Metin - Milli Savunma Bakanlığı
Transkript
Metin - Milli Savunma Bakanlığı
TASNİF DIŞI T.C. MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MSY 310-2 MSB 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU İSTİSNALAR (3.B) MAL VE HİZMET ALIMLARI YÖNERGESİ ANKARA GENELKURMAY BASIMEVİ 2009 TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI T.C. MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI ANKARA MTİY : 3958- 300 -09/Dış Ted.D.Pl.Ynt. ve Mly.Ş. KONU : MSB 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar (3.b) Mal ve Hizmet Alımları Yönergesi (MSY 310-2). 28 Mayıs 2009 BAŞEMİR İLGİ : (a) 1325 Sayılı MSB Görev ve Teşkilâtı Kanunu. (b) 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu. (c) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu. (ç) 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu. (d) 4734 ve 4735 Sayılı Kanunları düzenleyen 5812 Sayılı Kanun. (e) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar 3.b Maddesi Uyarınca Düzenlenen 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Eki Esaslar. (f) 2003 tarihli, MSY 310-1(B) Dış Tedarik Yönergesi. (g) 2008 tarihli, MSY 310-5 İstisna 3-b Maddesi Kapsamındaki Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin İç Tedarik Yönergesi. 1. Bu yönerge; Türk Silâhlı Kuvvetlerinin harp silâh, araç, gereç ve teçhizatı ihtiyaçları ile bu ihtiyaçlara ait araştırma-geliştirme, eğitim, üretim, modernizasyon, yazılım, mühimmat, sefer stokları, bakım işletme ve idameye yönelik mal ve hizmet alımlarının, ilgi (a) Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, ilgi (b) Kanun çerçevesinde, ilgi (c, ç ve d) Kanunlar ile ilgi (e) Bakanlar Kurulu Kararı Ek’i Esaslar doğrultusunda yapılacak tedarik faaliyetlerinde uygulanacak esasları kapsar. 2. Bu yönerge, ilgi (f ve g) Yönergelerin İstisnalar 3.b maddesi kapsamındaki mal ve hizmet alımlarına yönelik farklı uygulama ve yorumları gidermek maksadıyla, “MSB 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu İstisnalar (3.b) Mal ve Hizmet Alımları Yönergesi” adı altında birleştirilmesi ile oluşturulmuştur. 3. Anılan yönerge, yayımlandığı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir. Yönergenin yürürlüğe girmesi ile ilgi (f ve g) yönergeler yürürlükten kalkacaktır. 4. Yönergenin uygulanmasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar ve yapılması önerilen ilâve değişiklikler, öneriler ve gerekçeleri ile birlikte zamana bağlı kalmaksızın Yayım Geliştirme Öneri Çizelgesi ile Millî Savunma Bakanlığına gönderilecektir. ALTINSOY . M. Vecdi GÖNÜL Millî Savunma Bakanı TASNİF DIŞI -I- TASNİF DIŞI DAĞITIM PLANI GEREĞİ MİKTAR Karton Kapaklı Ciltli GENELKURMAY BAŞKANLIĞI - GNKUR.GN.P.P.BŞK.LIĞI - GNKUR.LOJ.BŞK.LIĞI - GNKUR.HRK.BŞK.LIĞI - GNKUR.MEBS.BŞK.LIĞI - GNKUR. DENT.BŞK.LIĞI - GNKUR.ADLİ MÜŞV.LİĞİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI TSK SAĞLIK KOMUTANLIĞI MSB HARİTA GENEL KOMUTANLIĞI MÜSTEŞAR TEKNOLOJİ VE KOORDİNASYON YARDIMCILIĞI MÜSTEŞAR İDARÎ YARDIMCILIĞI MÜSTEŞAR TEDARİK VE İNŞAAT YARDIMCILIĞI MÜSTEŞAR ADLÎ İŞLER YARDIMCILIĞI MSB TEKNİK HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB MODERNİZASYON MAL VE HİZMET TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB CARİ MAL VE HİZMET TEDARİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB MALİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB GENEL PLÂN VE PRENSİPLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB TEFTİŞ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB İNŞAAT EMLAK VE NATO GÜVENLİK YATIRIMLARI DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB HUKUK MÜŞ. VE DAVALAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB KALİTE YÖNETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB ARGE VE TEKNOLOJİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB SAĞLIK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB SSDİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB FİYAT VE MALİYET ANALİZ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MSB TEDARİK VE KOORDİNASYON ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ MSB BÜTÇE ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ KOMUTANLIĞI VASHİNGTON SİLAHLI KUVVETLER ATAŞELİĞİ LONDRA SİLAHLI KUVVETLER ATAŞELİĞİ PARİS SİLAHLI KUVVETLER ATAŞELİĞİ ROMA SİLAHLI KUVVETLER ATAŞELİĞİ OTTOWA ASKERİ ATAŞELİĞİ TOKYO ASKERİ ATAŞELİĞİ MADRİD ASKERİ ATAŞELİĞİ MOSKOVA SİLAHLI KUVVETLER ATAŞELİĞİ TEL-AVİV ASKERİ ATAŞELİĞİ BRÜKSEL ASKERİ ATAŞELİĞİ BUDAPEŞTE ASKERİ ATAŞELİĞİ KOBLENZ TÜRK İRTİBAT HEYETİ BAŞKANLIĞI NSPA TÜRK İRTİBAT HEYETİ BAŞKANLIĞI STOK (MSB MOD.MAL VE HİZ.TED.D.BŞK.LIĞI) TOPLAM -IIITASNİF DIŞI 1 1 1 1 1 1 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 15 1 1 1 1 1 2 50 50 50 3 3 3 3 3 3 20 15 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 6 2 2 3 2 1 1 2 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22 292 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 80 TASNİF DIŞI DEĞİŞİKLİK KAYIT ÇİZELGESİ DEĞİŞİKLİK EMRİNİN Sıra Nu. Tarih -Sayısı KONUSU İşlem Tarihi DEĞİŞİKLİĞİ İŞLEYENİN Rütbe ve sicili -IVTASNİF DIŞI Adı ve Soyadı İmzası TASNİF DIŞI Değişiklik-2 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ ANA BÖLÜM BAŞLANGIÇ 1. 2. 3. AMAÇ KAPSAM HUKUKİ DAYANAK VE SORUMLULUK SAYFA NU 3 3 3 İKİNCİ ANA BÖLÜM 4734 SAYILI KANUNUN İSTİSNALAR 3.B MADDESİ KAPSAMINDAKİ MAL VE HİZMET ALIMLARI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM UYGULAMA İLKELERİ 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR TEMEL İLKELER İHALE KOMİSYONU İHALE İŞLEM DOSYASI İHTİYAÇ MAKAMLARINCA TEDARİK MAKAMLARINA GÖNDERİLECEK BELGE VE DOKUMANLAR İHTİYAÇ BİLDİRİMİ TEDARİKE UYGUNLUK İNCELEME VE DEĞERLENDİRİLMESİ PROJE KOD NUMARASI İHALE ONAY BELGESİNİN HAZIRLANMASI İHALELERDE ESAS ALINACAK PARA BİRİMİ AVANS (ÖN ÖDEME) 7-15 15-19 19-21 21 21-22 22-23 23-24 24 24-25 25 25-26 İKİNCİ BÖLÜM İHALEYE KATILIM KURALLARI 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. YAKLAŞIK MALİYET İHALEYE KATILIMDA YETERLİLİK KURALLARI İHALE KATILAMAYACAK OLANLAR ŞARTNAMELER ORTAK GİRİŞİMLER VE ALT YÜKLENİCİLER İHALE/ALIMIN TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN/ALIMIN İPTAL EDİLMESİ YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR -VTASNİF DIŞI 29 29-30 30-31 31-35 35 35-36 36 TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM İHALE/ALIM SÜRECİ BİRİNCİ BÖLÜM İHALE/ALIM USULLERİ VE UYGULAMASI 22. 23. 24. 25. UYGULANACAK İHALE USULLERİ DOĞRUDAN TEMİN EDİLEN ALIMLAR BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜNDE GENEL PRENSİPLER DOĞRUDAN TEMİN EDİLEN ALIMLARDA GENEL PRENSİPLER SAYFA NU 39 39-41 41-42 43-44 İKİNCİ BÖLÜM İHALENİN İLANI, İHALE DOKÜMANIN VERİLMESİ 26. 27. İLANA İLİŞKİN ESASLAR İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI VEYA AÇIKLANMASI 47-48 48-50 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI 28. 29. 30. 31. 32. 33. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER TEMİNATLAR İADE EDİLEMEYEN TEMİNATLAR 53 53 53-54 54-55 55-57 57 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 34. 35. 36. 37. 38. 39. TEKLİF MEKTUPLARININ ALINMASI VE AÇILMASI TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER BÜTÜN TEKLİFLERİN REDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI KESİNLEŞEN İHALE KARARININ BİLDİRİLMESİ -VITASNİF DIŞI 61-62 62-64 65 65 65-68 69 TASNİF DIŞI BEŞİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞME SAYFA NU 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ SÖZLEŞMEDE YER ALMASI ZORUNLU HUSUSLAR SÖZLEŞMEYE DAVET SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI İHALE SONUCUNUN İLANI 73 73-74 74-75 75 75 75-77 78 ALTINCI BÖLÜM SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI 47. 48. 49. 50. 51. FİYAT FARKI VERİLEBİLMESİ EK KESİN TEMİNAT SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI DENETİM MUAYENE, KABUL VE GARANTİ İŞLEMLERİ 81 81 81-84 84-85 85-86 YEDİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK, SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE FESHİ 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLEŞMENİN DEVRİ SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER YÜKLENİCİNİN ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA MAHKÛMİYETİ YÜKLENİCİNİN ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE ÖLÜM, İFLAS, AĞIR HASTALIK, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞİN ARTIŞI VE EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ -VIITASNİF DIŞI 89-90 90 90-92 92-93 93 94 94-95 TASNİF DIŞI SAYFA NU ÜÇÜNCÜ KISIM ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ BİRİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMEDEN ÖNCE UYGULANACAK HÜKÜMLER 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. İNCELEME TALEBİNDE BULUNULMASI İDARE TARAFINDAN İNCELEME İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMALAR İSTEKLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU GÖREVLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAĞI İDARELERCE UYULMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR SÜRELERİN HESABI TEBLİGAT UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER 99-101 101-102 102-103 103-104 104 104 105 105 105 105 İKİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI SIRASINDA YASAK VE SORUMLULUKLAR 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA YÜKLENİCİLERİN CEZA SORUMLULUĞU GÖREVLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAĞI DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNUCULARININ SORUMLULUĞU TEDARİKÇİLERİN SORUMLULUĞU HİZMET SUNUCULARININ SORUMLULUĞU 109 109-110 110-111 111 111 111 112 112 DÖRDÜNCÜ KISIM DİĞER HUSUSLAR 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. ÖDEME İŞLEMLERİ MALZEMENİN TESLİMİ VE NAVLUN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ SİGORTA İŞLEMLERİ VE SİGORTA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ GÜMRÜK İŞLEMLERİ VE FİİLÎ İTHALAT ÖDENEĞİN MAHSUBU SON KULLANICI BELGESİ ATIŞA UYGUNLUK BELGESİ PROJE YÖNETİM TEŞKİLATI OFFSET UYGULAMA DİREKTİFİ -VIIITASNİF DIŞI 115-118 118-120 120-121 121-123 123 123-124 124 124 124 TASNİF DIŞI SAYFA NU BEŞİNCİ KISIM 4734 SAYILI KANUNUN İSTİSNALAR 3.B MADDESİ KAPSAMINDA KUVVET KOMUTANLIKLARINCA YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. İSTİSNALAR 3.B MADDESİNE GÖRE KUVVETLERCE YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ İHTİYAÇ BİLDİRİM FORMU TEDARİKE UYGUNLUK İNCELEMESİ, DEĞERLENDİRİLMESİ ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI YAKLAŞIK MALİYET TAHMİNİ İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR İLÂN İŞLEMLERİ İHALE KOMİSYONLARI TEKLİF DEĞERLENDİRME SÖZLEŞMENİN YAPILMASI, KAYIT VE VİZE İŞLEMLERİ ÖDEME İŞLEMLERİ SİGORTA VE GÜMRÜK İŞLEMLERI DİĞER HUSUSLAR 127 127 127 127 127 128 128 128 129 129 129 129 129 ALTINCI KISIM DIŞ TEMSİLCİLİKLER KANALIYLA YAPILAN ALIMLAR BİRİNCİ BÖLÜM ATAŞE AVANSI İLE YAPILAN ALIMLAR 99. 100. 101. 102. GENEL TEMEL İLKELER UYGULAMA MAHSUP VE AVANS KAPANMASI 133 133-134 134 135 İKİNCİ BÖLÜM ATAŞE KREDİLERİ İLE YAPILAN ALIMLAR 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. GENEL TEMEL İLKELER KREDİNİN AÇILMASI İHTİYAÇ BİLDİRİMİ, TEKLİF TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME ONAY BELGESİ VE SİPARİŞ, TALİMAT MALZEME SEVKİ, ÖDEME VE MAHSUP İŞLEMLERİ KREDİ DEVRİ KREDİNİN KAPANMASI -IXTASNİF DIŞI 139 139-140 140 140-141 141 142-143 143 143 TASNİF DIŞI Değişiklik-8 SAYFA NU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YURTDIŞINDA BULUNAN TSK UNSURLARININ İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI 111. GENEL 112. TEMEL İLKELER 113. UYGULAMA 147 147 147 YEDİNCİ KISIM YABANCI ÜLKELERİN SAVUNMA BAKANLIKLARI KANALI İLE VE/VEYA DEVLET KONTROLÜNDEKİ MALZEME SATIŞ TEŞKİLATLARINDAN VEYA TÜRKİYE’NİN DÂHİL OLDUĞU ASKERİ ORGANİZASYONLARDAN YAPILAN ALIMLAR BİRİNCİ BÖLÜM NATO AJANSLARINDAN YAPILAN ALIMLAR 114. 115. 116. 117. GENEL NSPA’NIN YAPISI VE TEDARİK ESASLARI NSPA KANALINDAN TEDARİK USULLERİ NCIA ALIMLARI İKİNCİ BÖLÜM FMS ALIMLARI 118. GENEL 119. FMS KANALIYLA MİLLİ BÜTÇE ALIMLARI 120. FMS KANALIYLA YAPILAN GERİ ÖDEMESİZ FMS KREDİSİ KAYNAKLI TİCARİ ALIMLARDA TAKİP EDİLECEK ESASLAR 167-171 171-179 177-180 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAAINBw ALIMLARI 121. GENEL ESASLAR 122. MSB TARAFINDAN YAPILACAK ALIMLAR 123. BAAINBw KANALIYLA KUVVET KOMUTANLIKLARINCA YAPILACAK ALIMLAR 124. VEKÂLET ANLAŞMASI/YETKİ MUKAVELESİ (MANDEST VERTRAG) VE PROFORMA FATURA 125. BAAINBw KANALIYLA YAPILACAK ALIMLAR İÇİN TAKİP EDİLECEK HUSUSLAR 126. MAHSUP VE HESAP KAPANMASI -XTASNİF DIŞI 183 183 183 184 184 185 TASNİF DIŞI SAYFA NU DÖRDÜNCÜ BÖLÜM LEOPARD BİRLİĞİ KANALIYLA YAPILACAK ALIMLAR 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. GENEL YEDEK PARÇA İHTİYAÇLARININ BİLDİRİLMESİ İSTEKLERİN YAPILMASI MALZEMENİN SEVKİ MALİ KONULAR FATURALAMA VE KESİN HESAP ANLAŞMAZLIKLAR VE İTİRAZLAR 189 189 189 190 190-191 191 191 SEKİZİNCİ KISIM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN MÜBADELELERİ YOLUYLA TEDARİK 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. GENEL TEDARİK İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER ÖDEME VE TESLİMAT İŞLEMLERİ TEMİNAT MEKTUPLARI VE GERİ VERİLMESİ SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE FESHİ YETKİ DEVRİ 195-196 196 197 197 197 197 197 DOKUZUNCU KISIM DEVLET FİRMA KREDİSİ İLE YAPILAN MALZEME TEDARİKİ 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. GENEL ÖDEME İŞLEMLERİ TESLİMAT VE MUAYENE İŞLEMLERİ TEMİNAT MEKTUPLARI VE GERİ VERİLMESİ ÖDENEĞİN MAHSUBU SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ SÖZLEŞMENİN FESHİ VE DEVRİ 201 201 201-202 202 202 202 202 Değişiklik-1 -XITASNİF DIŞI TASNİF DIŞI SAYFA NU EKLER EK-A EK-B EK-C EK-Ç EK-D EK-E İSTİSNALAR 3.B BAKANLAR KURULU KARARI ÖRNEK İHTİYAÇ BİLDİRİM FORMU (İBF) PROJE KOD NUMARASININ VERİLMESİ USULLERİ ÖRNEK İHALE ONAY BELGESİ AVANS TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ İSTİSNALAR 3.B KAPSAMINDA İDARİ ŞARTNAME ÖRNEĞİ EK-F İŞ ORTAKLIĞI BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ EK-G GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ EK-Ğ TİP FORMLAR EK-H KESİN TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ EK-I İHALE KOMİSYONU TEŞKİL ONAYI EK-İ TEKLİF MEKTUPLARINI TESLİM ALMA İLE İLGİLİ NÖBETÇİ SUBAYI TUTANAĞI EK-J İHALE TEKLİF ZARFLARI ALINDI BELGESİ EK-K ZARF AÇMA VE BELGE KONTROL TUTANAĞI ÖRNEĞİ EK-L İHALE KOMİSYONU KARARI ÖRNEĞİ EK-M KESİNLEŞEN İHALE KARARI TEBLİĞ FORMU EK-N ÖDENEK GÖNDERME BELGESİ EK-O ÖDEME EMRİ ÖRNEKLERİ EK-Ö PARALAR CETVELİ ÖRNEĞİ EK-P PROJE YÖNETİM TEŞKİLATI EK-R OFFSET DİREKTİFİ EK-S NSPA KANALIYLA ALIMA İLİŞKİN EKLER EK-Ş GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ EK-T TEDARİK TAAHHÜTNAMESİ EK-U FMS KANALIYLA ALIMA İLİŞKİN EKLER EK-Ü ATAŞE İŞLEM AKIŞ ŞEMASI EK-V DENİZ-HAVA-SİGORTA HİZMETİ ÖDEME TABLOSU ÖRNEĞİ EK-Y İSTİSNALAR 3.B KAPSAMINDA ÖRNEK SÖZLEŞME EK-Z GEÇİCİ YASAKLAMA DURUM ÇİZELGESİ EK-AA İŞ AKIŞ ŞEMASI EK-BB AKARYAKIT TAŞIMA HİZMET İŞLERİ KABUL TEKLİF BELGESİ VE TUTANAĞI EK-CC MSB’CE YÖNETİLECEK TSK İHTİYAÇLARINA YÖNELİK SAVUNMA VE UZAY ARGE PROJELERİ YÖNETİM ESASLARI EK-DD SÖZLEŞME KAYIT DEFTERİ -XIITASNİF DIŞI 205-218 219-223 225-226 227-233 235 237-300 301 303 305-311 313 315-316 317 319-321 323-324 325 327 329-334 335-336 337 339 341-347 349-364 365 367 369-385 387 389-390 391-429 431 433-438 439 441-448 449 TASNİF DIŞI BİRİNCİ ANA BÖLÜM BAŞLANGIÇ -1TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI BİRİNCİ ANA BÖLÜM BAŞLANGIÇ 1. AMAÇ Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyacı için Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarınca muhtelif kaynaklarla, yürürlükteki yasa, kararname ve yönetmeliklere göre tedarik edilecek malzeme ve hizmetlere ilişkin tedarik faaliyetlerinin ilke ve yöntemlerini ve bu faaliyetlerdeki görev, yetki ve sorumluluklar ile uygulama esaslarını belirtmektir. 2. KAPSAM Bu yönerge, MSB ile MSB’ce yetki verilen TSK’nın tedarikle görevli birimlerinin, 4734 Sayılı Kanunun İstisnalar 3.b maddesine göre, savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine Bakanlık tarafından karar verilen veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri dışında kalınarak yapacakları tedarik faaliyetlerini kapsar. 3. HUKUKİ DAYANAK VE SORUMLULUK a. Bu Yönerge 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, EK-A’da bulunan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3.b maddesinin geçici 4’üncü maddesi “a” bendine dayanılarak çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır. b. Bu yönergenin uygulanmasından MSB, Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile bu birimlere Bağlı Birlik, kurum ve kuruluşları (Askerî Ataşelikler ve İrtibat Subaylıkları dâhil) sorumludur. -3TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ ANA BÖLÜM 4734 SAYILI KANUNUN İSTİSNALAR 3.B MADDESİ KAPSAMINDAKİ MAL VE HİZMET ALIMLARI -5TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ ANA BÖLÜM 4734 SAYILI KANUNUN İSTİSNALAR 3.B MADDESİ KAPSAMINDAKİ MAL VE HİZMET ALIMLARI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM UYGULAMA İLKELERİ Bu yönergenin ikinci ana bölümü 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı kapsamında belirlenmiştir. 