaren 15 gün sonra tebligatm
yapılmış sayılacağı ilân olunur.
9628 / 1-1
İzin tecavüzü suçundan sanık Mustafa oftlu, 1954 D. lu. Manisa İli. Akhisar İl
çesi, Yenice Mahallesi nüfusunda kayıtlı ve aynı yerde mukim, terhisli er Mustafa Ka
ralı hakkında 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 9 Şubat 1976 tarih ve
1976/173 Esas, 1976/156 karar sayılı gerekçeli hükmü ile As. C. K. nun 66/I-B maddeleri
gereğince altı ay hapis cezasına, mahkûmiyetine; ve 27'5/1975 tarihi itibarivle yeni baş
tan asker edilmesine; As. C. K. nun 73 üncü maddesi gereğince asli ve fer'i cezaları
1/2 si indirilerek üç ay hapis cezasına mahkûmiyetine ve 27/5/1975 tarihi itibariyle
sayılmayan askerlik hizmetinin 1/2 sinin sayılmasına; T. C. K. nun 59 uncu maddesi
uyarınca aslî ve fer'i cezaları 1/6 oranında indirilerek neticeten iki ay onbeş gün hapis
cezasına, mahkûmiyetine ve 27/5/1975 tarihi itibariyle sayılmayan askerlik hizmetinin
7/12 sinin sayılmasına 5/12 sinin sayılmamasına; As. C .K. nun 47/A maddesi gereğince
sanığın tecil talebinin reddine; 647 sayılı K. nun 4/son maddesi gereğince sanığın ce
zasının paraya çevrilmesi hakkındaki talebinin reddine; mütedair hüküm sanık bilinen
adreslerinden bulunup, kendisine tebliğ edilemediğinden, yukarıda açıklanan hüküm
özetinin, 7201 sayılı Tebeligat K. nun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmi Gazete
ile ilânen tebliğine ve aym K . nun 31. maddesi uyarınca ilânın gazetede çıktığı tarih
ten itibaren, 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur.
9629 /1-1
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
RESMÎ G A Z E T E
Diyarbakır 7 nci Kolordu Komutanlığı Askerî Mahkemesi Kıdemli
Sayfa: 59
Hâkimliğin
den :
îzin tecavüzü suçundan sanık Fahrettin Kuzguncuk, Halil oğlu, 1953 D. lu, Adana
İli, Ulucami İlçesi, Şıhmustafa Mah., nüfusuna kayıtlı ve mukim, terhislı er Fahret
tin Kuzguncuk hakkında 7. Kolordu K . lığı Askeri Mahkemesinin 11 Şubat 1976 tarih
ve 1976/117 Esas, 1976/78 Karar sayılı gerekçeU hükmü ile, As. C. K . nun 66/I-B mad
desi gereğince altı ay hapis cezasına, mahkûmiyetine; 27/6/1974 tarihi itibariyle yeni
baştan asker edilmesine; samimi ifadeleri ve kabulü lehine hafifletici neden sayılıp
T. C. K. nun 59. maddesi gereğince asli ve fer'i cezalarının 1/6 sı indirilmek suretiyle
neticeten beş ay hapis cezasına, mahkûmiyetine; sayılmayan hizmetinin 1/6 sının sa
yılmasına; nezarette kaldığı anlaşılan 31/8/1974 ve 6/9/1974 tarihleri arasındaki sürenin
bu cezasında da indirilmesine; mütedair hüküm sanık bilinen adreslerinde bulunup,
kendisine tebliğ edilmediğinden, yukarıda açıklanan hüküm özetinin, 7201 sayılı Teb
ligat Kanununun 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine
ve aynı K . nun 31. maddesi uyarınca ilânın gazetede çıktığı tarihten itibaren 15 gün
sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilân olunur.
9630 /1-1
HÜKÜM ÖZETİ
Asta müessir fiil suçundan sanık Davut oğlu, 1954 D. lu, G. antep İli, Oğuzeli İl
çesi, Elbeyli Nahiyesi nüfusunda kayıtlı, G. antep İli, Bey Mah., Bay Sokak, No: 35'de
mukim, terhisli Onb. Süleyman Çelik hakkında 7. Kolordu Komutanlığı Askerî Mah
kemesinin 21/6/1976 tarih ve 1976/75 Esas, 1976/416 Karar sayılı gerekçeli hükmü ile
As. C. K . nun 117/1 inci maddesi uyarınca neticeten yedi gün hapis cezasiyle cezalan