4. TANIMLAR VE AÇIKLAMALAR ACİL HAREKÂT İHTİYACI : Türk Silâhlı Kuvvetlerinin; barışta, gerginlikte veya savaş halinde ortaya çıkan ve/veya önceden öngörülemeyen, kısa sürede karşılanması gereken, karşılanamaması durumunda ulusal/uluslararası görev ve/veya sorumluluklarının yerine getirilmesini engelleyen ihtiyaçlarıdır. AÇIK İHALE USULÜ : Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. ADAY : Ön yeterlik için başvuran gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimlerdir. AKREDİTİF : İthalatçının getireceği mallar için muteber bir banka kanalı ile muhabirleri nezdinde üçüncü şahıslar (ihracatçılar) lehine, belirli koşulların yerine getirilmesi kaydı ile açtırdığı bir itibar hesabıdır. Mal bedeline karşılık yapılan bir nevi havale de denilebilir. AKREDİTİF ÇEŞİTLERİ : Dönüşsüz Akreditif (Gayri Kabili Rücu Akreditif-Irrevocable Credit) : Bildirilen akreditif şartlarına tamamen uygun olarak ve tayin edilen süre içinde çekilen poliçenin, akreditifi açan banka tarafından, kabul veya tediye edileceğini kesin olarak taahhüt eden bir akreditif çeşididir. Akreditif tarafların muvaffakatı olmadan iptal edilmez. Dönüşlü Akreditif (Kabili Rücu Akreditif - Revocable Credit) : Bu çeşit akreditifler, amir ve akreditifi açan banka tarafından lehtara haber verilmeksizin her an değiştirilebilir veya iptal edilebilir. Teyitli Akreditif (Confirmed Credit) : Akreditifi açan banka ihracatçının ülkesinde tanınmıyorsa lehtarın çekeceği poliçenin ödeneceği konusunda mahalli bir bankanın teminat vermesi halinde teyitli akreditif olur. Devredilebilir Akreditif (Transferable Credit) : Lehtar tarafından üçüncü bir şahsa devredilebilir akreditiftir. Yetkinin lehtara açıkça tanınmış olması gerekir. Bölünebilir Akreditif (Divisible Credit) : Malların birkaç firma tarafından temin edilmesi ve hazırlanmasına olanak veren akreditiftir. Lehtar adına açılan kısımlara bölünüp satıcı firmalara devredilebilir. Devredilebilir akreditifler, kısmî sevkıyata izin verilmek koşuluyla bölünebilir akreditif kabul edilebilir. -7TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 AKREDİTİFTE TARAFLAR: Akreditif Amiri : Akreditif açtıran gerçek veya tüzel kişidir. Amir Banka (Yetkili Banka) : Akreditifi açan banka, ithalatçının bankasıdır. Akreditif şartlarını yerine getirmekle mükellef olup, tediyenin akreditif şartlarına uygun olarak yapılmasını sağlar. Lehtar (Beneficiary) : Satıcı firma, ihracatçı yani lehine akreditif açılan firmadır. İhraç ettiği malın bedelini, akreditif şartlarına uygun olarak vereceği belgeler karşılığında tahsil eder. Aracı Banka (The Negotiating Bank- Paying Bank) : Akreditifi lehtara ihbar veya teyit eden bankadır. Muhabir banka olarak da bilinmekte olup yurt içindeki yetkili bir banka ile ilişkili bulunan ve akreditif işlemlerini anlaşmalı olduğu yetkili (Amir Banka) banka adına yürüten yabancı bir bankadır. ALT YÜKLENİCİ: İdarenin onayıyla, sözleşme konusu işin özelliği ve ihtiyaç görülmesi nedeniyle yüklenici adına, yüklenici ile arasındaki ticari veya hukukî ilişkiye bağlı olarak çalışan, mal veya hizmetin birini veya bir kısmını yükleniciye sağlayan gerçek veya tüzel kişiliktir. ANA MALZEME: Müstakil olarak tek başına bir hizmet yapabilen, markası, modeli, seri numarası, teknik talimnamesi, parça katalogu ve diğer lüzumlu yayınları bulunan komple kombine malzemedir. PARÇA : Pratik olarak sökülmek suretiyle daha küçük parçalara ayrılmayan malzemelere denir. (Dişli, rondela, buji, platin gibi) ANA PARÇA (DÜZEN) : İki veya daha fazla komple parçaların birleştirilmesinden meydana gelen malzemelere denir. TALİ MALZEME (TKM)/ (BİRLEŞİK PARÇA) : İki veya daha fazla birbirleriyle ilgili parçaların birleştirilmesinden meydana gelen onarılabilir malzemelere denir. YEDEK PARÇA : Arızalı duruma gelen malzemelerin onarımı ve bakımında kullanılan veya kullanılarak sarf edilen ve tüketilen malzemelerdir. ARAÇ : Makam aracı gibi idarî görevde kullanılanlar hariç karada, denizde, hava veya uzayda personel ve malzeme taşımak üzere dizayn edilmiş, tahrik sistemi bulunan veya çekilebilen araçlar ile belirli bir muharebe görevine tahsis edilmiş zırhlı ve zırhsız araçlardır. ARAŞTIRMA : Belirli bir konuda bilimsel nitelikli bilgi üretilmesi ya da üretilmiş bilginin denemeli uygulaması ile problemin çözümünde etkili olabilecek nitelikte geçerliliği denenmiş, somut ürünler geliştirmeyi veya erişilen en son teknoloji seviyesini daha da yükseltmeyi amaçlayan faaliyetleridir. -8TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-6 ARGE : Araştırma–Geliştirmeyi ifade eder. AVANS TEMİNAT MEKTUBU (ADVANCE LETTER OF GUARANTEE) : İhaleyi alan kişi veya firmanın yüklendiği işi yapmak için avansa ihtiyacı olması ve idarenin uygun bulması halinde ödenecek peşin miktara karşılık, yetkili banka kontrgarantisine dayanılarak yerli/yabancı bir bankadan sağlanan ve yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde avansın geriye verileceğini belirten teminat mektubuna denir. BAKAN : Millî Savunma Bakanıdır. BAKANLIK : Millî Savunma Bakanlığıdır. BAKIM : Silâh, cephane, malzeme, donatım ve tesislerin normal çalışmalarını devamlı olarak sürdürebilmelerini sağlamak üzere alınan bütün önlemler ve hizmetlerdir. (muayene, deneme, parça değiştirme, onarım, yenileştirme vb. gibi) BAŞVURU BELGESİ : Belli istekliler arasında ihale usulünde ön yeterliğe katılan aday tarafından yeterliğinin tespitinde kullanılmak üzere sunulan belge veya belgelerdir. BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜ : Ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda idare tarafından davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. BAAINBw (BUNDESAMT FÜR Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw)) : Alman Silahlı Kuvvetleri, Teçhizat, Bilişim Teknolojileri ve Hizmet Desteği Federal Ofisidir. BÜTÜNLEME İHTİYACI PARÇALARI: Kadro ve tahsis listelerindeki malzemelerden tüketilen veya elden çıkarılanları yetki verilen düzeyde tutmak için gereken ikmal maddeleridir. ÇAPRAZ KUR : İki yabancı para birimi arasında bir değişim söz konusu olduğunda kullanılan T.C. Merkez Bankasınca belirlenen ve Resmi Gazetede yayımlanan değerdir. ÇERÇEVE ANLAŞMA : Bir veya birden fazla idare ile bir veya birden fazla istekli arasında, belirli bir zaman aralığında gerçekleştirilecek alımların özellikle fiyat ve mümkün olan hallerde öngörülen miktarlarının tespitine ilişkin şartları belirleyen anlaşmayı ifade eder. DANIŞMAN : Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucularıdır. DFAS-IN (Defense Finance Accounting Service- Indianapolis) : ABD Savunma Bakanlığı Savunma Finans Merkezini ifade eder. DEMONSTRASYON : Bu yönergenin kapsam maddesinde belirtilen malzemelerin teknik, taktik veya dayanıklılığının bir sistem bütünlüğü içerisinde çalışma veya işletme durumunun gösterisinin yapılmasıdır. -9TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI DİNAMİK ALIM SİSTEMİ : İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini ifade eder. DOĞRUDAN TEMİN : 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11’inci maddesinde belirtilen hallerde ihtiyaçların temin edilebildiği usuldür. DÖVİZ : Bütün yabancı ülke paraları ve bu paralarla ödemelerde bulunmayı sağlayan her nevi çek, ticari senet, havale gibi hesap, belge ve vasıtalardır. DÖVİZ KURU : Muhtelif paraların Türk Parasına veya Türk parasının yabancı para birimine çevrilmesinde kullanılan TCMB tarafından belirlenen kurdur. DÖVİZ SATIŞ BORDROSU : Transferin yapıldığını kanıtlayan aracı banka tarafından verilen belgedir. DSCA (Defense Security Cooperation Agency) : ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Teşkilatıdır. EĞİTİM : Kapsamda belirtilen malzeme/hizmetlerle ilgili personelin bilgi, beceri ve yeteneğini arttıracak faaliyetlerin tümüdür. ELEKTRONİK EKSİLTME : Tekliflerin değerlendirilmesinin ardından elektronik ortamda eksiltme şeklinde sunulan yeni fiyatların veya belirli teklif unsurlarına ilişkin yeni değerlerin bir elektronik araç marifetiyle otomatik değerlendirme metotları kullanılarak yeniden değerlendirilmesi ve sıralandırılması şeklinde tekrar eden işlemlerdir. ELEKTRONİK İMZA : Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veri ile mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacı ile kullanılan elektronik veridir. F/F (Freight Forwarder) : ABD ve Kanada’dan yapılan tedariklerde, depo/yükleniciden/üreticiden, hava/deniz taşıma limanına kadar ve Türkiye’den tamir, bakım, yenileştirme vb. maksatlarla ABD ve Kanada’ya gönderilen yüklerle ilgili ABD ve Kanada gümrük sınırları içerisinde tüm işlemleri yapan firmadır. FMS (Foreign Military Sales) : Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığının Yabancı Askerî Satışlarını ifade eder. GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU (Temporary Letter of Guarantee) : İhaleye teklif veren isteklilerden teklifleri ile beraber, tekliflerinden dönmelerini önlemek, başka deyimle teklif verdikten sonra ortaya çıkabilecek yükümlülüklerini yerine getirmelerini sağlamak amacıyla belli bir oranda alınan bankalar (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) tarafından verilen Teminat Mektubudur. GEÇİCİ TEMİNAT : İhaleye fiyat veren isteklilerden teklifleri ile beraber, tekliflerden dönmelerini önlemek, başka deyimle yükümlülüğünü yerine getirmesini sağlamak amacıyla belli bir oranda alınan teminattır. -10TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI GELİŞTİRME : Bir araştırma sonucu elde edilen bilimsel nitelikli bilgi veya prototipler ya da mevcut sistemlerin iyileştirilmesini kapsamak üzere, bilimsel bilginin; faydalı sistem, araç, gereç, teçhizat, malzeme ya da metotların meydana getirilmesi yolunda düzenli bir şekilde kullanılması faaliyetleridir. GİZLİLİK İÇİNDE YÜRÜTÜLMESİ GEREKEN ALIMLAR : Bu yönerge kapsamındaki alımlardan Kanuni veya idari düzenlemeler uyarınca hakkında gizlilik içinde yürütülmesi gerektiğine karar verilen özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren mal ve hizmet alımlarıdır. GÜVENLİK : Tesislerin sabotajlardan, gizlilik dereceli bilgi ve dokümanları casusluktan, personeli yıkıcı faaliyetlerden korumak için alınan aktif, pasif tüm önlemleridir. HARCAMA YETKİLİSİ : Bütçe ile ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi veya üst yöneticinin yetkilendirdiği kamu görevlisi harcama yetkilisidir. HARP MALZEMESİ : Kapsam maddesinde belirtilen malzemeler ile bunlarla birlikte kullanılan veya bunları destekleyen veya birliklerin harbe hazırlık durumunu etkileyen malzemelerdir. HİZMET : Bakım ve onarım, taşıma, haberleşme, sigorta, araştırma ve geliştirme, muhasebe, piyasa araştırması ve anket, danışmanlık, avukatlık, tanıtım, basım ve yayım, toplantı, organizasyon, sergileme, koruma ve güvenlik, mesleki eğitim, fotoğraf, film, fikrî ve güzel sanat, abonelik dâhil bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetler ile yazılım hizmetlerini, taşınır ve taşınmaz mal ve hakların kiralanmasını ve benzeri diğer hizmetlerdir. HİZMET SUNUCUSU : Hizmet alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimlerdir. İDARE : İhaleyi yapan bu yönerge kapsamındaki kurum ve kuruluşları ifade eder. (MSB ve Bağlı Birlikleri, Genelkurmay Başkanlığı ve Bağlı Birlikleri (Askerî Ataşelikler/Silâhlı Kuvvetler Ataşelikleri ve İrtibat Subaylıkları dâhil) ile Kuvvet Komutanlıkları ve Bağlı Birlikleri) İDARÎ ŞARTNAME : Tedarik edilecek malzeme veya hizmetin ne olduğunu, teklif verme şeklini, kimlerin teklif verebileceğini ve sözleşme görüşmelerine esas idarî, malî ve hukukî hususları ayrıntılı biçimde belirleyen temel bir belgedir. İHALE : Bu yönergede yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımlarının istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemlerdir. İHALE/ALIM ONAY BELGESİ : İhale/alım konusu olan işin nevi, niteliği, varsa SHP proje numarası, Ekonomik Kodu tahmin edilen bedeli, yaklaşık maliyetin tespit edilip edilemediği, edilememiş olması durumunda gerekçesi, yıllar itibariyle kullanılabilir ödenek tutarı veya ödeneğinin mevcut olduğunun teyidi (TL/Döviz cinsinden) avans ve fiyat farkı verilecek ise şartları, ihâle/alımda uygulanacak usul, yapılacaksa ilânın şekli ve adedi, alınacaksa geçici teminat miktarı, ayrıca şartname ve eklerinin bedelsiz verileceği hususlarını içeren ve İhale Yetkilisinin ihale konusunda toplu ve daha geniş bilgi sahibi olmasını sağlayan, ihâle usul ve esaslarının tespiti ile bu yönerge çerçevesinde işin gerçekleştirilmesine cevaz veren bir belgedir. -11TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İHALE YETKİLİSİ : İdarenin, ihale, sözleşme ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlileridir. İHTİYAÇ BİLDİRİMİ : Tedarik işleminin temel dayanağı olan unsurlardan olup üzerinde alım işlemi yapılacak malzeme veya hizmetin; a. Ne olduğu, b. Ne kadar ihtiyaç olduğu, c. Ne zamana kadar istendiği, ç. Ne şekilde sevkinin istendiği, d. Nereye sevk edileceğini vs. belirleyen bir kavramdır. İHTİYAÇ SAHİBİ MAKAM (İSM): İhtiyaç sahibi olan ve bu ihtiyacı projelendiren Kuvvet Komutanlıkları ve, MSB Müsteşarlığı ve Gnkur Bşk.lığı ile bağlısı birlik Komutanlıklarıdır. İSTEKLİ : Mal veya hizmet alımlarının ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusudur. İSTEKLİ OLABİLECEK : İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişimdir. İŞLETME VE İDAME : Kapsam maddesinde yer alan mal ve hizmetlerin her zaman istenilen düzeyde görevlerini yapabilmeleri için yürütülen faaliyetlerdir. KESİN TEMİNAT MEKTUBU (Final Letter of Guarantee) : Yüklenicinin yükümlülüğünü yerine getireceğine dair Bankalar (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) tarafından verilen teminat mektubuna denir. Yüklenicinin yurt dışında yerleşik olması halinde, kesin teminat mektubu yurt dışı bankalardan sağlayacağı kontrgarantiye dayanılarak Türkiye’de yerleşik yetkili bankalar (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) tarafından düzenlenir. KESİNLEŞMİŞ TALEP (DEFİNED ORDER) : Kapsamı önceden kalem bazında detaylandırılmış talep. KONŞİMENTO (Bill of Lading-B/L) : Taşıyıcı veya acentası tarafından malı yükletene verilen ve malı teslim edene, teslim ettiği mal üzerinde tasarruf hakkı sağlayan bir belgedir. Nama veya emre düzenlenebilir. HAVA KONŞİMENTOSU (Airway B/L-Air Mail Receipt) : Sevkıyatın hava yolu ile yapılması halinde düzenlenir. Ciro edilmez. DENİZ KONŞİMENTOSU : Sevkıyatın deniz yoluyla yapılacağı şart koşulduğu zaman aranan bir belgedir. KÛŞAT MEKTUBU : Türkçe örneği İdare tarafından hazırlanarak, Yetkili (Amir) bankaya gönderilen ve Yetkili (Amir ) banka tarafından muhabir bankaya bildirilen akreditif şartlarını ihtiva eden akreditif açma mektubudur. LOA (Letter of Offer And Acceptance) : ABD Savunma Bakanlığının ilgili birimleri tarafından hazırlanan Teklif ve Kabul Mektubudur. (Letter of Offer And Acceptance) -12TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-7 LOR (LETTER OF REQUEST) : İstek Mektubudur. MAL : Satın alınan her türlü ihtiyaç maddeleri ile taşınır ve taşınmaz mal ve haklarıdır. MALÎ YIL : Bütçenin yürürlüğe girdiği 01 Ocak gününden başlayıp 31 Aralık gününe dek devam eden takvim yılıdır. MENŞE ŞAHADETNAMESİ (Certificate of Origin) : Sevkedilen malın menşeini gösteren bir belge olup, üzerindeki miktarın faturadaki miktarı tutması esastır. Gerektiğinde 1 nüshası Türk Konsolosluğu’nca tasdik edilir. MÜHİMMAT : Askerî amaçlarla kullanılmak üzere yapılan patlayıcı, kimyasal, biyolojik, radyolojik madde veya maddelerle, bunların doldurulmasında kullanılan metal gövdeler, mekanik düzenler ve parçaların birleştirilmesiyle oluşan sistem veya tam atımları ile bunların eğitim maksatlı kullanılan malzemeleri ifade eder. MÜNFERİT SÖZLEŞME : Çerçeve Anlaşma kapsamında yapılan alımlarda istekliler ile idare arasında imzalanan yazılı sözleşmeyi ifade eder. MODERNİZASYON : Envanterde mevcut olan ordu malının veya yazılımların teknolojik gelişmelere ve harekat ihtiyaçlarına bağlı olarak araştırma ve/veya geliştirme yoluyla kullanım ömrünün ve performansının artırılmasını ifade eder. MODİFİKASYON : Envanterdeki mevcut olan ana malzeme, sistem, araç, Silâh ve mühimmat vb. üzerinde, teknolojik gelişmeler nedeniyle yapılan tadilatlar ile mevcut kapasitesinin ve imkanlarının değiştirilmesi, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi sonucunda kazanılan yeni yeteneklerdir. NSPA (NATO Support and Procurement Agency) : NATO Destek ve Tedarik Ajansını ifade eder. NSPO (NATO Organization) : NATO Destek Organizasyonunu ifade eder. NİHAÎ KAPANIŞ BELGESİ (FİNAL STATEMENT) : FMS Sözleşmesiyle alınan mal, malzeme, nakliye ve paketleme giderleri ile sözleşme kapsamında alınan hizmetler ve sözleşme için ödenen idarî masrafların belirtilmesi için Sözleşmelerinin sonunda ABD makamlarınca düzenlenen belgedir. ODC (Office of Defense Cooperation) : ABD Savunma İşbirliği Ofisini ifade eder. ORDİNO : Malzemeyi sevk yerinden teslim alma yerine taşıyan nakliye şirketince düzenlenir. (Denizcilik Şirketi, THY gibi), Taşıma bedelinin ödenmesi karşılığı verilen, malzemenin belirtilen yere geldiğini bildiren ve gümrük işlemleri için aranan bir belgedir. ORTAK GİRİŞİM : İhaleye katılmak üzere birden fazla gerçek veya tüzel kişinin aralarında yaptıkları anlaşma ile oluşturulan iş ortaklığı veya konsorsiyumlardır ÖN MALİ KONTROL İŞLEMİ : Ön Malî kontrol, harcama birimlerinde işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile malî hizmetler birimi (MSB Maliye Dairesi Başkanlığı) tarafından yapılan kontrolleri kapsar. -13TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ÖRTÜLÜ TALEP (BLANKET ORDER) : Maksadı belirli ancak kalem bazında detaylandırılamayan ve çıkacak ihtiyaca göre sipariş edilen taleptir. PAKET (KOLİ) LİSTESİ (Packing List) : Sevk edilen malın ismi, birim, adet ve ağırlık itibariyle kapsamını belirleyen ve içindekilerin faturadaki bilgileri tutması gereken bir belgedir. SDR (Supply Discrepancy Report) : İkmal Uyuşmazlık Raporudur. SEFER STOKLARI : Saptanmış muayyen ikmal seviyelerine göre barışta tedarik edilerek, depolanan ve sarf edilmeyen, ancak depolanan malzemenin evsafını korumak için gerektiği zaman değiştirilen; seferde ikmal maddelerinin ikmal akışında meydana gelebilecek gecikmelerde ve/veya olağanüstü yıpranma ve/veya aşınma hallerinde emirle sarf edilen ve kapsamda belirtilen malzemeler ile akaryakıt, madenî yağ gibi malzemeleri ifade eder. SİLÂH : Uzaktan veya yakından canlıları öldürebilen, yaralayan, etkisiz bırakan, canlı organizmaları hasta eden, cansızları parçalayan veya yok eden araç ve aletlerin tümünü ifade eder. SİLÂH MALZEMESİ : Ana silâh sistemini oluşturan; sistemler, alt sistemler, cihazlar, destek teçhizatları ile personel veya mürettebat tarafından kullanılan silâhlar ve bunların tamamlayıcı ve bütünleme ihtiyacı parçalarının yanı sıra silâh ve/veya silâh sisteminin eğitiminde kullanılan malzemeleridir. SİLÂH TEÇHİZATI : Taşınabilir veya mobil özelliği olan her türlü silâha ait araç, gereç, set ve avadanlıklardır. SİSTEM : Düzenli bir bütün meydana getirmek için, düzenlenmiş karşılıklı faaliyetlerle birleştirilmiş işlem, yöntem ve tekniklerin topluluğudur. SON KULLANICI BELGESİ : Tedarik edilen ürünün, üreticinin onayı alınmadan 3’üncü kişilere veya ülkelere verilmeyeceğinin, ihtiyaç makamı tarafından taahhüt edildiğini gösteren, Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamı (MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığı) tarafından onaylanmış belgedir. SÖZLEŞME : Mal veya hizmet alımlarında idare ile yüklenici arasında yapılan yazılı anlaşmadır. STANDARDİZASYON : İşletme-idame maliyetlerinin asgari düzeye indirilmesi ve/veya envanterde bulunan sistemlerle uyumun sağlanması amacıyla kalite ve/veya marka ve/veya model ve/veya üretici firma birliğinin sağlanması işlemidir. TAŞIYICI : Kara, hava ve deniz yoluyla insan veya malzemenin bir yerden başka bir yere nakli işini bir sözleşme veya protokol çerçevesinde yapan gerçek veya tüzel kişidir. TEDARİK : İhtiyaçların tanımı, tespiti, dokümante edilmesi, sözleşme imzalanması, uygulanması, ödeme işlemleri, irat işlemleri, garanti işlemleri, aşamalarını içeren faaliyettir. TEDARİKÇİ : Mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişiler veya bunların oluşturdukları ortak girişimlerdir. -14TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 TEKLİF : Bu yönergeye göre yapılacak ihale/alımlarda isteklinin idareye sunduğu fiyat teklifi ile değerlendirmeye esas belge ve/veya bilgilerdir. TRANSFER İŞLEMİ : Akreditifin muhabir bankaya gönderilmesidir. TEKNİK ŞARTNAME : İhtiyacı karşılamak üzere tedarik edilecek olan mal ve/veya hizmetin; verimlilik ve fonksiyonelliğini sağlayacak şekilde taktik, teknik ve her türlü diğer özelliklerini tereddüde yer bırakmayacak, açık ve anlaşılır şekilde kesin hükümler ile tarif eden, numune alma, denetim ve muayene yöntemlerini, ret ve kabul kriterlerini ve varsa ürüne ait Kalite Güvence ile ilgili hususları, kullanım şartlarını, işletme ve bakım özelliklerini, ambalajlama, etiketleme, taşıma ve depolama gereksinimlerini, garanti ile ilgili hususları içeren, tedarikte serbest rekabeti engellemeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak biçimde hazırlanan, tedarike esas ve temel teşkil eden bir teknik dokümandır. ULUSLARARASI TAŞIMACILIK TERİMLERİ : Uluslararası ticarette kullanılan taşımacılık ve teslim şekilleri ve bunlara ilişkin alıcı ve satıcı sorumlulukları (Alıcı ve satıcı yükümlülükleri, mal bedelinin ödenmesi, lisans, yetkiler ve formaliteler, taşıma ve sigorta yükümlülükleri, teslim etme/alma, hasarın geçişi, masrafların bölüşümü gibi) yürürlükteki INCOTERMS dokümanına göre uygulanır. UYGUNLUK BELGESİ (Certificate of Conformity-CoC) : Sevk edilen malın teknik niteliklerine uygun olduğunu gösteren bir belgedir. Üretici ve bazı hallerde tedarikçi tarafından tanzim edilebilir. ÜRETİM HATTI KALİFİKASYONU : Siparişi alan yüklenicinin; şartnamede teknik detayları verilen ürünün üretilmesinde kullanılan personel, malzeme, parça, takım, aparat, mastar, üretim süreci ile ilgili prosesler, test imkanları, depolama ve sevkıyat kabiliyeti ile üretim kapasitesi açısından yeterli ve uygun olduğunu idareye ispatlamasıdır. YAZILIM : Her türlü bilgisayar programıdır. YERLİ İMÂL DURUM BELGESİ : Tedarik edilecek malın, iç piyasada üretilip/ üretilmediğini veya imalâtının yeterli olmadığını belirten Sanayi ve Ticaret Bakanlığından veya ilgili kurum/kuruluşlardan sağlanan bir belgedir. YERLİ İSTEKLİ : Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler ile Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişilerdir. YÜKLENİCİ : Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi ifade eder. 5. TEMEL İLKELER a. İdare, bu yönergeye göre yapılacak alımlarda/ihalelerde; saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamaktan sorumludur. Ancak, ülkenin savunma, güvenlik ve istihbarat alanlarına ait veya gizlilik gerektiren ihtiyaçlarının karşılanmasında; ulusal menfaat, gizliliğin gerektirdiği hususlar, standardizasyonun korunması ile acil harekât ihtiyaçları gibi hususlar da dikkate alınır. -15TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI b. Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilgili olan veya gizlilik içerisinde yürütülmesi gerektiğine veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet ihale/alımlarının neler olduğuna tedarik yapan ilgili idarelerce aşağıdaki esaslara göre karar verilir. Buna göre; (1) Gizlilik İçerisinde Yürütülmesine Karar Verilecek Alımlar: (a) Tedarikin gizlilik İçinde yürütülmesi gerektiğine tedariki yapan İdare tarafından karar verilecek projeler; gerekli müsaade temin edilmeden açığa vurulduğu takdirde millî güvenliğimizi, saygınlık ve menfaatlerimizi ciddi surette sarsacak ve diğer yandan yabancı bir devlete geniş faydalar temin edecek mahiyette mal ve hizmet alımları ile ARGE projeleridir. Aynı zamanda 98/11173 Karar Sayılı “Türk Savunma Sanayii Stratejisi Esasları” Konulu Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca millî olması zorunlu sistemler/teknoloji alımlarının tümü ile ihtiyaç makamınca belirlenen ve Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülen kritik sistem ve teknolojiler de bu kapsamda değerlendirilir. (b) Bu mal ve hizmet alım/ihalelerinde, Belli İstekliler Arasında İhale Usulü veya Doğrudan Temin Yöntemi uygulanır. (c) Bu mal ve hizmet alımlarının; ihale dokümanları, mal ve hizmetin üreticisi veya üretici adına yetkili satıcısı ve/veya malzemenin uluslararası standartlarda tanımladığı teknik özellikleri kapsayacak şekilde üretim/satışını yapan ve gerekli garantiyi sağlayan aday/adaylara teslim edilmeden önce aday/adaylar adına teklifi hazırlamakla görevli personelin tedarik edilecek olan mal ve hizmete ait İdare tarafından düzenlenen ihale dokümanlarının içeriğini ilgisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ifşa etmeyeceğine dair Gizlilik Taahhütnamelerini İdareye vermeleri gereklidir. (EK-Ş). (2) Savunma, Güvenlik veya İstihbarat Alanları ile İlişkili Olduğuna veya Mevzuatı Uyarınca Sözleşmenin Yürütülmesi Sırasında Özel Güvenlik Tedbirleri Alınması Gereken veya Devlet Güvenliğine İlişkin Temel Menfaatlerin Korunmasını Gerektiren Hallerle İlgili Olan Mal ve Hizmet Alımları Olduğuna Karar Verilecek Projeler: (a) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilgili veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımlarıdır. Buna göre; ihtiva ettiği bilgiler itibariyle bu yönergenin 5.b.(1) nci maddesinin dışında kalan mal ve hizmet alımları ise aşağıdadır. (I) 5201 sayılı “Harp Araç ve Gereçleri ile Silâh, Mühimmat ve Patlayıcı Madde Üreten Sanayi Kuruluşlarının Denetimi Hakkında Kanun” kapsamında Millî Savunma Bakanlığınca her yıl yayımlanan kontrole tâbi tutulacak harp araç ve gereçleri ile Silâh, mühimmat ve bunlara ait yedek parçalar, askerî patlayıcı maddeler, bunlara ait teknolojilere ilişkin listesinde bahsi geçen mal ile bu mala ilişkin hizmet alımları. (II) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar, mutabakat muhtıraları gereği yapılan alımlar ile bu yöntemle yapılan ARGE projeleri ve/veya FMS gibi yabancı ülkelerin Savunma Bakanlıkları kanalıyla ve/veya BAAINBw gibi devlet kontrolündeki askerî malzeme satış teşkilatlarından veya NSPA, WEAG gibi Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası askerî organizasyonlardan yapılan alımları. -16TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (III) 4734 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin (d) bendindeki alımlar hariç olmak üzere özelliği nedeniyle dış temsilcilikler aracılığıyla bu esaslar kapsamında gerçekleştirilmesi gereken acil yurt dışı alımları. (IV) 3833 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının gerçekleştirilmesi maksadıyla gelecek yıllara sari taahhütlere girişme yetkisi verilmesi hakkındaki kanun gereği Bakanlar Kurulunca her yıl onaylanan listede yer alan mal ve hizmet alımları. (V) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin On Yıllık Temin/Tedarik Programı (OYTEP)’nda yer alan mal ve hizmet alımları. (b) Bu mal ve hizmet alım/ihalelerinde; açık ihale usulü, belli istekliler arasında ihale usulü veya doğrudan temin yöntemi uygulanır. (c) Aday/istekliler adına teklif hazırlamakla görevli kişilerin ihale dokümanını aldıktan sonra ihale/alımla ilgili bilgi ve belgelerin içeriğini ilgisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ifşa etmeyeceğine dair Tedarik Taahhütnamelerini teklifleri ile birlikte İdareye vermeleri gerekmektedir (EK-T). Açık ihale usulü ile yapılan ihalelere teklif veren istekliler tarafından bu yasağa uymayanlar hakkında bu yönergenin 61’inci, 62’nci, 64’üncü, 69’uncu, 70’inci, 71’inci, 72’nci, 73’üncü, 74’üncü, 75’inci ve 76’ncı madde hükümleri uygulanır. (3) Tedariki öngörülen mal ve hizmetlere ilişkin ihale/alımın, İstisnalar 3/b esaslarına göre yürütülmesi gereken ihale/alımlardan olup olmadığı yukarıdaki esaslar göz önüne alınarak; (a) Tedarik makamının MSB olması halinde, İhtiyaç makamlarınca düzenlenen İBF’lerin açıklamalar bölümüne “Tedariki 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3.b maddesi kapsamında yürütüleceği” yazılarak düzenlenir ve MSB’ce hazırlanan İhale Onay Belgesinde de bu husus belirtilerek yetkisi dâhilinde İhale Yetkilisinin onayına sunulur. İhale Onay Belgesinin İhale Yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale/alım bu esaslara göre yürütülür. (b) Diğer tedarik birimlerince yapılacak ihale/alımlarda ise İhtiyaç makamlarınca düzenlenen alım talepleri doğrultusunda, ilgili tedarik makamlarınca hazırlanan İhale Onay Belgesinde bu husus belirtilir. Hazırlanan İhale Onay Belgesinin, yetkisi dâhilinde ilgili tedarik makamının İhale Yetkilisi tarafından onaylanması halinde ihale/alım bu esaslara göre yürütülür. c. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal ve/veya hizmet alımı bir arada ihale edilemez ç. Ödeneği bütçelenmeyen veya Devlet/Firma kredisi kullanılan tedariklerde kredi ön izni alınmayan veya yıllara sarî alımlarda kaynağı planlanmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz. Ancak, 3833 Sayılı Kanuna göre alınan Bakanlar Kurulu Kararı Ek’i listede yer alan plânlanmış miktarlar ödenek kabul edilir. d. Tedarik edilecek ihtiyaç maddeleri, Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit olunacak ilke, öncelik ve ana programlarına göre ihtiyaç makamlarınca belirlenir. e. İhtiyaç makamlarınca belirlenmiş ihtiyaç plânları, Gnkur.Bşk.lığınca onaylanan (SHP’de yer alan) cins ve miktar üzerinden önceliklerine göre uygulamaya konur. -17TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-7 Değişiklik-8 f. Tedarik Yetkileri: (1) Üretim işlemi tamamlanan, Üretim Hattı Kalifikasyonu yapılan seri üretime geçilen hazır ana malzeme/sistemler, Harp Stokları ve bunlarla ilgili hizmet alımları Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Dairelerince yürütülür. Ancak, tedariki öngörülen malın, ana malzemenin/sistemin taktik ve teknik özelliğe sahip olması veya modernizasyona ilişkin olması veya alımla ilişkili olarak ilgili kuvvetin uzman personele sahip olması veya kendi kuruluş ve ihtisas sahasına girmesi halinde ilgili Kuvvet Komutanlığının teklifi, Genelkurmay Başkanlığının uygun görüşü alınarak, bunlarla ilgili mal/hizmet alımlarının Kuvvet Komutanlıklarınca yürütülmesine Millî Savunma Bakanı tarafından yetki verilebilir. Kuvvet Komutanlıklarınca yapılacak yetki talep yazılarında; mal/hizmetin Stratejik Hedef Planındaki adı ve kodu ve planlanan tahmini kaynağı da yazılacaktır. Bu konulardaki yetki onayları ilgili MSB teşkillerince alınır. Üretim Hattı Kalifikasyonu yapılmamış ve daha önce seri üretime geçilmemiş her türlü araştırma geliştirme (AR-GE) projelerinin ihale onay belgesi ile ihale dokümanı ARGE ve Tekno.D.Bşk.lığınca Ted.D.Bşk.lığı ile koordine edilerek hazırlanır. İhale işlemleri Ted.D.Bşk.lığınca yürütülür. (2) Ana Malzeme, Sistemler ve Sefer Stokları dışında kalan mal ve hizmet alımları aşağıdaki esaslara göre yapılır; (a) Genelkurmay Başkanlığı ve MSB’nin ihale komisyonu bulunmayan bağlı birliklerinin işletme-Bakım-Onarım ve stok tamamlamaya ilişkin her türlü yedek malzeme, danışmanlık ve hizmet alımları ile yetki devredilen alımlara ait ihale dokümanları, onaylı Teknik Şartname ve İdarî Şartnameye dâhil edilecek bilgiler ihtiyaç makamınca hazırlanır. Kuvvet Komutanlıklarınca tedarik edilir. (b) Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyacı olan İşletme-Bakım-Onarım ve stok tamamlamaya ilişkin her türlü yedek malzeme, danışmanlık ve hizmet alımları ile yetki devredilen alımlara ait ihaleler; Kuvvet Komutanlıklarında bulunan ihale komisyonlarında veya Kuvvet Komutanlığı ve bağlı birliklerince uygun görülen Kuvvetine Bağlı İhale Komisyonlarında yaptırılır. Özel durumlarda MSB ihale komisyonlarının kullanılması istenirse MSB Tedarik Dairesi Başkanlıklarının müsaadesi alınır. g. Ana sistem ve platform alımlarında; ömür devri boyunca gerekli yedek parça, gerekiyorsa yarı ömür modernizasyonuna ilişkin ihtiyaçların tedarik safhasında alınabilmesi için yedek malzemelerin neler olduğu ve yaklaşık maliyetine ilişkin esaslar belirlenir. Bu düzenlemede; asgari yeterli yedek parçanın satın alınması, ömür devri içinde gerekli parçalar için belirlenecek bir fiyat listesi üzerinden malzemenin ekonomik ve teknolojik ömrüne göre belirlenecek bir süre de tedarik garantisi alınması sağlanır. İhtiyaç makamının Proje Tanımlama Dokümanında (PTD) bulunmayan ihtiyaçları bu alım paketi içine prensip olarak konulmaz. ğ. Genelkurmay Başkanlığı/Kuvvet Komutanlıkları ve bağlı birlikleri tarafından; a. İşletme-Bakım-Onarım ve stok tamamlamaya ilişkin her türlü yedek malzeme ve bunlarla ilgili hizmet alımları ile, b. 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin “d” bendinde, Büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin beş katına kadar olan her türlü alım Millî Savunma Bakanlığı adına İhale Yetkilisi yetkileri dâhilinde yürütülür. h. Bu maddenin (ğ) fıkrasındaki yedek malzeme ve bunlarla ilgili hizmet alımının Kuvvet Komutanlığının İhale yetkisini aşması halinde; ilgili Kuvvet Komutanlığının önerisi üzerine Kuvvet Komutanlıklarınca yapılması ve yürütülmesine Genelkurmay Başkanlığı görüşü alınarak Millî Savunma Bakanı tarafından yetki verilebilir. -18TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 ı. Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının öncelik sırası da dikkate alınarak mümkün olduğu ölçüde malî yıl içinde bitirilmeye çalışılır. i. Millî Savunma Bakanlığınca yapılan Danışmanlık hizmeti alımları bu yönergenin kapsam bölümünde belirtilen işler ile ilgili olarak sadece Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile Millî Savunma Bakanı’nın onayı ile yapılır. Kuvvet Komutanlıklarının danışmanlık hizmet ihaleleri ise Gnkur.Bşk.lığının uygun görüşü ile MSB’nin verdiği harcama yetkileri dâhilinde kendi ihale birimlerince yapılır. j. FMS, NSPA, BAAINBw ve Ataşe Alımlarında tedarik taahhütnamesi istenmez. k. Millî Savunma Bakanlığı Tedarik Dairesi Başkanlıklarına intikal eden İhtiyaç Bildirim Formlarında belirtilen mal ve hizmetten bazıları, tedarik edilebilirlik, tedarik dairesinin iş durumu ile Tedarik Bölge Başkanlığının daha önceki tecrübesi gibi hususlar da göz önünde bulundurularak tedarik edilmek üzere Tedarik Bölge Başkanlıklarına gönderilebilir. 6. İHALE KOMİSYONU : Yapılacak ihale/alımlarda (bu yönergenin 23’üncü maddesinin “a” ve “c (6)” bendindeki doğrudan yapılan alımlar hariç) ihale komisyonu kurulması zorunludur. İhale komisyonlarının Kuruluşu ile ilgili olarak uyulması gereken genel prensibe göre; İhale yetkilisi, biri başkan olmak üzere, ikisinin ihale konusu işin uzmanı olması şartıyla, ilgili idare personelinden en az dört kişinin ve muhasebe veya malî işlerden sorumlu personelin, katılımıyla kurulacak en az beş ve tek sayıda kişiden oluşan ihale komisyonunu yedek üyelerde dâhil olmak üzere görevlendirir. Bu yönergenin 23’üncü maddesinin “b” fıkrası kapsamında ataşe kredisi ile yapılan alımlarda ise yönergenin 106’ncı madde hükümleri uygulanır. Her bir asil üye için en az bir yedek üye görevlendirilmesi zorunludur. Bir asil üye için birden fazla yedek üye belirlenmesi nedeniyle yedek üye toplam sayısı çift sayıda da olabilir. İhale komisyonları (MSB için İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi koordinatörlüğünde) belirtilen tarih ve saatte eksiksiz olarak toplanır. Üye eksikliği nedeniyle toplanılamaması durumunda tüm üyelerin eksiksiz toplanabileceği bir başka saat/tarihe kadar (MSB için İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesince) ertelenir. Komisyon kararları çoğunlukla alınır. Kararlarda çekimser kalınmaz. Muhalif kalan üye karşı oy gerekçesini kararın altına yazarak imzalamak zorundadır. Komisyon başkan ve üyeleri oy ve kararlarından sorumludurlar. Onayla teşkil edilmiş ihale komisyonlarına sonradan onay dışı hiç kimse hiçbir sıfatla katılamaz. Ölüm, istifa, emeklilik, atama vb sebeplerle üyelerde değişiklik yapılması zorunluluğu doğarsa, bu değişiklik İhale Yetkilisinden alınacak ilave bir onayla yapılır. İhale Yetkilisi, yetkilisi olduğu ihalenin komisyonlarında başkan veya üye olarak görev alamaz. a. Millî Savunma Bakanlığında yapılacak ihalelerde İhale Komisyonları aşağıdaki şekilde oluşur. (1) Başkan : Alımın özelliğine ve büyüklüğüne göre her defasında Millî Savunma Bakanlığı ihale Yetkilisinin onayı ile seçilir. Kendilerine İhale Yetkilisi yetkisi verilenler, ihale ve sözleşme yetkileri içindeki alımlarda ayrıca komisyon başkanı olarak görevlendirilemezler. Başkanın bulunamadığı toplantılara, asil veya yedek komisyon üyesi olarak tedarik biriminden görevlendirilen en kıdemli üye başkanlık eder. Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısının İhale Yetkilisi olduğu hallerde, İhale Komisyonuna Daire Başkanı Başkanlık eder. (2) Üye : İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesinden Şube Müdürü ve/veya Ş.Md.Yrdc. ve/veya Uzmanı. Değişiklik-3 -19TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-6 (3) Üye : Varsa Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürü veya Ş.Md.Yrdc. veya Uzmanı. (4) Üye : İlgili işlem şubesinden; Şube Müdürü ve/veya ilgili Proje Subayı ve/veya Proje Uzmanı. (5) Üye : MSB Maliye Dairesi Başkanlığından muhasebe veya mali işlerden sorumlu personel. (6) Üye : İhtiyaç sahibi kuvvet veya makamdan ihale konusu işin uzmanı en az iki teknik üye. (7) Üye : Müsteşar Teknoloji ve Koordinasyon Yardımcılığından alımın özelliğine göre en az bir mühendis veya uzman. (8) Üye : Offset talep Müsteşarlığı’ndan uzman personel. edilen projelerde gerektiğinde Savunma Sanayii b. İhale yetkilisince, alımın özelliğine bağlı olarak ve/veya ihale komisyonunun tek sayıda olma şartını sağlamak için aşağıda sayılanlar gerektiğinde komisyonlara üye olarak alınabilir: (1) Üye : Gnkur. Başkanlığından harekât araştırmacı uzman personel. (Alımın maliyet, müessiriyet yönünden değerlendirilmesi ve sıralandırılması konu edildiğinde görevlendirilir.) (2) Üye : İhtiyaç duyulduğunda kamu kurum ve kuruluşları ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi kuruluşlardan yeteri kadar uzman personel. (3) Üye : MSB’nin ilgili birimlerinden mühendis veya Uzman Personel. c. İhale komisyon üyesi olamayacaklar: (1) İhtiyaç Makamları tarafından hazırlanan Teknik şartnamelerde ve Teknik şartname yerine geçen belgelerde hazırlayıcı olarak imzası bulunan ve/veya ihtiyaç makamında bunu onaylayan personel. (Dokümanın yabancı dilden hazırlanması halinde, dokümanda tercüman sıfatı ile imzası bulunan ve/veya onaylayan personel hariç) (2) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığınca hazırlanan Teknik şartnamelerde ve Teknik şartname yerine geçen belgelerde hazırlayıcı olarak imzası bulunan ve/veya bunu onaylayan personel. (3) MSB ARGE ve Teknoloji Dairesi Başkanlığı ve ihtiyaç sahibi makamlarca birlikte hazırlanan Teknik şartnameler ve Teknik şartname yerine geçen belgelerde hazırlayıcı olarak imzası bulunan personel. Değişiklik-4 -20TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ç. İhale Komisyonları tarafından, uzmanlık gerektiren teknik ve idarî hususlarda bilgi almak maksadıyla konusunda uzman kişi/kişiler komisyon toplantısına çağrılabilir. İhale komisyonunda oy ve imza hakkı bulunmayan bu kişiler, kendilerine sorulan konu hakkında yazılı görüşlerini sunduktan sonra komisyon toplantısından çıkarılır. Bu hususa hazırlanacak olan ihale kararında yer verilir. d. Kuvvet Komutanlıklarının tedarik birimleri kanalıyla yapılan alımlarda, İhale komisyonları bu maddenin ilk üç paragrafındaki ana kurallara ve tedariki yapan birimin kendi teşkilat yapılarına uygun olarak kurulacaktır. e. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde yapılacak her bir ihale için ihale komisyonu görevlendirilmesi aşamasında, İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğünce, MSB Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığından o ihale sürecinde ortaya çıkabilecek hukukî sorunlara yönelik görüş oluşturmak maksadıyla, bir hukuk müşaviri veya avukat (yedeği ile birlikte) görevlendirilmesi istenecektir. Görevlendirilen hukuk müşaviri veya avukat; ihalede teklif değerlendirme başlangıcında, komisyon çalışmaları sırasında ve ihale kararı verilmesi aşamasında tespit edilen veya hukukî görüşe ihtiyaç duyulan hususlarda inceleme yaparak, süreç içerisinde yapılan işlemlerin ve alınan kararların mevzuata uygunluğu hakkında komisyona görüşünü yazılı olarak sunar. Hukuk müşaviri veya avukat tarafından ifade edilen görüşler, ihale komisyonu tutanak/rapor/kararında, sorulan soru ve verilen cevap şeklinde açıkça yer alır. İhalenin sonuçlanması aşamasında, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmasını müteakip, ilgili makama arzı esnasında özet bilgi formunda görevlendirilen hukuk müşaviri veya avukatın ismi, unvanı ve parafı da açıkça yer alır. 7. İHALE İŞLEM DOSYASI : İhalesi yapılacak her iş için bir işlem dosyası düzenlenir. Bu dosyada; ihale yetkilisinden alınan ihale onay belgesi ve eki yaklaşık maliyete ilişkin hesap cetveli (yaklaşık maliyet tespit edilebilmiş ise), ihale dokümanı, varsa ilân metinleri, adaylar veya istekliler tarafından sunulan başvurular veya teklifler ve diğer belgeler, ihale komisyonu tutanak ve kararları gibi ihale süreci ile ilgili bütün belgeler bulunur. İhale işlem dosyası ve muhteviyatı, İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi/ihaleyi yapan birimce muhafaza edilir. Sözleşme işlemleri safhasına geçilmesi durumunda, Sözleşme İşlem Yönetim Şubesine/birimine/makamına devredilir. 