dırılmasına mütedair hüküm sanık bilinen adreslerinde bulunup, kendisine tebliğ edil
mediğinden, yukarıda açıklanan hüküm özetinin, 7201 sayılı Tebligat K. nun 23 ve 29.
maddeleri gereğince Resmî Gazete ile ilânen tebliğine ve aynı K. nun 31. maddesi uya
rınca ilâmn gazetede çıktığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebligatın yapılmış sayıla
cağı üan olunur.
9631 / 1-1
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İskenderun Demir ve Çelik Fabrikaları Mües
sese Müdürlüğünden :
Müessesemiz tarafından yurt içinden muhtelif eb'at ve miktarlarda yuvarlak çu
buklar, kaynak telleri ve paslanmaz çelik sac satın alınacaktır.
Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası:
1 — a) İskenderun'da Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden,
b) Ankara'da Tunus Cad., No: 63 Kavaklıdere adresindeki Tevsiat ve Koordi
nasyon Müessese Müdür Muavinliği Ticaret Şefliğinden,
c) istanbul'da Cumhuriyet Cad., No. 7 Doğu Palas K a t : 4 Taksim adresindeki
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri İstanbul Mümessilliğinden bedelsiz olarak temin
edilebilir.
2 — İhale 1/7/1977 Cuma günü saat 15.30'da Müessesemiz Satm Alma Komisyo
nunda yapılacağından, 77-0547/B No. lu dosyayla ilgilidir, meşruhatlı kapalı teklif
mektuplarının muvakkat teminatları ile birlikte aynı gün saat 14.30 a kadar Muhabe
rat Servisine tevdi edilmiş olması gerekmektedir.
3 — Belirtilen gün ve saatten sonra verilen teklifler ile postada vaki gecikme
ler kabul edilmeyecektir.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmadığından ihaleyi yapıp yapma
makta kısmen veya tamamen dilediğine yapmakta serbesttir.
9624 / 1-1
Sayfa: 6ü
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı : 15966
Ankara Lv. Amirliği (3) No.lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından:
Aşağıda yazılı (23) kalem Malzeme 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre
kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarında gösterilen gün ve saatlerde Komisyonda yapıla
caktır. Evsaf ve şartnamesi Komisyonda ve istanbul Lv. Amirliğinde görulefoilir. Tek
lif mektuplarının ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına verilmesini, postada gecikmeler kabul edilmez.
4 Grup malzemenin tamamı bir istekliye ihale edilebüeceği gibi her grubun ta
mamıda ayrı ayrı isteklilere ihale edilebilir.
C İ N S Î
1) Pamuk izoleli bakır tel 3 mm
Pamuk izoleli bakır tel 4 mm
1 Gr. Tamamı
2) Beşli fiber levha 3 mm
Bezli fiber levha 5 mm
Bezli fiber levha 6 mm
2 Gr. Tamamı
3) Aliminyum levha 076
Aliminyum levha 1
Aliminyum levha 2
Aliminyum levha 3
3 Gr. Tamamı
4) Silisli Sac 59 mm
67
»
»
73
»
»
110
»
138
»
210
»
800
4 Gr. Tamamı
Miktarı
1.800 Kg.
3.220 Kg.
1.900 Kg.
900 Kg.
200 K g .
2.000 K g .
400 Kg.
20 Kg.
180 Kg.
1.720 K g .
80 Kg.
450 Kg.
450 Kg.
2.700 Kg.
22.500 Kg.
750 Kg.
15.000 Kg.
40.000 K g .
Döşemelik pandizot
Döşemelik kumaş
Döşemelik kumaş
Tamamı
Astarlık miflon
597.600,—
27.654,-
338.000,—
17.270,—
96.100,—
6.055,-
2.701.050,—
4 Grubun Tamamı
Astarlık rmflon
M. Bedeli G. Teminatı
Lira K r .
Lira K r .
3.732.750
6.225 Mt.
560.250,-
500 Mt.
500 Mt.
500 Mt,
30.00076.00071.000177.000,560.250-
6.225 Mt.
ÎHALENİN
Günü Saati
4/7/1977
Pazartesi
saat 11.00