8. İHTİYAÇ MAKAMLARINCA TEDARİK MAKAMLARINA GÖNDERİLECEK BELGE VE DOKÜMANLAR : a. İhtiyaç Bildirim Formu (İBF) (EK-B) ve ekinde yer alan İdarî Şartnameye ilave edilmesi istenen hususlar: (EK-B Lahika-1) (1) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, (2) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri, (3) İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, alternatif teklif verilip verilemeyeceği, (4) Boşaltma Limanı (deniz /hava), (5) Gümrük işlemini yapacak birlik/kuruluş, (6) Teslimatın yapılacağı birlik/kuruluş adresi, (7) Muayene, test, tecrübe ve kabul kriterlerinin neler olduğu, nerelerde ve hangi safhalarda yapılacağı (yurtiçi/yurtdışı), muayenede yüklenicinin ücretsiz vereceği malzeme miktarı, (8) Garantiye ilişkin hususlar, (9) Demonstrasyon ve Eğitime ilişkin hususlar, (10) Teslim yeri, zamanı ve teslimatın parti/partiler halinde yapılıp yapılmayacağı, (11) Varsa kullanılacak Kalite Sistem/Ürün Belgeleri, Değişiklik-1, Değişiklik-6, Değişiklik-7 -21TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (12) Montaja ilişkin hususlar, (13) Dokümantasyon talep edilip edilmeyeceği, (14) Avans verilip, verilmeyeceği ve verilecekse oranı, (15) İhtiyaç makamınca İdarî Şartnameye ilave edilmesi istenen diğer hususlar. b. Teknik Şartname/Teknik Şartname yerine geçen onaylı katalog, Türk Standardı, Uluslararası Kabul Gören MİLSPECT, Stok Numarası, Parça Numarası ve/veya bunları içeren ihtiyaç listeleri. c. MSB tarafından Doğrudan Temin Yöntemiyle yapılacak alımlar için Genelkurmay Başkanlığının uygun görüş yazısı. (MSB ihtiyaçları ve/veya ARGE projeleri hariç). ç. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı/ ilgili diğer kurum ve kuruluşlardan alınması gerekli izin. d. MSB tarafından yapılacak alımlar için MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığının Kalite Güvence Yönergesi kapsamında talep edilecek Kalite Sistem ve ürün belgesi/belgeleri. e. Sözleşme bedelinin %20’si oranını geçmeyecek şekilde az veya fazla alım yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa şartlarına ilişkin yazı. 9. İHTİYAÇ BİLDİRİMİ : a. Her yıl Haziran-Temmuz aylarında veya revize bütçenin kesinleşmesini müteakip, bir sonraki bütçe yılında tedariki öngörülen malzeme ve hizmetlere ilişkin İhtiyaç Bildirim Formları (İBF) ile ekleri (Yönergenin 8’inci maddesinde belirtilen dokümanlar) düzenlenir ve aşağıdaki makamlar tarafından Genelkurmay Başkanlığına (Akaryakıta ilişkin İhtiyaç Bildirim Formları her yıl Haziran ayı sonuna kadar MSB’ye, Tek Kaynak Alım Onayı ise Gnkur.Bşk.lığına) gönderilir. (1) Genelkurmay Başkanlığı Başkanlıkları/Diğer Bağlılarca, Bağlıları için ihtiyaç makamları Karargâh (2) MSB bağlıları, MSB Gn.P.P.D.Bşk.lığı ve MSB Maliye Dairesi Başkanlığının koordinesini aldıktan sonra ihtiyaç makamınca, (3) Kuvvet Komutanlıklarınca, b. Genelkurmay Başkanlığına intikal eden İBF’leri; bütçe kaynakları ve döviz karşılığı TL tahsisleri kontrol edilerek; Stratejik Hedef Plânı (SHP) ve/veya ilgili dönemi kapsayan On Yıllık Tedarik Plânı (OYTEP)’na, ve tedarik şekline uygunluğu yönünden incelenir. c. Genelkurmay Başkanlığının ilgili Karargâh Başkanlığı tarafından; kendi alanı ile ilgili hususların uygunluğu ve İBF’nin ekleri ile birlikte eksiksiz olarak hazırlanması hususu incelenerek, onaylanmasını müteakip Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığına gönderilir. Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığı tarafından alınan İBF, kaynak tahsisi ve OYTEP’e uygunluğu yönünden incelenerek, onaylanmasını müteakip, 15 Aralık tarihine kadar MSB Mly.D.Bşk.lığına gönderilir. MSB Maliye Dairesi Başkanlığınca; tedarik faaliyetlerine başlanabilmesi amacıyla onaylı İBF nüshası hariç diğerleri 5 (beş) iş günü içerisinde MSB Tedarik Dairesi Başkanlıklarına intikal ettirilecektir. Gönderilen İBF’lerde 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13 “f” bendinin uygulanıp uygulanmayacağı hususu belirtilecektir. İhtiyaç makamları tarafından müşterek kullanılan aynı projeye (kripto cihazları, telsiz, KBRN Teçhizatı, v.b.) yönelik İBF’ler, Genelkurmay Başkanlığınca; birleştirilmesini müteakip, onaylanarak Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. Değişiklik-1, Değişiklik-6 -22- TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ç. İBF’lerin doldurulmasında aşağıdaki esaslar göz önüne alınır. (1) İBF 8 nüsha olarak düzenlenir. (1 adet Proje Makamı, 1 adet İhtiyaç Sahibi Proje Koordinatör Makamı, 3 adet MSB, 1 adet Gnkur.Gn.P.P.Bşk.lığı, 1 adet İlgili Karargâh, 1 adet Koordine Makamına Onaylı İade). (2) Her proje için ayrı ayrı İBF doldurulur. (3) İBF’lerin ilgili bölümüne (Açıklamalar kısmına) ‘’Tedariki, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, İstisnalar 3/b maddesi kapsamında yürütülecektir.” ifadesi yazılır. (4) Formların diğer sütunları EK-B’deki doldurma talimatları gereğince doldurulur. Tedariki talep edilen mal ve hizmete ait ödenekler, gerekli fiyat araştırmaları ihtiyaç makamlarınca yapılarak On Yıllık Tedarik Programlarına konur. Daha sonra, üç yılda bir revize edilen programlar kapsamında kaynağı tedariki yılı bütçesinde dolar bazında ve o yıl ki TL’nin esas alındığı döviz kuru ile tespit edilmiş TL olarak İBF’ye yazılır. (5) İBF düzenlenirken; Teknik Şartnamedeki malzeme adı ile İBF’de yer alan malzeme adı aynı olmak zorundadır. (6) İhtiyaç Makamı, İdarî Şartnamede yer almasını istediği hususlara İBF’lerin ekinde EK-B Lahika-1 çizelgeye göre doldurularak gönderilir. d. Stratejik Hedef Plânı (SHP)’nda bulunmayan ödenekler ile tedarik edilecek acil ihtiyaçlar için İBF, Gnkur.Bşk.lığınca işleme tabi tutularak MSB’ye gönderilir. e. Başlangıçta İBF’de yer almayan fakat yıl içinde zuhur edecek acil ihtiyaçlar ile İBF’lerde yer almış ancak çıkarılması veya değişiklik yapılması öngörülen projelere ek İBF yukarıdaki esaslara göre hazırlanarak yıl içinde Ekim ayına kadar MSB Tedarik Dairesi Başkanlıklarında bulundurulmak üzere Genelkurmay Başkanlığı onayı alınmış olarak gönderilir. f. Gnkur.Bşk.lığınca MSB’ye gönderilmiş olan Onaylı İhtiyaç Bildirim Formlarının (İBF) kaynakları ile önceki yıllarda sözleşmeye bağlanan ve ilgili yılda ödemesi devam edecek alımlar için gerekli ödenek toplamı, MSB Tedarik Birimlerince ilgili Kuvvet Komutanlığı ve kuruluşlarla koordine edilecek, ödenekler Kuvvet Komutanlıklarınca yapılacak Kontenjan Değişiklikleri Tekliflerine istinaden MSB Maliye Dairesi Başkanlığınca MSB Tedarik Daire Başkanlıklarına aktarılacaktır. g. Genelkurmay Başkanlığınca, 15 Aralık tarihi itibariyle MSB Maliye Dairesi Başkanlığına gönderilen İBF’ler ve ekinde yer alan tedarik ile ilgili (onaylı teknik şartname/ katalog/prospektüs/doğrudan temin onayı v.b. gibi, idarî şartnameye eklenecek hususlar, varsa numuneleri v.s.) her türlü evrak beş işgünü içerisinde MSB Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığında bulundurulacaktır. 10. TEDARİKE UYGUNLUK İNCELEME VE DEĞERLENDİRİLMESİ: a. İhtiyaç Bildirim Formları Başkanlıklarınca incelenir. ve ekleri olan doküman, MSB Tedarik Dairesi b. İhtiyaç Bildirim Formlarında tedariki talep edilen malzemenin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu istisnalar 3.b maddesi uyarınca çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ve bu kapsamda çıkarılan Yönergeye uygunluğu saptanır. c. Aynı yıl içinde ayrı ihtiyaç makamlarından intikal eden İBF’lerde aynı teknik özelliklere sahip müşterek ihtiyaç maddesi var ise bunlar birleştirilerek tek ihale yapılabilir. -23TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ç. İşleme alınacak projelere, proje kod numarası verilir. d. İdarî ve Teknik Şartnamelerdeki eksik işlemler tespit edilip, ilgili makamlara tamamlanmak üzere bildirilecektir. 11. PROJE KOD NUMARASI : Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı Bağlıları ile Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyacını sağlamak amacıyla Millî Savunma Bakanlığınca tedarikine geçilen her proje için bir proje kod numarası verilir. Benzer şekilde Kuvvet Komutanlıkları ve Bağlı Birlikler tarafından yürütülen tedariklerde de her bir proje için Proje Kod Numarası verilmesi esastır. Bu kod numarası, ait olduğu kuvveti, malî yılı ve alım türünü belirler. Tüm yazışmalarda ve malzeme sevkıyatında bu kod referans olarak kullanılır. Proje kod numarası verilmesi usulleri EK-C’de açıklandığı gibidir. İBF’de yer alan ve aynı teknik özelliklere sahip malzemelerin projeleri birleştirilerek tek bir proje kod numarası altında tedarik işlemleri yapılabilir. 12. İHALE ONAY BELGESİNİN HAZIRLANMASI : Alım konusu malzeme/hizmetin tedarikine esas olan “İhale/Alım Onay Belgesi”’, (EK-Ç) tedarik makamlarınca/ilgili tedarik şubesince malzeme/hizmetin özelliğine göre hazırlanır ve ihale yetkilisine onaylatılır. İhale/Alım Onay Belgesinin onay tarihi olarak, ihale yetkilisinin onay tarihi esas alınır. Bu onay belgesi İBF, Teknik Şartname, İdarî Şartname, Sözleşme Tasarısı, diğer belge ve bilgilerden istifade edilerek aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde ve yanlış anlamaları önleyecek açıklıkta hazırlanır: a. İhtiyaç makamı ve proje numaraları (SHP Numarası), b. İşin tanımı: İhale konusu işin nevi ve miktarı, hizmetlerde işin tanımı, c. İşin niteliği, ç. İşin miktarı, d. Tedarik şekli, (Gizli, Savunma, Güvenlik, İstihbaratla ilgili olduğu), e. Yaklaşık maliyet (Tespit edilip edilemediği, tespit edildi ise kapalı bir zarfta yaklaşık maliyet tespit belgesi olarak ihale onay belgesine eklenecektir), f. Yılları itibari ile Kullanılabilir Ödenek Miktarı (TL/Döviz Cinsinden) veya ödeneğinin mevcut olup olmadığı, g. Bütçe tertibi ve harcama kalemi, ğ. Ödemenin ne şekilde yapılacağı, h. Fiyat farkı verilip verilmeyeceği (verilecekse dayanağı olan Bakanlar Kurulu Kararı ve ne şekilde verileceği belirtilir), ı. Avans verilip verilmeyeceği (verilecekse ilgili yasanın öngördüğü miktarlar üzerinden uygun görülen oran belirtilir), i. Geçici ve kesin teminatın alınıp alınmayacağı, -24TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI j. İhale/alımda uygulanacak usul ve ihaleye katılabilme şartları, k. İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, l. İlân yapılacaksa ilânın şekli, süresi ve adedi, m. İdarî, özel ve teknik şartnamesinin düzenlenip düzenlenmeyeceği, n. Sözleşme yapılıp yapılmayacağı, o. Offset istenip istenmeyeceği, istenecek ise oranı ve şekli, ö. Mal/hizmetin teslim yeri ve teslim şekli, p. Mal/hizmetin teslim birliği/kurumu, r. Muayenenin şekli ve yeri, s. İhale Dokümanını oluşturan şartname ve eklerinin bedelsiz verileceği ve/veya bedelsiz görülebileceği adres bildirilecektir, ş. Gerekli görülen diğer hususlar. t. İhalede esas alınacak para birimi (TL/Konvertible Yabancı bir para birimi) Tedarik makamları/İlgili tedarik şubesince İhale/Alım Onay Belgesinin alınmasından sonra, ihale işlem dosyası İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi/Satınalma Komisyonuna gönderilecektir. İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi/Satınalma Komisyonu ihale ilânı veya davetinden önce Kamu İhale Kurumu internet sayfasında yer alan EK-Ğ LAHİKA-1 İhale Kayıt Formunu dolduracak ve Kamu İhale Kurumundan İhale Kayıt Numarası alacaktır. MSB’ce yapılan ihalelerde İhale Onay Belgesi, İhtiyaç Bildirim Formu ya da İhtiyaç Listesinde belirtilen kaynak veya Yaklaşık Maliyet tutarına göre Yetki Sınırları içerisinde kalan İhale Yetkilisine onaylattırılır. 13. İHALELERDE ESAS ALINACAK PARA BİRİMİ: İhalelerde esas alınacak para birimi Türk Lirasıdır. Ancak 3833 Sayılı Kanun gereğince her yıl Bakanlar Kurulunca onaylanan listede yer alan alımlar, ARGE projeleri ile ilgili yapılacak alımlar, yurt dışından yapılacak alımlarda esas alınacak para birimi İhale Onay Belgesinde ve İdarî Şartnamesinde belirtilir. 14. AVANS (ÖN ÖDEME) : Ön ödeme bir ihale/alım yöntemi olmayıp sadece ödeme biçimidir. Yapılacak ihalelerde avans verilip verilmeyeceği, avans verilecek ise oranı, İhale Onay Belgesinde, İdarî Şartnamede ve sözleşmesinde belirtilir. Verilen avanslarla ilgili olarak 5018 ve 3833 Sayılı Kanunun hükümleri uygulanır. Verilen avans miktarı kadar EK-D’deki örneğine uygun Avans Teminatı alınır. -25TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre verilecek olan avanslarda; avans teminatı, kesin kabul muayenesinin uygun sonuçlanması ve taahhüdün tamamen yerine getirilip mahsup işleminin yapılmasını müteakip serbest bırakılır. 3833 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanununa göre verilecek olan avanslarda; a. İmalatı veya inşası 2 (iki) yıldan fazla süren projeler için ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, (1) Taahhüt tutarının %100’üne kadar, sözleşme süresine yayılması ve bir plan dâhilinde ödenmesi şartıyla avans (ön ödeme) verilebilir. (2) Projenin tamamı bitirilmeden kısmi kabulü yapılarak, teslim alınan her işe ilişkin avans teminatı kısmi mahsup işlemi yapılarak, yapılan mahsup oranında serbest bırakılır. b. Teslimatı 2 (iki) yıldan az olan projeler için ise ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla, (1) Taahhüt tutarının % 50’sine kadar avans (ön ödeme) verilebilir. (2) Taahhüdün tamamen yerine getirilip mahsup işleminin yapılmasını müteakip avans teminatı serbest bırakılır. Avans (ön ödeme) Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası antlaşmalar çerçevesinde; savunma ihtiyaçlarının temini ile görevli uluslararası kuruluşlardan yapılacak alımlar için, teminat aranmaksızın; taahhüt tutarının %100’üne kadar avans verilebilir. Ayrıca ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile il özel idareleri, belediyeler, kamu iktisadi teşebbüsleri, Müessese ve bağlı ortaklıkları ile sermayesinin yarısından fazlası Türk Silâhlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfına ait olan işletmelere verilecek avanslar karşılığında teminat aranmayabilir. -26TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI BİRİNCİ KISIM İKİNCİ BÖLÜM İHALEYE KATILIM KURALLARI -27TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI BİRİNCİ KISIM İKİNCİ BÖLÜM İHALEYE KATILIM KURALLARI 15. YAKLAŞIK MALİYET : Tedarik edilmesi planlanan mal ve hizmetin yaklaşık maliyeti, İhale öncesi her türlü fiyat araştırması yapılarak, dayanaklarıyla birlikte MSB Fiyat Maliyet Analiz Yönergesi esaslarına göre Katma Değer Vergisi hariç olmak üzere hesaplanır ve bir hesap cetvelinde gösterilir. Yaklaşık maliyet; ihale ilanlarında yer almaz, İsteklilere veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan diğer kişilere açıklanmaz, ihale işlem dosyası ile birlikte işlem şubesi tarafından İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi/tedarik birimine gönderilir ve fiyat görüşmesi aşamasına kadar açılmadan muhafaza edilir. Ancak yaklaşık maliyetin sınaî ve teknolojik zorunluluklar nedeniyle belirlenemediği durumlarda gerekçeleri Onay Belgesinde belirtilmesi kaydıyla yaklaşık maliyet belirlenmeksizin mal ve/veya hizmet alımına/ihalesine çıkılabilir. 16. İHALEYE KATILIMDA YETERLİK KURALLARI a. Her bir alımın özelliğine göre; idarî şartnamede şekil ve şartlarının belirtilmesi kaydıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan ekonomik ve malî yeterlilik ile mesleki ve teknik yeterliliklerin belirlenmesi ve isteklilerin ihale dışı bırakılması hususlarına ilişkin bilgi ve/veya belgeler isteklilerden istenebilir. b. İhaleye katılacak isteklilerden bu madde gereği istenilecek bilgi ve belgelerin neler olduğu tedarik makamının ilgili İşlem Şube Müdürlüğünce/tedarik birimince gerekli koordinasyonlar sağlanarak tespit edilecektir. İhale konusu işin niteliğine göre istenecek bilgi veya belgelerden hangilerinin yeterlik değerlendirmesinde kullanılacağı, ihaleye ilişkin ilân veya davet belgelerinde de belirtilir. İstenecek belgelerin şekil ve şartlarının belirlenmesinde; alımın özelliği, ihtiyaç duyulan mal/hizmetin özelliği ve Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Uygulama Yönetmeliklerinde yer alan belgelerden istifade edilir. Gerektiğinde farklı belge düzenlemesi yapılabilir. İhaleye, sadece üretici ve/veya üretici adına yetkili satıcılar ve/veya malzemenin uluslar arası standartlarda tanımlandığı teknik özellikleri kapsayacak şekilde üretimini/satışını yapan ve gerekli garantisini sağlayanlar teklif verebilir. c. Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler ihale dışı bırakılır: (1) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilân eden, işlerini askıya alan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, (2) İflası ilân edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan veya kendi ülkesindeki mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan, (3) Bu maddede belirtilen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve/veya sahte belge verdiği tespit edilen. (4) Bu Yönergenin 17’inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. -29TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (5) Bu Yönergenin 21’inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. (6) İhale tarihinden önceki beş yıl içinde, ihaleyi yapan idareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu bu idare tarafından ispat edilen. İhaleye katılan bütün isteklilerden ((1) ve (2)’nci bentlerde) belirtilen durumlarda olmadıklarına dair belgelerin teklifleri ile birlikte istenip istenmeyeceğine idarelerce karar verilir. Bu belgelerin istenilmesi halinde ihale tarihinden önceki üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekir. Ancak isteklilerden, bu belgelerde yer alan bilgilerde belgelerin düzenlenme tarihinden sonra değişiklik olması halinde bu durumun İdareye bildirileceğine ilişkin beyanlarını ortaya koyan yazılı taahhütnamelerin, teklifleri ile birlikte verilmesi istenilir. İhaleye teklif veren isteklilerden bu maddenin (1) ve (2)’inci fıkralarında belirtilen hususlara ilişkin sonradan değişiklik olması halinde bu durumun İdareye bildirileceğine dair beyanları ve sundukları belgeler esas alınacaktır. Ancak bu konularla ilgili bir ihbarın doğrudan bir ihbarcı tarafından yapılması durumunda ihbarcının imzası ve ihbar konusu tutanakla tespit edilecektir. İhbarın mektupla yapılması durumunda ise; ihbar mektubunda ihbarcının adı, soyadı, adresi ve imzası aranacak ve ihbar konusuna girilmeden ihbarcının doğruluğu tedarik makamınca teyit edilecektir. İhbarcının doğruluğunun teyidi üzerine ihbar mektubu veya ihbarcının imzaladığı tutanakta belirtilen hususlar aydınlatılmak üzere, ihale komisyonunca teklif veren istekliden ihbar konusunun kendisine tebliğ tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mevzuatına uygun olarak belgelendirilmesi gerekmektedir. İsteklinin en geç 1 (bir) ay içerisinde bu bilgi ve belgeleri göndermemesi halinde, isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır. Bu durumda istekli, ihalelere katılmaktan yasaklanır ve geçici teminat mektubu irad kaydedilir. Yurt dışından belgelendirme yapılması halinde bu belgenin ilgili ülkedeki Türk Konsolosluğu ve/veya Dışişleri Bakanlığı birimlerince onaylatılarak ihale komisyonuna göndermesi sağlanacaktır. Ayrıca bu durum idarece de re’sen araştırılır. Yabancı isteklilerin uyruğunda bulundukları veya şirket merkezinin kayıtlı olduğu ülke mevzuatına göre bu maddenin (1) ve (2) Nu’lı fıkralarında belirtilen belgelerin düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde bu hususun veya ülke mevzuatı uyarınca düzenlenen belgelerin, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki misyon şefliklerince veya bu ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti misyon şefliklerince teyit edilmesi zorunludur. 17. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar: a. 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 2886, 4734, 4735, 3238 Sayılı Kanunlar ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici (bu süre bitimine kadar) veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar. b. c. kişiler. İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli -30TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ç. İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. d. “c” ve “ç” bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. e. “c”, “ç” ve “d” bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 18. ŞARTNAMELER : a. İhale konusu mal ve/veya hizmet alımlarının her türlü özelliğini belirten idarî ve teknik şartnamelerin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, mal veya hizmet alımlarının özelliği nedeniyle idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, Teknik Şartnameler 4734 Sayılı Kanunun hükümlerine göre hizmet alımı yapılmak suretiyle hazırlattırılabilir. b. Onay belgesinde belirtilmek suretiyle teknik şartname düzenlenmesine gerek kalmaksızın uluslararası kabul gören stok numarası veya parça numarası veya TSE veya ülkelerin standartları belirlemeye yetkili kurumları tarafından verilen (ana malzeme ve sistem alımları hariç) standart numaraları ile alım/ihaleye çıkılabileceği gibi özelliği nedeniyle onay belgesinde ihale konusu işin tek kaynaktan ve/veya üretici firma kodu ve/veya prospektüsü ile alınabileceği durumlar ile ARGE projelerinde idarî ve teknik şartname düzenlenmeyebilir. c. İhale konusu mal ve/veya hizmet alımlarının teknik kriterlerine ihale dokümanının bir parçası olan teknik şartnamelerde yer verilir. Teknik kriterler, verimliliği ve fonksiyonelliği sağlamaya yönelik olacak, rekabeti engelleyici hususlar içermeyecek ve bütün istekliler için fırsat eşitliği sağlayacak şekilde belirlenir. Ancak, 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11’inci maddesine göre yapılacak alımlarda (“g,h” bendi hariç olmak üzere) Teknik Şartname ve Teknik Şartname yerine kullanılan dokümanda rekabet unsuru aranmaz. ç. Teknik Şartnamelerde, varsa ulusal ve/veya uluslararası teknik standartlara uygunluğu sağlamaya yönelik düzenlemeler de yapılır. Bu şartnamelerde teknik özelliklere ve tanımlamalara yer verilir. Belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez ve belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmez. Doğrudan temin usulü ile yapılan ancak, 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11’inci maddesine göre yapılacak alımlarda (“g” bendi hariç olmak üzere) Teknik Şartname hazırlanmış ise; konu kısmında marka, model veya patent belirtilerek hangi tedarikçiden tedarik edileceği açıkça yazılır. -31TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-6 d. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması veya teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. e. İdarî Şartnamelerde Yer Alması Zorunlu Hususlar : (1) İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, (2) İdarenin adı, adresi, telefon ve belgegeçer numarası, (3) İhale usulü, ihale tarih ve saati ile tekliflerin nereye verileceği, (4) İsteklilere talimatlar, (5) İhale dokümanında açıklama isteme ve/veya zeyilname düzenleme yöntemleri, (6) Tekliflerin geçerlilik süresi, (7) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, İhale konusu işin tamamına veya bir kısmına teklif verilmesinin mümkün olup olmadığı, mal alım ihalelerinde alternatif teklif verilip verilemeyeceği,.verilebilecekse alternatif tekliflerin nasıl değerlendirileceği, (8) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin teklif fiyatına dâhil olacağı, (9) Tekliflerin alınması, açılması ve değerlendirilmesinde uygulanması gereken ve bu yönergede belirtilen usul ve esaslar, (10) İhale kararının alınmasından sözleşmenin imzalanmasına kadar uygulanması gereken ve bu yönergede belirtilen usul ve esaslar, (11) İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı, yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, (12) Geçici ve kesin teminat oranları ile teminatlara ait şartlar, (13) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu, (14) Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesinde idarenin serbest olduğu, (15) İhale konusu işin başlama ve bitim tarihi, yapılma yeri, teslim şartları ve gecikme halinde alınacak cezalar ve fesih hükümleri, (16) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği (verilecekse şartları, iade şartları ve miktarı) ile sözleşme konusu işler için eğer ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, (17) Süre uzatımı verilebilecek haller (mücbir sebepler) ve şartları ile sözleşme kapsamında yaptırılabilecek iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler, (18) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme ile ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği, (19) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar, (20) Anlaşmazlıkların çözümü, (21) Kodlandırmaya ilişkin hükümler, (22) Teklif verilmesinde, sözleşmenin ve şartnamenin uygulanmasında esas alınacak geçerli dilin Türkçe olacağı (Ancak Teknik Şartnamelerde Türkçe’ye çevrilememiş bölümlerle ilgili hususlarda İngilizce geçerlidir.), -32TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-7 (23) İhale tarihinde veya sözleşme imzalanana kadar 2886, 4734, 4735 sayılı kanunlar ve/veya 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 58’inci maddesine ve/veya Millî Savunma Bakanlığının (ilgili ve bağlıları dâhil) 4734 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre yaptığı ihale ve alımlarda geçici (bu süre bitimine kadar) veya sürekli olarak yasaklı olan veya bu sürede yasaklı duruma düşen istekli/isteklilerin ihale dışı bırakılacağı, (24) Kesinleşen İhale Kararı İhale Yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen 5 (beş) gün içerisinde ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine bildirilir. Yerli isteklilerde mektubun postaya verilmesini müteakip isteklinin teslim aldığı tarih, yabancı isteklilerde ise mektubun postaya verilmesini takip eden 19’uncu (ondokuz) gün tebliğ tarihi olarak kabul edileceği, ayrıca Kesinleşen İhale Kararının elektronik ortamda veya belgegeçer ile de tebliğ edileceği ve bu tür tebliğlerde bildirim tarihinin tebliğ tarihi olarak kabul edileceği, ihale kararının istekliye tebliğ tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sözleşmeye davet edileceği, sözleşmelerin yerli istekli tarafından 10 (on) gün içerisinde, yabancı istekli tarafından ise 22 (yirmiiki) gün içerisinde imzalanması gerektiği, (25) Bu yönergeye göre yapılan ilanlı ihalelerde ihaleyi yapan idarenin ihale sonucunu elektronik ortamda yayımlanacağı internet adresi, (26) ARGE Projelerinde Teknik Şartname yerine geçen dokümanda, idarî şartnamede belirtileceği ifade edilen hususlar (Atıf yapılan konuda belirtilecek herhangi bir hususun olmadığı durumda bile; “T.Ş. veya yerine geçen dokümanın...... maddesinde idarî şartnameye atıf yapılan konuda belirtilecek herhangi bir husus yoktur.” ifadesine İ.Ş.lerde yer verilmesi hükümlerine şartnamede yer verilir.), (27) Şartnamelerin Türkçe ve İngilizce metinleri arasında fark bulunduğu takdirde Türkçe nüshaları geçerli olacağı, (28) Fiyat üzerinde görüşme yapılıp yapılmayacağı belirtilir. f. İdarî Şartnamelerde alımın özelliğine göre gerektiğinde yer verilebilecek hususlar : (1) İsteklilerde aranılan şartlar, belgeler ve yeterlik kriterleri, (2) En ucuz ikinci teklifi veren istekli ile sözleşme yapılıp yapılmayacağı, (3) Özellikle Yaklaşık maliyetin tespit edilemediği durumlarda olmak üzere, ihale komisyonu tarafından fiyatların doğru analiz edilebilmesi amacıyla isteklilerden maliyet girdilerinin ve projenin özelliğine göre alt sistem maliyetlerinin istenebileceği. g. Şartnamelerin Hazırlanmasında Uyulması Gereken Temel Prensipler: (1) Teknik şartnamelerde; yer alması gereken hususlardan hiçbirine İdarî Şartnamelerde yer verilemez. Teknik şartnamelerde teknik hususlara, idarî şartnamelerde ise idarî, malî ve hukukî hususlara yer verilir. (2) Alıma/İhaleye ilişkin evrakın tümünde söz konusu işin adı ve ihtiyaç miktarı/listeleri aynı olmak zorundadır. Bu kapsamda, İBF, İhale Onay Belgesi, Teknik Şartname ve/veya Teknik Şartname yerine geçen onaylı broşür/prospektüs/katalog, İdarî Şartnameye girecek hususlar, İdarî Şartname ile alıma/ihaleye ilişkin belge/bilgi/standart ve stok/parça numaraları dikkate alınır. (3) İhale konusu işlerin her türlü özelliğini belirten idarî ve teknik/hizmet şartname ve varsa eklerinin idarelerce hazırlanması esastır. Ancak, idarelerce hazırlanmasının mümkün olmadığının ihale yetkilisi tarafından onaylanması kaydıyla, teknik ve hizmet şartnameleri hazırlattırılabilir. -33TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (4) Teknik Şartname ve yerine geçen dokümanlar ile NATO Stok Numaralı Malzeme alımlarında kayıtlı bilgilerin yetersiz olması halinde hazırlanacak teknik özellikler ve asgari muayene kriterleri dokümanı İhtiyaç Makamınca hazırlanır/hazırlattırılır ve MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığınca Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığı ile koordineyi müteakip onaylanır. (5) Aynı grupta mütalâa edilmeyecek her malzeme için ayrı ayrı Teknik Şartname hazırlanır. 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11’inci maddesi kapsamında yapılacak alımlar hariç) (6) MSB tarafından yapılacak bilgisayar yazılım, donanım ve hizmet alımlarında; ilgili Proje İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (PİDEK) onayı aranır. (7) Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer (KBRN/NBC) mal/hizmet alımlarında, Teknik Şartnameler ARGE Dairesi Başkanlığınca onaylanır. (8) Şartnamelerde kesin ifadeler kullanılır. Yanlış anlamaya yol açacak veya yoruma sebebiyet verecek ifadelerden ve cümle kuruluşlarından kaçınılır. (Örneğin; yapılabilir, okunabilir, olabilir gibi kelimeler yerine, yapılacaktır, okunacaktır/okunmalıdır, olacaktır/ olmalıdır gibi kesinlik ifade eden sözcükler kullanılır). (9) Kalite Belgeleri ile ilgili düzenlemeler ihtiyaç makamları tarafından belirlenecek ve Teknik Şartnamelere dâhil edilecektir. İhtiyacı tanımlayan belirli bir stok numarası veya parça numarası taşıyan yedek parçalar ve malzeme için Teknik Şartname hazırlanmayabilir. (NSPA ve FMS kanalından yapılacak alımlar hariç Stok Numaralı/Parça Numaralı ana malzeme ve sistem alımları yapılmaz.) Bu durumda alıma stok numarası/parça numarası verilerek çıkılır. ğ. İdarî Şartnameler; 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Esaslarının 8’inci Maddesinde belirtilen İdarî Şartnamede yer alması gereken zorunlu hususlara yer verilmesi kaydıyla EK-E’deki örnekten yararlanılarak hazırlanır. Alımın özelliğine göre, gerekli ilâve ve çıkartmalar yapılabilir. Ayrıca ihale onay belgesinde belirtilmek şartıyla gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla, ihale dokümanının “Compact Disc (CD)” ortamında aktarılmış kopyaları aday ve isteklilere verilebilir. Gerektiğinde elektronik ortamda e-mail olarak da gönderilebilir. h. MSB tarafından yapılacak alımlarda; hazırlanacak olan İdarî Şartname ve Teknik Şartnamenin çoğaltılıp dağıtılmasında izlenecek yöntemler: Yapılacak ihalelerde, İdarî Şartname Tedarik makamınca, Teknik Şartname ve/veya yerine geçen doküman ihtiyaç sahibi makam tarafından; (1) İlânsız alımlarda 15’er adet (2) İlânlı alımlarda 60’şar adet düzenlenir. (3) İhtiyaç olması halinde Yabancı isteklilere duyurulacak ihale dokümanları İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanır. Teknik Şartnamelerin İngilizcesi tercüman tarafından imzalanarak son sayfası ihtiyaç makamınca onaylanacaktır. Tercüman bulunmaması halinde ihtiyaç makamınca onaylanacaktır. İdarî Şartnamelerin İngilizcesi ise ilgili tedarik şubesi veya tercüman tarafından onaylanır. (4) Elektronik imza (e-imza) ve elektronik ihale ile ilgili yasal ve teknik düzenlemelerin yapılmasını müteakip yukarıda belirtilen sayılardaki dokümanların 1’er adet ıslak imzalı ve elektronik imzalı kopyalarının gönderilmesi yeterlidir. ı. Teknik şartnameler MSB Teknik Şartname Hizmetleri Yönergesine göre hazırlanır. -34TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 i. Teknik Şartname ile Teknik Şartname/teknik şartlar yerine geçecek Türk Standardı, orijinal katalog, prospektüs ve yedek parça listeleri, Teknik Şartname yerine geçen Uluslararası kabul gören MILSPEC, Stok Numarası, Parça Numarası ve/veya bunları içeren İhtiyaç Listeleri ile, diğer teknik dokümanların her sayfası ihtiyaç sahibi makamlarca paraflanır. Son sayfası da imzalandıktan sonra MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığınca kontrol edilip değerlendirilerek onaylandıktan sonra her sayfası MSB Tek. Hiz.D.Bşk.lığı tarafından mühürlenir. Bununla ilgili diğer hususlar MSB Teknik Şartname Hizmetleri Yönergesine göre yapılır. Daha önceki yıllarda MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanmış Teknik Şartnameler, değişiklik eki olup olmadığı mutlaka belirtilerek, varsa değişikliklerle MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığı onayı alınmış olarak ilgili fotokopi şeklinde çoğaltılır ve imza sayfasına “ASLI GİBİDİR” ibaresi konulduktan sonra ihtiyaç sahibi makamca her sayfa mühürlenerek kullanılabilir. İdarî Şartnamenin, MSB Tedarik Daireleri Başkanlıklarının ilgili işlem şubesi tarafından her sayfası paraflanır ve mühürlenir. Son sayfası da tanzim eden proje sorumlusu tarafından imzalanır ve Şube Müdürünce de tasdik edilir. j. İhale dokümanının Türkçe hazırlanması zorunludur. Ancak ihtiyaç olması halinde yabancı isteklilere açık olan ihalelerde Türkçe yanında İngilizce ihale dokümanı da hazırlanır. Bu durumda; şartnamelerin Türkçe ve İngilizce metinleri arasında fark bulunduğu takdirde Türkçe nüshaları geçerlidir. 19. ORTAK GİRİŞİMLER VE ALT YÜKLENİCİLER: a. Ortak Girişimler: (1) Ortak girişimler birden fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak iki türlü oluşturulabilir. İş ortaklığı üyeleri hak ve sorumlulukları ile işin tümünü birlikte yapmak üzere, konsorsiyum üyeleri ise hak ve sorumluklarının kendi uzmanlık alanları ile ilgili kısımlarını yapmak üzere ortaklık yaparlar. İdareler konsorsiyumların teklif verip veremeyeceğini ihale dokümanında belirtirler. İhale aşamasında ortak girişimler kendi aralarında iş ortaklığı veya konsorsiyum yaptıklarına dair anlaşma istenir. İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör belirlenir. (2) Birden fazla gerçek veya tüzel kişi ortak girişim oluşturmak suretiyle ihalelere teklif verebilir. İhale aşamasında ortak girişim kendi aralarında bir ortak girişim yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği anlaşma istenir. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde ise, sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilecektir. Gerek ortaklık anlaşmasında gerekse ortaklık sözleşmesinde, iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilir. İş Ortaklığı Beyannamesi EK-F’deki örneğe göre doldurulacaktır. (3) Ortak girişim yeterlilik almış olması ortak girişim ortaklarının her birinin ayrı ayrı yeterlilik aldığını göstermez. Yeterlilik değerlendirilmesi sonucu yeterli görülen iş ortaklığının ihaleden önce bozulması halinde, teklif isteme talebi geçersiz sayılır. -35TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 Değişiklik-6 b. Alt Yükleniciler: İhale konusu işin özelliği nedeniyle ihtiyaç görülmesi halinde, ihale aşamasında isteklilerden alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri belirtmeleri, sözleşme imzalamadan önce de alt yüklenicilerin listesini idarenin onayına sunmaları istenebilir. Ancak bu durumda, alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. c. Ortak girişimlere ve alt yüklenicilere ait her türlü hususa ilişkin düzenlemeler; ihale/alımı yapan İdare tarafından, ihale/alım konusu işin özelliğine göre, ihale dokümanında serbestçe belirlenir. ç. Gizlilik derecesi verilen projelerde alt yüklenicilerden; Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi ile Üretim Müsaade Belgesi aranır. 20. İHALE/ALIMIN TARİH VE SAATİNDEN ÖNCE İHALENİN/ALIMIN İPTAL EDİLMESİ İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin/alımın yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde ihale yetkilisinin onayı ile ihale/alım tarih ve saatinden önce ihale/alım iptal edilebilir. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle açık ihale usulü ile yapılacak ihalelerde ihalenin iptal edildiği isteklilere hemen ilân edilerek duyurulur. Diğer usullerle yapılacak olan ihale/alımlarda belirlenmiş ve ihale dokümanı gönderilmiş istekli veya isteklilere ihalenin iptal edildiği iptal nedeni belirtilmek suretiyle tebliğ edilir. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. İhalenin/alımın iptal edilmesi durumunda, iptal nedenleri gözden geçirilerek yeniden ihaleye/alıma çıkılabilir. 21. YASAK FİİL VEYA DAVRANIŞLAR İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek, b. İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak, c. Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek, ç. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek, d. Bu Yönergenin 17’nci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak, Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, bu Yönergenin üçüncü kısım birinci bölümündeki sözleşmeden önce uygulanacak hükümler uygulanır. -36TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM İHALE / ALIM SÜRECİ BİRİNCİ BÖLÜM İHALE/ALIM USULLERİ VE UYGULAMASI -37TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM İHALE / ALIM SÜRECİ BİRİNCİ BÖLÜM İHALE/ALIM USULLERİ VE UYGULAMASI 22. UYGULANACAK İHALE USULLERİ Bu yönergeye göre yapılacak ihalelerde aşağıdaki usullerden biri uygulanır: a. Açık İhale Usulü : Açık İhale Usulü, bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip idarî ve teknik şartname gereklerini karşılayan istekli/istekliler ile ihale dokümanında belirtilen şartlar doğrultusunda, ihale fiyat üzerinde görüşme yapılarak sonuçlandırılır. Ancak onay belgesi ve idari şartnamede belirtilmesi kaydıyla fiyat üzerinde görüşme yapılmayabilir. Açık İhale Usulü ile yapılan ihalelerde ilana çıkılır. İstekliler adına teklif hazırlamakla görevli personelin ihale ilgili bilgi ve belgelerin içeriğini ilgisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ifşa etmeyeceğine dair tedarik taahhütnamelerini teklifleri ile birlikte idareye vermeleri gerekmektedir. (EK-T) b. Belli İstekliler Arasında İhale Usulü : Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ihaleyi yapan idare tarafından ve/veya ihtiyaç makamı tarafından ilansız yapılacak yeterlik değerlendirmesi sonucunda belirlenen ve İBF’de veya ihtiyaç makamınca gönderilecek yazıda belirtilen veya ihaleyi yapan idarece uygun görülerek davet edilen isteklilerin teklif verebildiği usuldür. İşin özelliğinin uzmanlık ve/veya ileri teknoloji gerektirmesi, savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilişkili olduğuna veya gizlilik içinde yürütülmesi gerektiği veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımlarının ve/veya ARGE projelerinin gerçekleştirilmesinde bu usul uygulanır. Tekliflerin alınması ve değerlendirilmesini müteakip, idarî ve teknik şartname gereklerini karşılayan istekli/istekliler ile ihale dokümanında belirtilen şartlar doğrultusunda fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale sonuçlandırılır. Ancak onay belgesi ve idari şartnamede belirtilmesi kaydıyla fiyat üzerinde görüşme yapılmayabilir. 