94.782,—
125.73526.160,-
4/7/1977
Pazartesi
saat 11,30
4/7/1977
Pazartesi
saat 15.00
10.100,26.160,-
4/7/1977
Pazartesi
saat 15,30
9638 / 44
Ankara Lv. Amirliği (1) No.lu Sat Al. Kom. Bşk. lığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) kalem
(Odun) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyonumuzda
yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istanbul Leva
zım Amirliğinde görülebilir, isteklilerin kanunî şeküde hazırlıyacakları teklif mek
tuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Başkan
lığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi: Odun, Miktarı: 300.000 Kg., M . Bedeli Lira K r . : 264,000,—, G. Teminatı
Lira K r . : 14.310,—, İhale günü, saati: 1 Temmuz 1977 Cuma Saat: 11.00*de
9637 /4-1
14 Haziran 1977 — Sayı : 15966
Sayfa: 61
RESMÎ G A Z E T E
Ankara Lv. Amirliği (2) No.lu Sat. Al. Kom. Bşk. lığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Dört) kslem (Lv. îkmâl Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde
Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda
ve İstanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacaklan teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Ko
misyon Başkanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
M. Bedeli
Lira K r .
G. Teminatı
lira Kr.
İHALENİN
Günü Saati
275.000.000
8.263.750
30.000.000
12 Temmuz 1977
Salı Sa. 11.00
913.750
30.800.000
937.750
31.000.000
943.750
Miktarı
C İ N S İ
Bot, lâstik tabanlı kısa konçlu 1.375.000 çift.
Bot, lâstik tabanlı kısa konçlu
(3 Grup)
150.000 çift.
(5 Grup)
154.000 çift.
(1 Grup)
155.000 çift.
9639 / 4-1
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (üç kalem)
(Lv. Ik. Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Komisyo
numuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve istan
bul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları teklif
mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon Baş
kanlığına vermeleri, postada geciken mektuplar kabul edilmez.
C i n s i
Yağmurluk, gri, sivil personel için
Klips, Plâstik Çember için
Çember, Plâstik
M . Bedeli
Lira Kr.
Miktarı
350 Ad.
91.000
50.000 Ad.
1.000 Kilo
6.000
60.000
TAMAMI :
66.000
G. Tem.
Lira K r .
5.800
4.550
İ h a l e
Günü
Saati
8/7/1977
Cuma
8/7/1977
Cuma
11.00
15.00
9640 / 4-1
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Dokuz)
kalem (Lv. İkmâl Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde
Komisyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda
ve istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanuni şekilde hazırlıyacakları
teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komisyon
Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
C i n s i
Kereste,
biçilmiş
Kereste,
Kereste,
kayın veya gürgen
(I. sınıf)
dişbudak
Çam (III sınıf)
Palaska, örme (tamamı)
Palaska, örme (haki 1/8 i)
Palaska, örme (mavi 1/8 i)
Palaska, örme (Mavi)
Palaska, örme (Haki)
Palaska, örme (haki)
M. Bedeli
Lira K r .
Miktarı
200 W
20 M
30 W
3
TAMAMI :
367.000 Ad.
44.625 Ad.
1.250 Ad.
10.000 Ad.
107.000 Ad.
250.000 Ad.
G. Tem.
Lira K r .
1.110.000
91.000
112.500
1.313.500
53.155
13.946.000 432.130
1.695.750
64.623
47.500
3.563
380.000
18.950
4.066.000 135.730
9.500.000 298.750
İhale
Günü
Saati
6/7/1977
11.00
Çarşamba
7/7/1977
11.00
Perşembe