23. DOĞRUDAN TEMİN EDİLEN ALIMLAR: a. İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar, mutabakat muhtıraları gereği yapılan alımlardaki usul ve esaslar anlaşma ve muhtıralarda belirlenecektir. FMS gibi yabancı ülkelerin savunma bakanlıkları kanalıyla ve/veya BAAINBw gibi devlet kontrolündeki askerî malzeme satış teşkilatlarından veya NSPA gibi Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası askerî organizasyonlardan yapılan alımlar, bu Yönergenin Yedinci Kısım hükümlerine göre yapılacaktır. Bu bent kapsamında tedarik edilecek ihtiyaçların, fiyatları anlaşmanın taraf olduğu ülke/kurum ve kuruluşlarca belirlendiğinden ayrıca yaklaşık maliyet belirlenmez ve fiyat üzerinde görüşme yapılmaz. b. 4734 sayılı Kanunun 3’üncü maddesinin “d” bendindeki alımlar hariç olmak üzere özelliği nedeniyle, Dış temsilcilikler aracılığıyla, aciliyeti ve özelliği nedeniyle, gerçekleştirilen yurt dışı alımlar, bu Yönergenin Altıncı Kısım hükümlerine göre yapılacaktır. -39TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-4 Değişiklik-8 c. Diğer Doğrudan Temin Halleri; (1) 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden ve Türk Silâhlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ile bunların, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerin bu yönerge kapsamında ürettikleri mal ve hizmet alımları, (Ancak, imal edilecek mamullerin bünyesine giren ham madde, yarı mamul, devre elemanları, aksesuar, yardımcı özel teçhizat ve bir bütün halinde kurulacak tesislerde kullanılan ve kuruluşun imalât sahasına girmeyen makine, teçhizat için bizzat üretim ve yapım şartı aranmaz.) (2) Ulusal menfaat, gizlilik, standardizasyonun korunması veya acil harekât ihtiyaçlarını temin etmek maksadıyla; (a) İhtiyaç makamlarınca teklif edilip, (EK-Ç Lahika-2 Örnek Form, EK-Ç Lahika-2 İlişik 1’e uygun olarak hazırlanarak), Genelkurmay Başkanlığınca (Genelkurmay II nci Başkanı) uygun görülen (parafesi veya imzası alınmak suretiyle) ve Bakan tarafından onaylanan tek kaynak mal/hizmet alımları, (b) İhtiyaç makamının Bakanlık olduğu durumlarda ve/veya ARGE projelerinde Bakanlık Müsteşarı’nın uygun görmesi ve Bakan Onayı ile yapılacak tek kaynak mal/hizmet alımları, (c) Kuvvet Komutanlıklarının yetkisi dâhilinde olmak üzere sadece acil harekât ihtiyacı olarak belirlenen ve ilgili Kuvvet Komutanlıklarınca onaylanan ihtiyaçlara yönelik tek kaynak mal/hizmet alımları, (3) İhtiyacın sadece gerçek veya tüzel tek kişi tarafından karşılanabileceğinin tespit edildiği alımlar, (4) Sadece gerçek veya tüzel tek kişinin ihtiyaç ile ilgili özel bir hakka sahip olduğu alımlar, (5) Mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve/veya hizmetlerin asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerde ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden yapılacak alımlar, (6) İdarelerin 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin (d) bendinde, Büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirtilen ve her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin beş katına kadar olan bu yönergenin ikinci ana bölümü dâhilindeki alımlar, İhtiyaç Makamı tarafından İBF’sinde belirtilmek şartıyla “c” bendinin “1”, “2”, “3”, “4” ve “5” Nu’lı alt bentlerine göre yapılacak alımlarda, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre tanınmak suretiyle davet edilecek istekli ile idarenin ihtiyaçlarını en uygun şekilde karşılamak amacıyla fiyat üzerinde yapılacak görüşmeler ile ihtiyaçlar temin edilir. Ancak onay belgesinde ve idari şartnamede belirtilmesi kaydıyla fiyat üzerinde görüşme yapılmayabilir “c” bendi (6) Nu’lı alt bendine göre yapılan alımlarda ise ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. “a”, “b”, “c (1)” ve “c (6)” bentlerine göre yapılan alımlarda gizlilik/tedarik taahhütnamesi alınmaz. -40TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-1 Değişiklik-4, Değişiklik-7 ç. Bu madde kapsamında; (1) MSB tarafından yapılacak alımlarda; (a) İhtiyaç Sahibi Makamın MSB olmadığı durumlarda; “c”, bendinin (1), (2), (3), (4) ve (5) Nu’lı bentlerine göre EK-Ç Lahika-2 Teknik Rapor hazırlanarak, Genelkurmay II nci Başkanının uygun görüşünü müteakip, (b) İhtiyaç Sahibi Makamın MSB olduğu durumlarda; MSB Müsteşarının uygun görüşünü müteakip, İlgili tedarik makamınca Bakan’dan “Doğrudan Temin Onayı” alınır. Daha sonra, “İhale Onay Belgesi” de dâhil bütün onay işlemleri, yetkisi dâhilinde ihaleyi yapan İdarenin İhale Yetkilisince onaylanır. (c) Diğer fıkralara göre yapılacak malzeme ve hizmet alımları için ise EK-Ç Lahika-2 Teknik Rapor hazırlanmadan yetkisi dâhilinde ihale yapan idarenin ihale yetkilisince “İhale Onay Belgesi” onaylanır. (2) Kuvvet Komutanlıkları ve bağlı birlikleri tarafından, 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelerden ve Türk Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek amacıyla kurulan vakıflar ile bunların, sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları her çeşit kuruluş, müessese, birlik, işletme veya şirketlerden yapılacak alımlarda dâhil olmak üzere bu yönerge kapsamındaki alımlarda; (a) Ulusal menfaat, gizlilik, standardizasyonun korunması gerekçeleriyle, Doğrudan Temin ile yapılacak mal ve hizmet alımlarında, EK-Ç Lahika-2 Teknik Rapor hazırlanarak, ilgili Kuvvet Komutanlığınca alınacak Gnkur. II’nci Başkanı’nın uygun görüşünü müteakip Bakan’dan, (b) Acil Harekât İhtiyacının karşılanması kapsamında ” c (2) (c)” alt bendine göre yapılacak olan alımlarda ise, EK-Ç Lahika-2 Teknik Rapor hazırlanarak Kuvvet Komutanlıklarının yetkisi dahilinde olmak üzere Tedarik yapan makamın Kuvvet Komutanı’ndan, Doğrudan Temin Onayı alınır. Daha sonra, “İhale Onay Belgesi” de dâhil bütün onay işlemleri, yetkisi dâhilinde ihaleyi yapan idarenin İhale Yetkilisince onaylanır. (c) “c fıkrasının (3), (4) ve (5)” Nu’lı bentlerine göre yapılacak malzeme ve hizmet alımları için yine EK-Ç Lahika-2 Teknik Rapor hazırlanarak, yetkisi dâhilinde ihale yapan idarenin ihale yetkilisince İhale Onay Belgesi onaylanır. (ç) Diğer fıkralara göre yapılacak malzeme ve hizmet alımları için ise EK-Ç Lahika-2 Teknik Rapor hazırlanmadan yetkisi dâhilinde ihale yapan idarenin ihale yetkilisince onaylanır. 24. BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA İHALE USULÜNDE GENEL PRENSİPLER : Bu usulde ilân yapılmaz. Alımı istenilen malzeme ile ilgili ihale dokümanı, İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi/Tedarik Birimince, ihale dokümanında belirtilen süreler esas alınmak üzere ihale tarihinden önce varsa ilgili Askerî Ataşeliklere veya Türkiye’nin Dış Temsilciliklerine, teklif mektuplarının istenilen zamanda MSB Tedarik Daireleri Başkanlıkları/Tedarik Birimlerinde bulundurulmasını belirten bir kapak yazısı ile gönderilir. Askerî Ataşeliklerce veya Türkiye’nin Dış Temsilciliklerince İdarece belirlenen imalâtçı firmalara/yetkili satıcılarına yine ihale dokümanında belirtilen süre esas alınarak, ihaleye teklif verilmesini sağlamak üzere gönderilir. Askerî Ataşeliğin veya Türkiye’nin Dış Temsilciliğinin bulunmadığı veya ihaleye davet edilen isteklinin yerli istekli olması halinde ihale dokümanı doğrudan İdarece belirlenen imalâtçı isteklilere/yetkili satıcılarına ise ihale dokümanında belirtilen süre esas alınarak gönderilir. Türkiye’nin Dış Temsilcilikleri, Askerî Ataşelikler bu dokümanları gönderdiği firma adı, adresi ve tebligata ilişkin bilgileri MSB Tedarik Daireleri Başkanlıkları/Tedarik Birimine bildirirler. Alımı istenilen malzeme ile ilgili ihale dokümanı, İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi/Tedarik Birimince, ihale onay belgesinde belirlenen imalatçı firmalara/yetkili satıcılarına gönderilir. Türkiye temsilcisi bulunan imalatçı firmalara/yetkili satıcılara ise temsilci firma aracılığıyla da gönderilebilir. Onay belgesinde ve/veya şartnamesinde ve/veya davet yazısında gerekçesi belirtilmek kaydıyla mal ve hizmet alımlarında teklif isteme süreleri alımın özelliğine göre belirlenebilir. -41TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Bu usulde MSB tarafından tedarik edilecek olan mal/hizmet alımı için tespit edilecek istekliler için, a. İhtiyaç makamının Kuvvet Komutanlıkları olması halinde; tedarikin yapılması istenen belirli isteklilerin ihtiyaç makamlarınca gerekçeli teklifi ve isteklilerin isim/adreslerinin (telefon, belgegeçer, e-mail) İBF’de belirtilmiş olması şartıyla, b. İhtiyaç makamının MSB olması halinde; MSB Müsteşarının uygun görmesi şartıyla, Yetkisi dâhilinde, idarenin ihale yetkilisinin onayı ile belirlenecektir. Onay Belgesinde isteklinin isim, adres, telefon, belgegeçer ve e-mail adresleri belirtilecektir. Yukarıda belirtilen makamlar tarafından isteklilerin belirlenmesi sırasında, tedarik edilecek hizmet/mal alımı için konu ile ilgili faaliyet gösteren ilgili resmi kuruluş/meslek odaları vb. kurumlara ihale konusu bilgiler gönderilerek, uygun olacak isteklilerin tespiti talep edilebilir. Bu kuruluş/meslek odalarından gelen bilgiler ile idarenin arşiv bilgileri değerlendirilir ve ihtiyaç duyulması halinde idare tarafından söz konusu listeye ilaveler yada çıkartmalar yapılarak uygun görülen istekliler ihaleye davet edilir. İhale konusu hizmet/alım ile ilgili resmi kuruluş/meslek odaları olmadığı durumlarda veya bu kanallarla bilgi alınmadığı/alınamadığı hallerde ihaleyi yapan idare ihale konusu hizmet/mal alımı alım ile ilgili idarenin arşiv bilgilerine dayanarak yapacağı değerlendirmeye göre isteklileri tespit edecektir. Bu usulde davetli/istekli sayı sınırı aranmaz. Bu ihale usulünde yapılacak mal ve hizmet alımlarında; (1) Gizlilik içerisinde yürütülmesi gereken alımlarda İhale işlem dosyası istekli/isteklilere teslim edilmeden önce istekli/istekliler adına teklifi hazırlamakla görevli personelin tedarik edilecek olan mal ve hizmete ait İdare tarafından düzenlenen ihale dokümanlarının içeriğini ilgisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ifşa etmeyeceğine dair taahhütnamelerini İdareye vermeleri gereklidir. (EK-Ş) (2) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilgili olan veya gizlilik içerisinde yürütülmesi gereken veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımlarında ise aday/adaylar adına teklif hazırlamakla görevli personelin alımla ilgili bilgi ve belgelerin içeriğini ilgisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ifşa etmeyeceğine dair taahhütnamelerini teklifleri ile birlikte idareye vermeleri gerekmektedir. (EK-T) İhale dokümanı alan istekli ihale dokümanında belirtilen süre esas alınmak üzere teklif hazırlamak için ilâve süre talep edebilir. Bu durumda ilâve süre verilip verilmeyeceği, verilecekse ne kadar olacağı, ihale yetkilisince istenen süreye bağlı olarak gerekli görülürse, ihtiyaç makamının görüşü alınarak belirlenecektir. İlâve sürenin verildiği durumda bütün isteklilere bu durum hemen bildirilecektir. Bu bildirimde yeni ihale tarihi, saati ve yeri bulunacaktır. İhale dokümanını alan isteklinin ihale dokümanında belirtilen süre geçtikten sonra ilâve süre istemesi durumunda hiçbir isteklinin teklifini vermemiş olması şartıyla İhale Yetkilisince yukarıdaki işlemin yapılıp yapılmamasına karar verilecektir. Bu süre onay belgesinde belirtilmek şartıyla kısaltılabilir. -42TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-7 25. DOĞRUDAN TEMİN EDİLEN ALIMLARDA GENEL PRENSİPLER Bu yönerge kapsamında tedarik edilecek mal ve hizmetlerden; 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek’i Esaslarının 11’inci maddesi “c”, “ç”, “d”, “e” ve “f” bendince; a. İhtiyaç makamlarının ihale yetkililerinin yetkisinin aşılması ve/veya Bakanlıkça tedarik edilecek mal/hizmet alımlarında İhale/Alım Onay Belgesi; (1) İhtiyaç sahibi makam tarafından teklif edilip, Genelkurmay Başkanlığınca uygun görülmesi halinde Bakan tarafından onaylanır. (İhtiyaç sahibi makam tarafından Genelkurmay Başkanlığı’na teklif edilirken teklif yazısına EK-Ç Lahika-2’ye uygun olarak hazırlanan “İstisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek’i Esasların 11’inci maddesine göre Doğrudan Temin yöntemi ile yapılacak alımlara ilişkin Teknik Rapor” eklenecektir.)” (2) İhtiyaç Makamının MSB olduğu durumlarda ve/veya ARGE projelerinde MSB Müsteşar’ı tarafından uygun görülmesi halinde Bakan tarafından onaylanır. b. Kuvvet Komutanlıklarının ve Bağlı birliklerinin yetkisi dâhilindeki alımlarda ise, (1) Tedarik edilecek mal ve hizmetlerin; sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek’i Esasların 11’inci maddesi “ç” bendi kapsamında olması halinde, İhale/Alım Onay Belgesi, Kuvvet Komutanları ya da Kuvvet Komutanından alımın acil harekat ihtiyacı olması nedeniyle alınacak onaya istinaden ihale yetkilileri tarafından onaylanır. (2) Tedarik edilecek mal ve hizmetlerin; 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek’i Esasların 11’inci maddesi “ç” bendi hariç diğer bentleri kapsamında olması halinde ise, İhale Onay Belgesi Kuvvet Komutanlıklarının ihale yetkilileri tarafından onaylanır. c. Doğrudan temin yöntemine göre tedarik edilecek mal/hizmet alımları için ilâna çıkılmaz. İdare tarafından belirlenen imâlatçı istekli/yetkili satıcısına, teklifini hazırlayabilmesi için yeterli süre tanınmak suretiyle ihale dokümanı gönderilir. Türkiye temsilcisi bulunan imalatçı firmalara/yetkili satıcılara ise temsilci firma aracılığıyla da gönderilebilir. ç. Bu yöntemde tedarik edilecek mal/hizmet alımlarında bu yönergenin 16, 17 ve 38’inci maddelerinin uygulanması zorunlu olmadığından, bu yönergenin 61’inci maddesine göre ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilmez. Ayrıca alım yapılacak kişi/firmanın, teklif isteme, ihale komisyon kararının onayı ve sözleşme imza aşamalarında, ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit ettirilmesi zorunlu değildir. Ancak, Doğrudan Temin yöntemiyle yapılan alımlarda ortaya çıkan bu yönergenin 21 ve 61’inci maddelerinde belirtilen yasak fiil veya davranışların Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi halinde, bu fiil veya davranışlar için ceza sorumluluğuna ilişkin hükümler uygulanır. d. Doğrudan Temin Yöntemine göre; onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla; ihale komisyonunca / idare tarafından görevlendirilen kişi/kişilerce gerek görüldüğü takdirde istekli ile her türlü teknik, idarî, malî, hukukî konularda yazılı veya karşılıklı görüşme yapılarak alımla ilgili hususlarda düzenleme/değişiklik yapılabilir. Ancak bu düzenleme/değişiklikler doğrudan teminle alıma esas teşkil eden bentlerdeki temel yasal dayanaklara aykırı olamaz. (Örneğin BKK esaslarının “ç” ve “d” bendine göre yapılan bir alımda alınacak mal/hizmet başka firmalarca da üretilen/sunulan duruma çevrilemez.) -43TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Alım kararından önce yapılan düzenlemeler gerekçeleri belirtilerek ihale yetkilisinin onayına sunulur. Alım onay belgesinin Bakan tarafından imzalandığı durumlarda onay belgesinde yer alması koşuluyla doğrudan temin görüşmeleri sonucunda ihale yetkilisinden alınacak onay harcama/ihale yetkileri dâhilinde ihale yetkilileri tarafından yapılabilir. e. Ayrıca İhale/Alım Onay Belgesinde belirtilmek şartıyla; (1) Geçici ve kesin teminat alınmayabilir. (2) Sözleşme düzenlenmeyebilir. f. Bu usulde yapılacak mal ve hizmet alımlarında; (1) Gizlilik içerisinde yürütülmesi gereken alımlarda ; İhale işlem dosyası adaya teslim edilmeden önce aday adına teklifi hazırlamakla görevli personelin tedarik edilecek olan mal ve hizmete ait İdare tarafından düzenlenen ihale dokümanlarının içeriğini ilgisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ifşa etmeyeceğine dair taahhütnamelerini İdareye vermeleri gereklidir. (EK-Ş) (2) Savunma, güvenlik veya istihbarat alanları ile ilgili olan veya gizlilik içerisinde yürütülmesi gereken veya mevzuatı uyarınca sözleşmenin yürütülmesi sırasında özel güvenlik tedbirleri alınması gereken veya devlet güvenliğine ilişkin temel menfaatlerin korunmasını gerektiren hallerle ilgili olan mal ve hizmet alımlarında ise; aday adına teklif hazırlamakla görevli personelin alımla ilgili bilgi ve belgelerin içeriğini ilgisi olmayan kişi, kurum ve kuruluşlara ifşa etmeyeceğine dair taahhütnamelerini teklifi ile birlikte idareye vermeleri gerekmektedir. (EK-T) -44TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM İKİNCİ BÖLÜM İHALENİN İLANI, İHALE DOKÜMANININ VERİLMESİ -45TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM İKİNCİ BÖLÜM İHALENİN İLANI, İHALE DOKÜMANININ VERİLMESİ 26. İLÂNA İLİŞKİN ESASLAR : Açık İhale Usulünde ilân yapılması zorunludur. Belli istekliler arasında ihale ile doğrudan alım usullerinde ilân yapılmaz. a. İlân Süreleri ve Kuralları : (1) İhale ilan süreleri 15 günden az olmamak kaydıyla, kuralları her mal ve/veya hizmet alımının özelliğine göre onay belgesinde belirtilir. Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. (2) Ayrıca alıma ait Türkçe ve İngilizce şartname veya şartname yerine geçen belgeler ve ekleri ile ilân metni isteklilere verilmek üzere Onay Belgesinde belirtilen yerlere ihale gününden en az İhale Onay Belgesinde belirtilen süreden önce yeterli miktarda gönderilir. (3) Tedarik edilecek mal/hizmet alımının özelliğine göre İhale Dokümanında belirtilmesi halinde aşağıdaki hususlara ilaveler yapılabilir veya gerekli görülmeyenlere ilan metninde yer verilmeyebilir. (a) İhaleler bilgi işlem ağı veya elektronik haberleşme (İnternet) yolu ile de ayrıca ilân edilir. (b) İlan metni Askerî Ataşeler kanalı ile de ilgili ülkenin yayın organlarında ilân edilebileceği gibi; konu ile ilgili firmalara doğrudan gönderilir veya internette ilân edilir. (c) Yeterli teknik alt yapı ve yasal düzenleme yapıldıktan sonra, (a) ve (b) bentlerindeki hususlara gerek kalmaksızın, ilân ve ihale dokümanlarının dağıtımı e-imza ile internet üzerinden (e-posta ve/veya web sitesi) yapılacaktır. b. İlânlarda Bulunması Zorunlu Hususlar : (1) İdarenin adı, adresi, İnternet adresi (Onay Belgesinde varsa), telefon ve belgegeçer numarası, (2) İhalenin adı, niteliği, türü ve miktarı, (3) Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu, (4) İhalenin sadece üretici ve/veya üretici adına yetkili satıcılara ve/veya malzemenin uluslararası standartlarda tanımlanan teknik özellikleri kapsayacak şekilde üretimi/satışını yapan ve gerekli garantisini sağlayanlara açık olduğu. (5) İhale dokümanının istekliler/istekli olabileceklerce (şartnameler ve eklerinin) nerede görülebileceği, nereden bedelsiz olarak alınacağı, (6) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı, (7) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği, (8) Tekliflerin geçerlilik süresinin ne olacağı, (9) Mal alımı ihalelerinde teslim yeri ve şekli, hizmet alımı ihalelerinde ise işin yapılacağı yerin neresi olacağı, (10) Malzemelerin tamamına veya bir kısmına kısmi teklif ve/veya alternatif teklif verilip verilemeyeceği, -47TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (11) İstenmesi halinde teklif edilen bedelin en az % 3’ü oranından az olmamak üzere, isteklice belirlenecek oranda geçici teminat alınacağı, (12) İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği, (13) İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesinde İdarenin serbest olduğu, (14) Gizlilikle ilgili aranacak belge (Taahhütname), (15) İhale dokümanını alan isteklinin/istekli olabileceklerin, kendi tebligat adresini İdareye aynı gün bildirmesi zorunludur. (16) Yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı, uygulanacak ise oranının ne olacağı. c. İlânın uygun olmaması: Bu maddenin “a” ve “b” bentlerine uygun olmayan ilânlar geçersizdir. İlân yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlânın yapılmaması veya ilân sürelerine uyulmaması halleri hariç, idarelerce maddi hatalı hususlar için son teklif verme gününden en az 10 günden az olmamak kaydıyla ihale dokümanında belirtilen süre öncesine kadar düzeltme ilanı yapılmak suretiyle ihale gerçekleştirilebilir. Ayrıca bu durum ihale dokümanını alan tüm isteklilerin varsa belgegeçerlerine veya elektronik ortamda adreslerine bildirilir. ç. Tedarik Makamlarına intikal eden projelerden, İdarece uygun görülenler ile gizliliği olanlar ve ilânsız olarak tedarik edileceklerin dışında kalanlar, ihale konusunun isim (varsa her bir kalemin isminin) ve tedarik edilecek miktarları belirtilerek muhtemel alım listesi elektronik ortamda ihaleyi gerçekleştirecek idarenin internet sitesinde Tedarik Makamlarının/Dairesi Başkanlıklarının Plan ve Malî Yönetim Şubesi Müdürlüğünce /ilgili birimince yayımlanır. 27. İHALE DOKÜMANINDA DEĞİŞİKLİK VEYA AÇIKLAMA YAPILMASI a. İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında (şartname ve eklerinde) değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, ihale yetkilisinden onay alınarak, önceki ilânlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilân olunur. İşin yeniden ilân edilmesi durumunda yapılan değişiklikler çerçevesinde tedarik yapan makamın ilgili birimince/işlem şubesi tarafından yeniden hazırlanacak ihale/alım onay belgesi ile birlikte tüm ihale dokümanları satınalma komisyonları/ İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesine gönderilir. b. İlân yapıldıktan sonra, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, ihale dokümanında ve ihale ilânında değişiklikler/düzeltmeler yapılabilir. c. Yapılan bu değişikliklere/düzeltmelere ilişkin hazırlanan ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olan açıklama, zeyilname ve düzeltme ilânları; (1) İhale dokümanında belirtilen süreye göre (Belli İstekliler Arası İhale Usulünde davet süresine bağlı olarak veya Açık İhale Usulünde teklif verme süresinin kısa olması durumunda bu süre İhale Onay Belgesinde düzenlenebilir.) ihale dokümanı alan ve ihale dokümanını aldığı gün tebligat adresi ve belgegeçer numarasını idareye bildiren istekliler/istekli olabileceklerin tamamına gönderilir. (2) İhaleyi yapan idarenin ilgili internet sitesinde () ve gerekli alt yapı Kamu İhale Kurumunca kurulduktan sonra Kamu İhale Bülteninde yayımlanır. -48TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 (3) Daha önce İhale Onay Belgesinde ihale dokümanı dağıtılacağı belirtilen Askerî Ataşelik, Dış Temsilcilik ve/veya Tedarik Bölge Başkanlıklarına; yapılan değişiklik/düzeltme/ zeyilname/açıklamanın (2) fıkrasında belirtilen internet adresinden alınması ve ihale dokümanını alan istekliler/istekli olabileceklere bildirilmesi ile bundan sonra ihale dokümanını alacak istekliler/istekli olabileceklere de verilmesi hususu bildirilir. ç. Bu nedenle ihale dokümanında yapılacak değişiklikten istekliler/istekli olabileceklerin bilgilendirilmesi için ihale dokümanını aldığı halde, ihale dokümanını aldığı gün belgegeçer numarası ile tebligat adresini idareye bildirmeyenler yapılan değişiklikten dolayı bilgi sahibi olmaması durumunda idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. d. Zeyilname ile yapılan değişiklikler nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde ihale son teklif verme tarihinden önce ihale tarihi, zeyilname ile ihale dokümanında belirtilen süre kadar ertelenebilir. İdare gerekli gördüğü kadar zeyilname ile süre uzatımı yapabilir. Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere, tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır. e. Ancak aşağıdaki durumlarda; süre uzatımları, (c) fıkrasında yer alan yöntemlerle bildirilir: (1) Zeyilname ile verilen ilave sürenin istekli/istekliler tarafından yeterli olmadığının ve ek süreye ihtiyaç duyulduğunun, ihale dokümanında belirtilen son teklif verme gününden en az ihale dokümanında belirtilen süreden önce idareye bildirilmesi, (2) Zeyilnameye gerek duyulmayan ihalelerde ise, ihale dokümanında belirtilen süreden önce, istekli/istekliler tarafından süre uzatımı talebinde bulunulması ve bu taleplerin ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, idare son teklif verme tarihini ileri bir tarihe erteleyebilir. (3) İdare gerekli durumlarda veya istekli/isteklilerin taleplerini değerlendirilerek, ihale yetkilisi onayı ile son teklif verme tarihini ileri bir tarihe erteleyebilir. Bu maddenin (1), (2) ve (3) Nu’lı alt bentlerindeki süre uzatımları, bu maddenin “c“ bendindeki yöntemlerle bildirilir. Teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkânı sağlanır. Ancak verilen teklifler zeyilname düzenlenmesi hali hariç herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. f. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale dokümanında belirtilen süre kapsamında son teklif vermeden önce yazılı olarak açıklama talep edebilirler. İdarece uygun görülmesi halinde, idare tarafından yapılacak açıklama ihale dokümanını alan ve ihale dokümanını aldığını ihaleyi yapan idareye bildirenlerin tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır. g. İdarenin zeyilname ile değişiklik yapmaya gerek görmesi veya istekli/isteklilerin açıklama talebinin idarece uygun görülmesi veya düzeltilmiş ilân ile olabilecek değişiklikler; ihale dokümanını alan ve aldığı gün tebligat adresini idareye bildiren istekli/isteklilere, ihale dokümanında belirtilen süre kapsamında son teklif verme gününden önce (Belli istekliler arası İhale Usulünde davet süresine bağlı olarak veya açık ihale usulünde teklif verme süresinin kısa olması durumunda bu süre azaltılarak yazılacaktır.) bilgi sahibi olmasını temin edecek şekilde, -49TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (1) Zeyilname ile yapılan değişiklik veya açıklama veya düzeltilmiş ilân belgegeçerle bildirilir ve teyit alınır. (2) Teyit alınamadığı durumlarda posta ile bildirilir veya imza karşılığı elden verilir. (3) İdarenin internet adresinde yayımlanır. (4) Daha önce ihale dokümanı gönderilmiş olan Askerî Ataşelik, Dış Temsilcilik ve/veya Tedarik Bölge Başkanlıkları da haberdar edilir. ğ. İhale dokümanını aldığı halde, ihale dokümanını aldığı gün belgegeçer numarası ile tebligat adresini idareye bildirmeyenler ile olabilecek değişikliği (zeyilname, İdarece uygun görülmesi halinde yapılacak açıklama, düzeltme ilanı) İdarenin internet adresinde takip etmeyen istekli/istekliler, yapılan değişiklikten dolayı bilgi sahibi olmaması durumunda, İdareden herhangi bir hak talebinde bulunamazlar. h. Zeyilname ile yapılması gereken, değişiklikler ile istekli/isteklilerden ihale dokümanı ile ilgili hususlarda, talep edilen açıklamalara ait her türlü işlemler ilgili birimce/ilgili tedarik şubesince hazırlanır. İstekli/isteklilere iletilmek/duyurulmak üzere İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesine /birimine gönderilir. ı. Teklif isteme süresi 10 (on) günden az olan Doğrudan Temin veya Belli İstekliler Arasında İhale Usulü ile yapılan ihalelerde ihale gününe kadar düzeltme belgesi ile değişiklik yapılır. Gerek duyulması halinde teklif verme süresi uzatılır. Belli istekliler arasında ihale usulünde istekliler tarafından verilen teklif zarfı varsa hataları düzeltmeleri için iade edilir. -50TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI -51TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) -52TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI 28. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASI : a. Teklif mektubu ve geçici teminat (istenmişse) da dâhil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, telefonu, belgegeçer numarası, elektronik posta adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve kaşe/mühürlenir. b. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde sunulan belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte verilmesi halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda teklifin veya belgenin yorumlanmasında Türkçe tercümesi esas alınır. (Teklifin Ek’i olan dokümanlarda Türkçeye çevrilememiş bölümlerde İngilizce dilinin geçerli olacağı). Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi (varsa İdarî Şartnamenin gerekli maddeleri ve Teknik Şartnamenin her bir maddesinin okunup kabul edildiği ayrı ayrı belirtilecektir.), teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubuna isteklilerin adı, soyadı veya istekli/isteklilerin ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. Mal alımı ihalelerinde, ihale dokümanında alternatif teklif verilebileceğine dair hüküm bulunması halinde, alternatif teklifler de aynı şekilde hazırlanarak sunulur. c. Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye verilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmaksızın iade edilir. Teklifler iadeli taahhütlü olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. ç. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. 29. TEKLİFLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ Tekliflerin geçerlilik süresi ihale dokümanında belirtilir. İdarece ihtiyaç duyulması halinde bu süre, teklif ve ihale koşulları değiştirilmemek ve isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir. Ancak bu sürenin bitimine rağmen ihalenin sonuçlandırılamayacağının ihale komisyonunca belirlenmesi halinde ihale yetkilisinin onayı ve isteklinin kabulü ile bu süre ,İdarece belirlenen şekilde yeteri kadar uzatılabilir. 30. GEÇİCİ VE KESİN TEMİNAT : İhalelerde teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek oranda geçici teminat, ihale bedeli üzerinden % 6 oranında kesin teminat alınır. Ancak, özellikli durumlarda ve gerekçe belirtmek suretiyle Bakan onayı ile Geçici ve/veya Kesin Teminat alınmamasına karar verilebilir, Bakan Geçici ve Kesin Teminat alınmaması ile ilgili olarak ihale yetkililerine yetki verebilir ve bu yetkinin limitleri her yıl belirlenen ihale ve sözleşme yapma yetkileri ile birlikte yayımlanır. -53TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Bu Yönergenin 23’üncü maddesine göre yapılan alımlarda onay belgesinde belirtilen haller hariç Geçici ve Kesin Teminat alınmaz. Yüklenicinin sözleşme imzalanması ile ilgili taahhüdünü yerine getirmemesi halinde İhale Yetkilisinden alınacak onay belgesi Geçici teminatın yatırıldığı saymanlığa gönderilerek geçici teminat mektubu protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ilgili saymanlığın ilgili hesabına irat kaydı yaptırılır. Banka (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) tarafından düzenlenen Kesin Teminat Mektupları ile Avans Teminat Mektupları ilgili Saymanlığa teslim edilmeden önce idarelerce teminat mektuplarını düzenleyen şubelerden teminat mektuplarının şubelerince düzenlendiğine ilişkin teyit yazısı istenecek ve alınacak teyit yazısı ile teminat mektubu idarece, bir yazı ekinde saymanlığa intikal ettirilecektir. Teminat mektuplarının teyit ettirilmesi sorumluluğu idareye ait olup, on beş günlük süre içerisinde teyit ettirilmeyen teminatlarda aynı şekilde bir yazı ile saymanlığa intikal ettirilecek, ancak teyit yazısı alındıktan sonra bir yazı ekinde saymanlığa gönderilecektir. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminatların; alınan mal için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, yükleniciye iade edilir. İşin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması halinde ve yabancı isteklilerden Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi şartı aranmaz. Piyasadan hazır alınan mal olmaması durumunda; yerli yükleniciler için 506 sayılı kanuna uygun olarak Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi istenir. Yabancı istekliler bakımından kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olma durumu, bu isteklilerin beyanları dikkate alınarak değerlendirilir. İdarî şartnamelerde, sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olma durumuna ilişkin bilgi ve belgelerin istenilmesi halinde, yabancı isteklilere ait hükme yer verilmelidir. Cezayı Gerektiren Durumlarda; Bu durumlarda ceza miktarı kadar kısmın yüklenicinin istihkakından kesilmesi esastır. Ancak ödemesi akreditif usulü ile yapılacak ihale/alımlarda, akreditifin şartları her iki tarafın muvaffakatına bağlı olarak değiştirilebildiğinden herhangi ceza gerektiren durumda, taraflardan birinin muvaffakatı alınmadan akreditiften kesinti yapılamamaktadır. Yükleniciye ceza kesilmesi durumunda ceza karşılıkları ilgili saymanlığın ilgili hesabına yatırttırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda sonradan tama iblağ edilmek şartıyla kesin teminattan ceza kesilir. Doğrudan temin yöntemlerinde ise geçici teminatın hatalı olması halinde ilk verilen teminat mektubu iade edilmemek kaydıyla istekliden yeni düzeltilmiş teminat mektubu istenecektir. İsteklinin yeni mektubu sunması durumunda alımın devam etmesi sağlanacak ayrıca eski geçici teminat mektubu iade edilecektir. 31. TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER : Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir: a. Tedavüldeki Türk Parası, b. Bankalarca (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) verilen teminat mektupları, -54TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI c. Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir. Yukarıda “c” bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir. Teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz. Bunların saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılması zorunludur. İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları ihaleden sonra sözleşme imzalanıncaya kadar idare tarafından tutulur veya saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise ihale kararının onaylanmasını müteakip hemen iade edilir. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, idarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. 32. TEMİNATLAR : Bu yönerge kapsamında bankalarca (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) verilecek teminat mektuplarının geçerlilik süresi ve hangi mevzuata uygun olarak yükümlülüklerinin yerine getirileceği hususları dışında kapsam ve şeklinde, 4734 sayılı kanunun 35’inci maddesine göre; Kamu İhale Kurumunun tespit ettiği hususlar geçerlidir. Bu kapsamda; Teminat mektuplarının düzenlenmesinde dikkat edilecek hususlar; a. Yurt içinde faaliyet gösteren bankalarca (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) düzenlenecek olan teminat mektupları; (1) Verildiği bankanın (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)’nca tespit edilen merkez veya şubesine ait limiti içinde olmalıdır. (Teminat Mektubunda Şube Limitine Yer Verilmişse) (2) Daha önce verilmiş olan teminatlar toplamı ile şube limiti gösterilmelidir. (Teminat Mektubunda şube limitine yer verilmişse) (3) Kamu İhale Kurumunca (KİK) veya İdarece tespit edilen şekle uygun olmalıdır. (4) Kanun, kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı düzenlenmemelidir. (5) İhaleyi yapan idareye hitaben düzenlenmelidir. (6) İstekli/yüklenici adına düzenlenmelidir. (7) İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortaklar hisseleri oranında teminat verebilecekleri gibi toplam teminat miktarı, en az teminat miktarının altında kalmamak koşulu ile ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir. -55TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (8) Onay belgesinde ve idarî şartnamesinde belirtilmek şartıyla teklif/sözleşme bedeli, hangi konvertibl para cinsinden verilmişse/yapılmışsa teminat mektupları da aynı para birimi ile verilecektir. b. Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın kontrgarantili olduğu belirtilecektir. c. Geçici Teminatlarla ilgili Banka Teminat Mektupları(EK-G); (1) Süresiz olabilecektir. (2) Süreli olması halinde ise, süre tekliflerin geçerlilik süresinden en az 30 gün fazla süreli olacak ve bu sürenin yeterli olmaması halinde İdarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde [(15, 30 gün vb.)/ (1, 2, 3 ay vb.) /(1, 2, 3 yıl vb.) olarak belirtilecek şekilde] otomatik olarak uzatılacağı hükmü de yer almalıdır. (3) İhale konusu işin tam adı ilanda yer alan şekliyle belirtilmeli veya idare şartname numarası eksiksiz ve hatasız olarak yazılmalıdır. Genel olarak düzenlenmiş olmamalıdır. (4) Geçici teminatların tarihi, ihale ilânının ilk yayınlandığı günü takip eden tarihli olmalıdır. Ancak ihalenin ertelenmesi veya yenilenmesi durumunda, ilk ihale için alınmış geçici teminat mektubu kabul edilebilir. (5) İstekliler tarafından teklif ettikleri bedelin % 3 (yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verilmelidir. (6) Şartnamede opsiyon, yedek parça ve alternatif teklifin geçici teminata ilave edilmesinin istenmesi durumunda; istekliler tarafından teklif ettikleri opsiyon, yedek parça ve alternatif teklif bedelinin % 3’ü teklif bedeline ilave edilerek geçici teminat tutarı belirlenmelidir. (7) Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır. ç. Kesin teminatlarla ilgili Bankalarca (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) düzenlenecek Teminat Mektupları (EK-H); (1) Süresiz olabilecektir. (2) Süreli olması halinde ise, garanti süresi öngörülmüşse garanti süresinin bir ay sonrasını kapsayacak şekilde süreli olmalı, bu sürenin yeterli olmaması halinde İdarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler [(15, 30 gün vb.)/ (1, 2, 3 ay vb.) /(1, 2, 3 yıl vb.) olarak belirtilecek şekilde] halinde otomatik olarak uzatılacağı hükmüne yer verilmelidir. Garanti süresi öngörülmemiş ise kesin kabulün bir ay sonrasını kapsayacak şekilde süreli olmalı, bu sürenin yeterli olmaması halinde İdarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler [(15, 30 gün vb.)/ (1, 2, 3 ay vb.) /(1, 2, 3 yıl vb.) olarak belirtilecek şekilde] halinde otomatik olarak uzatılacağı hükmüne yer verilmelidir. Bu bendin (1) ve (2) maddelerinde de kesin kabulü müteakip teminatın yarısı, garanti süresi dolduktan sonra (parçalı sevkiyat öngörülmüşse kalem/kısım/gruptan sonra) kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise süresi en son biten kesin kabulü müteakip tamamı yükleniciye iade edilir. -56TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI d. Avans Teminatlarıyla İlgili Bankalarca (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) düzenlenecek Teminat Mektupları(EK-D); (1) Süresiz olabilecektir. (2) Süreli olması halinde ise; (a) Teslimatın iki yıldan az olduğu projeler için taahhüdün tamamen yerine getirip mahsup işleminin yapılmasının bir ay sonrasını kapsayacak şekilde, (b) İmalat veya inşası iki yıldan fazla olan projeler için muayenesi yapılarak teslim alınan her işin kısmi mahsup işleminin yapılmasının bir ay sonrasını kapsayacak şekilde süreli olmalı, bu sürenin yeterli olmaması halinde İdarenin ikazına lüzum kalmaksızın belirli devreler halinde otomatik olarak uzatılacağı hükmü de yer almalıdır. e. İhale konusu işin teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere isteklilerce belirlenen oranda Geçici Teminat alınır. Kesin Teminat oranı ise, ihale bedelinin % 6’sı olarak belirtilir. Bu nedenle, 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı Ek’i esaslarda belirtilen oranlar dışında teminat istenilmemesi gerekmektedir. f. Teminat mektupları süresiz olabilecektir. Ancak, yurtdışı isteklilerin yükleniminde gerçekleştirilen işlerde bazı yabancı bankaların mevzuatları gereği süresiz teminat mektubu vermeleri mümkün olmadığından işin kabulü yapılıncaya kadar veya ihale sonuçlanıncaya kadar sürenin belirli devrelerle herhangi bir bildirime gerek kalmadan uzatılacağı kaydı bulunan banka teminat mektupları da kabul edilebilecektir. g. Teklif veya sözleşmenin yabancı bir konvertibl para birimi cinsinden isteneceği veya düzenleneceği hallerde, İstekli/ İsteklilerden/ Yükleniciden alınacak olan Teminat Mektubunun tazmini halinde, tazmin tarihinde geçerli olan T.C Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak ödemenin yapılacağı hususuna Teminat Mektubunda yer verilecektir. ğ. İdarece gerek görülmesi halinde, Teminat mektuplarını düzenleyen ilgili bankadan (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) teyidi idarece yapılır. Belgegeçer ile yapılan teyitte en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir. İdare, Kesin Teminat Mektubu ve Avans Teminat Mektuplarının teyidini teminat mektuplarını düzenleyen ilgili bankanın (mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) Genel Müdürlüğünden veya şubesinden yapar. Geçici Teminat Mektuplarında ise bu işlem idare tarafından gerekli görülmesi halinde yapılır. h. İlgili mevzuatına aykırı olarak düzenlenmiş Teminat Mektupları kabul edilemez. 