9167/4-1
Sayfa : 62
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı : 15966
PTT Genel Müdürlüğünden:
İNŞAAT İLANI
1 — 11.071.600,— TL. keşif bedelli Acıpadam Santral binası inşaatı kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Geçici teminatı 345.880,— T L . dır.
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında
ve istanbul Telefon Başmüdürlüğünde görülebilir.
3 — Eksiltme 30/6/1977 Perşembe günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Eksilt
me Kurulunca yapılacaktır.
4 — İsteklilerin 27/6/1977 Pazartesi günü saat 17.30'a kadar eksiltme şartname
sinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdürlü
ğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir.
5 — Taliplilerin bu işe ait teklif mektupları, eksiltmenin yapılacağı günü saat
ISjOO'e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdi edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine
makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir.
6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte
serbesttir.
9634 / 2-1
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Tahmini bedeli 414.000,— T L . geçici teminatı 20.310,— T L . olan 77-2707-1 dosya
numaralı 1500 metre <Z> 219X5 mm. lik spiral kaynaklı siyah borunun satınalınması
2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur.
Eksiltmesi 1/7/1977 Cuma günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Genel Mü
dürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi aynı yerden bir di
lekçe ile alınabilir.
İstekliler 1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret, Sanayi Odası ve Esnaf Belgesinin
geçici teminat mektubu veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri ve alı
nan şartnamenin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartıyla hazırlaya
cakları teklif mektupları eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabilin
de Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. Duyu
rulur.
9635 / 4-1
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğünden:
Aşağıda işyeri, tahmini bedelli ve geçici teminatları yazılı minibüs kiraları hi
zalarındaki gün ve saatlerde ayrı ayrı kapalı zarfla ihaleye çıkarılmıştır. Şartname
Malzeme Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayüı kanunun 32. maddesi gereğin
ce hazırlıyacakları kapalı teklif mektuplarını teminat ve Ticaret Odası veya mensup
oldukları esnaf derneğine kayıtlı bulunduğunu tevsik eden belgelerini mühürlü bir
zarf içerisinde ihale günü saat 10.00'a kadar Komisyon Başkanlığına vermeleri şarttır
İşyeri
1 -1 No.lu Asf. Sat Kaplama
Şant.
2-2 No.lu Asf. Sat. Kaplama
Şant. Şef.
3 - 3 No.lu Asf. Sat. Kaplama
Şant.
Miktarı
T. Bedeli
Lira K r .
G. Teminatı
Lira K r .
İhalenin
Tarihi Saati
2 Adet
139.800,—
8.240,—
30/6/1977
2
Adel
139.800,—
8.240.—
30/6/1977 11DO
1 Adet
69.900,—
4.745,—
30/6/1977
9636 / 4-1
11.00
11.00
14 Haziran 1977 — Sayı : 15966
Sayfa: 63
RESMÎ G A Z E T E
Devlet Orman İşletmesi Emet Müdürlüğünden :
Aşağıda müfredatı gösterilen 63 parti halindeki orman emvali 23/6/1977 Per
şembe günü saat 14.00 de İşletmemizde toplanacak komisyon huzurunda açık arttırmalı ve vadeli olarak satılacaktır.
Satışımız; tebligatı müteakip mal bedelinin % 50 si, vergi ve resimleri ile banka
mektubunuz % 9 dan faizi 10 gün içersinde peşin yatırılmak üzere mal bedelinin mü
tebaki % 50 si üç ayı geçmemek üzere müddetsiz banka teminat mektubu karşılığıdır.
Bu satışa ait Eb'at listeleri ve şartname Eskişehir Orman Bölge Başmüdürlüğü
ve İşletmemizde görülebilir.
Alıcıların 23/6/1977 Perşembe günü saat 14.00'e kadar almak istedikleri partilerin
teminatlarım yatırarak makbuzları ile komisyonumuza müracaatları ilân olunur.
Cins ve Nev'i
Deposu
I. S.N.B. Çam T. Tavşanalanı
»
II. S.N.B. Çam T.
»
III. S.N.B. Çam T.»
III. S.N.B. Çam T.
III. S.K.B. Çam T.
Parti
Ad.
M. Be. °/o7,5T.
Miktarı
Lira
Adet M . Dm . Lira
3
3
E n K.
parti
E n B.
parti
6
5
1
47
4
466 238.185 ~L35Ö ~ 2Î30Ğ "34.382 " î ö İ Ö O
530 252.833 1.150
21.950
28.427 70.715
—
—
73
38.095 1.050
3.000
7374 2443.529
950 175.150
28 709
90.504
560 105.131
700
5.600 15.126
40.818
63
9003 3077.773
•
230.000
-
9707 /1-1
Erzurum Şeker Fabrikası Müdürlüğünden :
İNŞAAT İLÂNI
1 — Aşağıda yapılacağı yer, cinsi ve ilk keşif bedeli belirtilen inşaat, kapalı zarf
usulüne göre 1977 yılı Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatı esası üzerinden ihaleye çıka
rılmıştır.
a - Erzurum Şeker Fabrikası Eleşkirt Bölge Şefliği 2. Katta 2 lojman (Bod
rumlu) inşaatı ük keşif bedeli T L . 830.0CO— (Sekizyüzotuzbin ve 00/00 Ura) dır.
2 — İhale 21/6/1977 Salı saat 14 de, Fabrika Ofis binasında yapılacaktır.
3 — İhale dosyası Fabrikamız Ticaret Servisinden T L . 150,— (Yüzelli ve 00/00
lira) bedelle satın alınabilir.
4 — Yeterlik belgesini Fabrikamızdan alacakların şartnamede zikredilen bel
geleriyle 20/6/1977 tarihine kadar Fabrikamıza müracaat etmeleri gerekmektedir.
5 — İhaleye iştirak edecek müteahhitlerin 21/6/1977 Salı günü saat 14.0O'de ka
dar teklif mektuplarını Fabrikamız Muhaberat Servisine vermiş olmaları gerekmek
tedir.
6 — 2490 sayılı Kanuna tabi olmayan Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta,
kısmen yapmakta veya söz Konusu işleri dilediğine vermekte serbesttir.
9625 / 1-1
»
Sincan Et Merkezi ve Tavuk Kombinası Müdürlüğünden:
Sincan/ANKARA
PLASTİK AMBALAJ MALZEMESİ V E LASTİK PARMAK SATIN ALINACAKTIR
1 — Bu işe ait idari şartname Ankara'da Sinsan Tavuk Kombinasından bedel
siz olarak temin edilecektir.
2 — Üzerine plastik ambalaj malzemesi veya lastik parmak ibaresi yazılı tek
lif mektupları 27/6/1977 günü saat 15.00'e kadar Sincan Tavuk Kombinası Yazı İşleri
Şefliğine verilmesi veya aynı saatte ele geçecek şekilde postalanması şarttır. Postada
meydana gelen gecikmeler dikkate alınmaz.
3 — Kombinamız ihalenin tamamım veya bir kısmım yapıp yapmamakta veya
düediğine yapmakta serbeste»757/1-1
Sayfa: 64
RESMÎ G A Z E T E
14 Haziran 1977 — Sayı: 15966
Reyhanlı Temel Eğitim Yatılı Bölge Okulu Müdürlüğünden:
C î N S î
1 - 30 kalem sebze ve di
ğer gıda Mad.
2 - Çam odunu
3 - Kömür nakliyesi
4 - Kemiksiz koyun ve
dana eti
5 - 22 kalem kuru gıda
maddeleri
6 - 23 kalem onarım mal
zemeleri
İ H A L E S İ »
Günü
Saati
Tarihi
Miktarı
kilo
Tah. Bed. Geç. Tem.
Lira K r . Lira K r .
50.000
250.000
479.750 —
35.000.—
31.250 —
22.940,— 30/5/1977 Perşembe
2.625,— 30/6/1977 Perşembe
2.344.— 30/6/1977 Perşembe
395.000,—
19.550,—
30/6/1977
Perşembe
15.00
346.050,—
17.592 —
30/6/1977
Perşembe
16.00
109.115,—
6.706,—
30/6/1977
Perşembe
17.00
10.00
11.00
11,30
1 Okulumuzun 1977 mali yılı yukarda belirtilen altı kalem (Sebze ve diğer
gıda maddeleri, kuru gıda maddeleri, çam odunu, kömür nakliyesi ve onarım malze
meleri) 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile karşılarında
gösterilen gün ve saatlerde ihale edilecektir.
2 — Her kalemin ihalesi ayrı ayrı yapılacağından istekliler arzu ettikleri kale
me iştirak edebilirler.
3 — îhale yüzde kırmalı olacaktır.
i — Şartname ve listeler mesai saatleri dahilinde her gün Okul Muhasebesinde
görülebilinir.
5 — İsteklilerin 2490 sayılı Kanunun 2-4 ve 32-34. maddelerine uygun gerekli
belgeleri ile müracaat etmeleri, postadaki gecikmelerin kabul edilmeyeceği ilân olunur
9247 /4-S
Kırıkkale Hasandede Ortaokulu Müdürlüğünden :
1 — Kırıkkale - Hasandede Ortaokulu onarım inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun
31. maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur.
2 — İşin keşif bedeli 300.000 liradır (Üçyüzbin liradır).
3 — Eksiltme Ankara - Kırıkkale - Hasandede Ortaokulu Müdürlüğü Eksiltme ve
İhale Komisyonunda 27 Haziran 1977 Pazartesi günü saat 10.00 da Ortaokul binasın
da yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Kırıkkale - Hasandede Ortaokulu
Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin,
a) 1977 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesi,
b) 15.750 liralık geçici teminatını,
el Müracaat dilekçelerine Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (C) gru
bundan en az bu iş keşif bedeli kadar iş bitirme belgesini bağlamak suretiyle Anka
ra Valiliğine müracaatla Bayındırlık Müdürlüğü Belge Komisyonundan alacakları y e
terlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İsteklilerin teklif mektunlarını 27 Haziran 1977 Pazartesi günü saat 10.00 a
kadar makbuz mukabilinde İhale Komisyon Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi almak için isteklilerin dilekçelerini 17 Haziran 1977 Cuma
günü mesai saati sonuna kadar Ankara Valiliği ve Bayındırlık Müdürlüğü kayıtları
na intikal ettirmeleri gerekir.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
9126 / 4-4
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
14 Haziran 1977
RESMİ GAZETE
Sayı:15966
İÇİNDEKİLER
Yönetmelik
Sayfa
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri Eksiltmelerine Girme Yönetmeliğinin 3. Madde (E) Fıkrasında
Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik
1
Tekel Genel
Taşra Teşkilatındaki Evrakın İmhasına Ait Yönetmelik
ithalâtMüdürlüğü
işlerine dairveSirküler
1
D. Ü. Mediko - Sosyal Merkezi Yönetmeliğinin 2. Maddesinin Değiştirilmesine Dair Yönetmelik
3
Fırat Üniversitesi Elazığ Veteriner Fakültesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılması Hakkında Yönetmelik
4
Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Konut Yönetmeliği
4
Müşterek Kararnameler
Çalışma ile Turizm ve Tanıtma Bakanlıklarına Ait Kararnameler
10
İlanlar
11

T.C. Resmî Gazete

Transkript

Benzer belgeler

Örnek No: 25* TC BURSA 10. İCRA DAİRESİ 2013

İHALE E DUYUR RUSU

İhale sonuç ilanı örneği

Dosya Eki - Darüşşafaka

1. İcra Dairesi Taşınırın Açık Artırma İlanı

istanbul otopark işletmeleri tic. a.ş.

ilan metni - Düzce Orman ve Su İşleri Müdürlüğü

`Contemporary`de 2 günde eserlerin yüzde 22`si satıldı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2014/75615