33. İADE EDİLEMEYEN TEMİNATLAR Mahsup işlemi tamamlandıktan sonra; işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde idarenin yazılı uyarısına rağmen talep edilmemesi nedeniyle iade edilemeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına(mevduat Bankaları ve Katılım Bankaları ile Kalkınma ve Yatırım Bankaları) iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar işin kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde talep edilmediği takdirde Hazineye gelir kaydedilir. -57TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ -59TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 34. TEKLİFLERİN ALINMASI VE AÇILMASI a. Teklifler ihale ilanında/davet yazısında belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar ihale dokümanında belirtilen İdarenin teslim yerine teslim edilmek zorundadır. (MSB Karargâhında yapılan ihaleler için MSB Genel Sekreterliği Genel Evrak Müdürlüğüne). Son teklif verme tarih ve saatine kadar isteklinin ihalenin yapılacağı yerin nizamiyesine müracaat etmesi ve nizamiyedeki işlemlerin idare nedeniyle gecikmesi halinde, isteklinin nizamiye nöbetçi subayına/astsubayına durumu belirtmesi ve nöbetçi subayı/astsubayı tarafından tutanakla bu durumun belgelendirilmesi gerekmektedir. (EK-İ) Nizamiye Nöbetçi Subayınca/Astsubayınca, isteklinin en kısa sürede MSB Genel Sekreterliği Genel Evrak Müdürlüğüne/ihale dokümanında belirtilen İdarenin teslim yerine teklif mektubunu tutanakla birlikte sunması sağlanacaktır. Bu durumda müracaatın zamanında yapılmış olduğu kabul edilir. İsteklinin teklif mektubunu vermeden ihale saatinden sonra nizamiyeden ayrılması veya teklif mektubunu MSB Genel Sekreterliği Genel Evrak Müdürlüğüne/ihale dokümanında belirtilen İdarenin teslim yerine tutanak tutturmasına rağmen teslim etmemesi halinde teklif mektupları zamanında verilmemiş kabul edilir ve işleme alınmaz. b. Posta ile gelen tekliflerini haleyi yapan idarenin ihale dokümanında belirtilen teslim yerine (MSB Karargâhında yapılan ihaleler için MSB Genel Sekreterliği Genel Evrak Müdürlüğüne) teslim saati esas alınır. Dolayısıyla ihale ilanı/davet yazısında belirtilen tarih ve saatten sonra idareye (MSB Karargâhında yapılan ihaleler için MSB Genel Sekreterliği Genel Evrak Müdürlüğüne) teslim edilen teklif mektupları zamanında verilmemiş kabul edilir ve işleme alınmaz. c. MSB Tedarik Dairesi Başkanlıkları İdarî Şube Müdürlüğünün/ihaleyi yapan makamın yetkili personeli, ihale ilanı/davet yazısında belirtilen tarih ve saatte, MSB Genel Sekreterliği Genel Evrak Müdürlüğün/ihale dokümanında belirtilen İdarenin teslim yerinde bulunacaktır. Bu personel tarafından burada bulunan bütün teklifler alınacak, aynı zamanda nizamiye nöbetçi subayı ile görüşülerek nizamiyede istekli varsa nizamiyedeki isteklinin de teklifi beklenecek ve toplanan bütün teklifler MSB Tedarik Dairesi Başkanlıkları İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi/Satınalma birimine yarım saat içerisinde teslim edilecektir. ç. MSB Tedarik Dairesi Başkanlıkları İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi/ihaleyi yapan idarenin satınalma birimi tarafından teslim alınan teklif mektuplarına teslim alınma sıra ve zamanını gösterecek şekilde EK-J Lahika-1‘de belirtildiği gibi bir İhale Teklif Zarfları Alındı Belgesi tanzim edilecektir. Toplanan teklifler MSB Tedarik Dairesi Başkanlıkları İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi/ ihaleyi yapan idarenin satınalma birimi tarafından, İhale Teklif Zarfları Alındı Belgesi ile birlikte ihale tarih ve saatinde, toplantıya davet edilmiş olan ihale komisyon üyelerinin huzurunda komisyon başkanına teslim edilir. -61TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI d. İhale komisyonu tarafından ihale toplantısına katılan isteklilerin huzurunda, son teklif verme tarih ve saatinde alınış sırasına göre teklif mektupları açılır. İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Yaklaşık maliyet açıklanmaz. Bu aşamada hiçbir teklifin reddine veya kabullüne karar verilmez. Teklif mektupları ile ilgili isteklinin kendisi veya yetkili temsilcisinin ihale komisyon toplantısında hazır bulunması durumunda; 28’inci maddenin “a” fıkrasına (teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi hariç) göre teklif zarfının üzerinde eksik olan hususlar tamamlatılarak, bu teklif mektupları da değerlendirilmeye alınır. İsteklilerin veya yetkili temsilcilerin hazır bulunmadığı durumlarda ise zarfın üzerine yazılması gereken hususlardan; isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, teklif zarflarının imzasız, mühürsüz/kaşesiz olması, tebligata esas açık adresinin bulunmaması durumunda, bunların zarfın içerisinden çıkması halinde bu teklifler değerlendirilmeye alınacaktır. Aynı zamanda isteklinin teklif zarfında telefonu, belgegeçer numarası, elektronik posta adresinin bulunmaması halinde bu teklifler değerlendirilme dışı bırakılmayacak, ihale komisyonu çalışmaları sırasında istekliye tamamlattırılacaktır. Teklifler ihale Komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. 35. TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ a. Teklif değerlendirmeye başlamadan önce ihaleyi yapan idare tarafından İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi/ihale birimince isteklinin yasaklı olup olmadığı Kamu İhale Kanununun 58’ inci maddesi ve Millî Savunma Bakanlığının (ilgili ve bağlıları dâhil) 4734 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre yaptığı ihale ve alımlardaki yasaklamalar dâhil incelenerek, İhale Komisyonuna bilgi verilir. Yasaklı istekli/istekliler değerlendirme dışı bırakılır. İhalenin herhangi bir aşamasında isteklinin yasaklandığının tespiti halinde istekli değerlendirme dışı bırakılır. b. İhale komisyonu tarafından ilk önce isteklilerin vermiş oldukları geçici teminat ve teklif mektubu (proforma fatura) incelenir. Teklif zarfının içinde teklif mektubu (proforma fatura) ve/veya geçici teminat bulunmuyorsa bu tür teklifler hiçbir şekilde değerlendirilmeye alınmayacaktır. (Geçici Teminatın istenmediği durumlar hariç). c. İhale komisyonu tarafından isteklilerin teklif mektubu (proforma fatura) ve geçici teminatının ayrıntılı değerlendirmesi yapılarak uygun olup olmadığı tespit edilir. Teklif mektubu (proforma fatura)’nda rakamla ve yazı ile teklif fiyatı yer almayan ve/veya geçici teminatı usulüne uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır. Teklif mektubu (proforma fatura)’nda teklif fiyatı) ve geçici teminata ilişkin eksiklikler ve hatalar değiştirilmez/ tamamlattırılamaz. Bu tür tekliflerin değerlendirmeye alınmama gerekçesi tutanakta yer alarak İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi tarafından istekliye ihale sonuçlandığında bildirilecektir. Bu oturuma ilişkin Zarf Açma Tutanağı (EK-K LAHİKA-1A) düzenlenerek, ihale komisyon üyeleri tarafından imzalanır. İhale komisyonunca, Teklif Mektubu (Proforma Fatura)’nda aşağıdaki hususlara yer verilip verilmediği değerlendirilir. Bunlar; (1) Teklif Mektubu (Proforma Fatura)’nun yazılı olarak düzenlenmiş olması, (2) Teklif edilen bedelin yazı ile rakamının birbirine uygun olarak açıkça yazılması, (3) İhale dokümanlarının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, (4) Üzerinde, kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, -62TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 (5) Ad soyad veya ticaret unvanı yazılarak yetkili kişilerce imzalanmış olması (6) Alımın özelliğine göre idari şartnamesinde belirtilmesi kaydıyla varsa teklif mektubu/proforma faturada bulunması gereken diğer hususlardır. Doğrudan Temin alımlarında teklif mektubu ve geçici teminat mektubu usulüne uygun olmayanların belgeleri ihale komisyonu tarafından düzelttirilir/tamamlattırılır. ç. Teklif mektubu (proforma fatura)’nda rakam ve yazı ile teklif fiyatı yer alan ve geçici teminatı uygun bulunan isteklilerin belgelerinin incelenmesine geçilir. İsteklilerin belgelerinin uygun olup olmadığı Belge Kontrol Çizelgesi düzenlenerek kontrol edilir. İhale komisyonu tarafından tespit edilen eksiklikler tutanakta belirtilir. Bu oturuma ilişkin Belge Kontrol Tutanağı (EK-K LAHİKA-1B) düzenlenerek, ihale komisyon üyeleri tarafından imzalanır. d. İsteklilerin teklifleri ihale dokümanında istenen hususlar doğrultusunda incelenerek eksik ve anlaşılamayan hususlar tespit edilerek ihale komisyonu tarafından değerlendirilir. İhale Komisyon Başkanı tarafından, teklif zarfının/zarflarının açılmasını müteakip, teknik ve idarî hususların incelenmesi için teknik ve idarî alt komisyonlar oluşturularak teklif/tekliflerin incelenmesi hususunda görev verilebilir. İhale Komisyon Başkanınca görevlendirilen Alt Komisyon/Komisyonlar, teklif/teklifleri inceledikten sonra; teknik hususlara ait rapor; teknik konuları içermesi açısından teknik terimlerin yazımında hata yapılmaması için teknik komisyonda görevli en kıdemli personel tarafından görevlendirilen teknik alt komisyon üyesi tarafından, idarî hususlara ait rapor idarî alt komisyon üyeleri adına İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi tarafından bilgisayarda yazılı hale getirilerek söz konusu alt komisyon üyelerince imzalanır. e. İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu açıklamada hiçbir şekilde, fiyat üzerinde görüşme yapılıncaya kadar teklif fiyatında değişiklik yapılması istenilmez veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla değişiklik yapılmaz. f. İhale Komisyonu tarafından yapılan inceleme neticesinde, geçici teminat (istenmesi halinde) ve teklif mektubu (proforma fatura)’nda teklif fiyatı hariç ihale komisyonu tarafından tespit edilen eksik belge, bilgi ve açıklanması gereken hususların tamamlattırılması/ cevaplandırılması/giderilmesi/düzeltilmesi, istekli/isteklilerden idarece belirlenen sürede ve ihale dokümanında belirtilen sayıda ihale komisyonu tarafından yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede tamamlattırılması/cevaplandırılması/giderilmesi/düzeltilmesi istenen hususların yerine getirilmemesi halinde istekli/isteklilere ait teklif/teklifler değerlendirme dışı bırakılır. -63TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI g. Değerlendirmenin herhangi bir aşamasında, isteklilerin teklifinde yer alan teklif mektubu (proforma fatura)’nda aritmetik hatanın tespit edilmesi halinde isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir. İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. ğ. Doğrudan temin edilecek olan alımlarda ihale onay belgesinde belirtilmek şartıyla ihale komisyonunca gerek görülmesi halinde istekli ile karşılıklı görüşme yapılabilir. Onay Belgesinin Bakan tarafından imzalandığı durumlarda, Onay Belgesi haricinde diğer bütün onay işlemleri yetkilisi dâhilinde idarenin ihale yetkilisinin onayına sunulur. Ayrıca, istekli/istekliler ile karşılıklı görüşmeler sonucunda, mutabakat sağlanan hususlara ilişkin alınacak ek onay ile İhale dokümanında değişiklikler yapılabilir, maddeler eklenebilir veya çıkarılabilir. h. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez. ı. İlk elemelerde kazanan isteklilerin silâh, araç, cihaz ve gereçlerinin tekliflerinde belirttikleri taktik ve kullanma özelliklerini karşılayıp karşılamadıkları idarî şartnamelerinde belirtilmek kaydıyla denemelerle (Demonstrasyon) saptanabilir. Bu denemelerde uygulanacak olan esaslar aşağıda belirtildiği gibi olacaktır. (1) Bu maksatla şartnamelerde belirtilen taktik kullanma özellikleri, gereç kullanma koşullarına göre hazırlanan bir tatbikatla incelenir. (2) Demonstrasyonda; silâh, araç, cihaz ve gereç sistemlerinin teknik ve taktik özelliklerinin bir sistem bütünlüğü içinde çalışma veya işleme durumu da ayrıca gözden geçirilir ve değerlendirilir. (3) Düzenlenen tatbikata uygun puantaj çizelgeleri önceden hazırlanır. Özellikler cinslerine göre gruplandırılarak katsayı ve puan takdiri yapılır. (4) Demonstrasyon, değerlendirme komisyonu üyeleri ile bu komisyona işin icabına göre katılacak yeteri kadar taktik ve teknik personelle yapılır. (5) Demonstrasyon, imkân olduğu müddetçe bir askerî birlikte, yeteri kadar araç, gereç ve cihaz kullanılarak yapılır. İlgili firma ve satıcıların cihaz, araç, silâh ve gereçleri ayrı ayrı demonstrasyona tabi tutulur ve yeterli temsilci bulundurulur. (6) Demonstrasyon neticesinde tanzim edilecek puantaj çizelgeleri esas olmak üzere bir tutanak tanzim edilerek isteklilerin başarı derecesi tespit edilir ve başarısız olanlar reddedilir. -64TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 36. AŞIRI DÜŞÜK TEKLİFLER İhale komisyonu teklifleri 35’inci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder ve nedenini istekliden sorar; imalat sürecinin, verilen hizmetin ekonomik olması; seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar; teklif edilen mal ve hizmet işinin özgünlüğü hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Fiyat görüşmesi yapılan mal ve/veya hizmet alımlarında aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmaz. 37. BÜTÜN TEKLİFLERİN REDDEDİLMESİ VE İHALENİN İPTALİ İhale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla, ihale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada, ihale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. Ancak, idare isteklilerce talepte bulunulması halinde, ihalenin iptal edilme gerekçelerini bu talepte bulunan istekliye bildirir. İhale yetkilisinin onayından önceki herhangi bir aşamada ihale komisyonu; tekliflerin yaklaşık maliyete kıyasla çok yüksek olması veya yaklaşık maliyete göre çok yüksek olmamakla birlikte mevcut ödeneğin verilen teklifleri karşılayamaması, Bakanlar Kurulunun bu Yönergedeki alımlarla ilgili ortaya koyduğu temel ilkelere uygun olmayan durumların tespiti gibi nedenlerle bütün tekliflerin reddedilmesine ve ihalenin iptaline karar verebilir. 38. İHALENİN KARARA BAĞLANMASI VE ONAYLANMASI a. Fiyat üzerinde görüşme yapılacağı belirtilen ihale/alımlarda; teklifi uygun görülen istekli veya istekliler ilk fiyat teklifleri üzerinden indirim yapmak için ihale komisyonunca fiyat görüşmelerine davet edilirler. Yapılacak davet tebligatında; davet günü, saati ve yeri belirtilir. Ayrıca tebligatta, isteklinin fiyat görüşmesine katılmadan da ihale dokümanında belirtilen şartları değiştirmemek kaydı ile ilk teklifinden yüksek olmamak üzere sadece yeni bir teklif fiyatını içeren yeni bir teklif mektubu gönderebileceği belirtilir. Davet edilen istekli/isteklilerle ihale komisyonu karşılıklı olarak fiyat üzerinde görüşerek, ihale komisyonu tarafından istekli/isteklilerin görüşmeler sırasındaki indirimli teklif ve en son indirimli teklifleri yazılı olarak alınır. Fiyat görüşmesine katılamayacak olan isteklilerin ilk teklifleri ve varsa tebligat üzerinde yaptıkları ikinci teklifleri, fiyat görüşmesinde o isteklinin son teklifi olarak kabul edilecektir. İhaledeki istekli sayısı tek de olsa fiyat üzerinde görüşme yapılır. Fiyat üzerine görüşmeler ihale komisyonunun tasarrufu çerçevesinde teklifi uygun görülen istekli veya isteklilerle elektronik ortamda veya yazışmak suretiyle de yapılabilir. Ancak onay belgesi ve idari şartnamesinde belirtilmesi kaydıyla fiyat üzerinde görüşme yapılmayabilir. İhale dokümanında istekli/isteklilerle fiyat üzerinde görüşme yapılarak ihale/alımın sonuçlandırılacağı belirtilmişse; Davet edilen istekli/isteklilerle ihale komisyonu karşılıklı olarak fiyat üzerinde görüşerek, ihale komisyonu tarafından istekli/isteklilerin görüşmeler sırasındaki indirimli teklif ve en son indirimli teklifleri yazılı olarak veya elektronik ortamda alınır. Fiyat görüşmeleri sırasında isteklilerin daha düşük fiyat teklifini verebilmelerini sağlamak amacıyla, talep etmeleri halinde kendi firmaları içindeki ilgili üniteleri ile görüşebilmeleri için haberleşme imkânı sağlanır. Ayrıca istekte bulunmaları halinde süre de verilebilir. -65TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-4 Fiyat üzerindeki görüşmelerde; İhale komisyonları mevcut tekliflerde ihale dokümanlarındaki şartları sağlayan ekonomik açıdan en avantajlı fiyat teklifini esas alır. Ayrıca; ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sadece fiyat esasına göre veya fiyat ile birlikte işletme ve bakım maliyeti, maliyet etkinliği, verimlilik, kalite ve teknik değer gibi fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin fiyat dışı unsurlarda dikkate alınarak belirleneceği ihale/alımlarda, ihale dokümanında bu unsurların parasal değerleri veya nispi ağırlıkları belirlenir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak, İhale Komisyonunca karar verilir. Fiyat görüşmesi aşamasında; farklı para birimi cinsinden verilmiş olan tekliflerin aynı para birimi cinsinden değerlendirilmesi amacıyla, ihale komisyonunca fiyat görüşmelerine başlanmadan önce fiyat görüşmesinin hangi para birimi cinsinden yapılacağı belirlenir. Fiyat görüşmeleri belirlenen bu para birimi cinsinden yapılır. Fiyat görüşmelerinin yapıldığı her gün için Resmi Gazetede yayımlanan TC Merkez Bankası çapraz kuru esas alınır. Ancak İhale Komisyon kararında ve ihale üzerinde kalan istekli ile imzalanacak sözleşmede o isteklinin Teklif Mektubu (Proforma Fatura)’nda belirttiği para birimi esas alınacaktır. b. Fiyat üzerindeki görüşmeleri müteakip, İhale Komisyonu üyelerinin tamamınca gerekçeli karar belirtilmek suretiyle hazırlanan İhale Komisyonu Kararı (EK-L) imzalanır. Hazırlanan tutanak İhale Yetkilisinin onayına sunulur. İhale komisyonlarınca alınan seçim kararları, her yıl MSB tarafından yayımlanan Harcama Yetkilileri ve Yetkileri ile belirlenen sınırlar dâhilinde, ihale, hangi ihale/harcama yetkilisi sınırında sonuçlanmış ise ihale yapan idarenin yetkilisince karar tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içinde, onaylanır veya gerekçesi açıkça belirtilmek suretiyle iptal edilir. İhale kararının onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Doğrudan Temin ile yapılan alımlarda; İhale Komisyonu tarafından Fiyat üzerinde yapılan görüşmelere müteakip (Fiyat üzerinde görüşme yapılmayacağı haller hariç), İhale Onay Belgesinde belirtilen haller kaynak ihtiyacın tamamının satın alınması için yeterli olmadığı tespit edildiği durumlarda, ihtiyaç makamından ilave ödenek talebi yapılır. İhale Onay ve ihale Dokümanında belirtilmesi kaydıyla, ihtiyaç makamınca; ilave ödenek sağlanamadığı ve ihtiyaç miktarından (% 20 den fazla) azaltma yapılması talep edildiği durumlarda ihale komisyonunca firma ile miktar ve fiyat mutabakatı sağlamak koşulu ile satın alınacak ihtiyaç miktarından azaltma yapılarak alınan karar ihale yetkilisinin onayına sunulur. c. İhalelerin İptali; (1) İlân aşamasında; yönergenin 26’ncı maddesindeki ilâna ilişkin esaslara uygun olmayan ihalelerin iptali için İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi ilgili Tedarik Birimince ihale yetkilisinin onayı alınarak ihale iptal edilir. (2) Fiyat görüşmelerinden önceki, Teklif Mektuplarının alınması, açılması, değerlendirilmesi sırasında; (a) İhale komisyonunca ihale dokümanında belirtilen hususları karşılamayan/karşılayamayan istekliler, ihale dışı bırakılarak fiyat görüşmelerine davet edilmezler. Hiçbir isteklinin ihale dokümanında belirtilen hususları karşılamaması durumunda, ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. İhale komisyonunun iptal kararı, ihale yetkilisince onaylanır. -66TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-6 (b) Teknik Şartname/Katalog/Parça numarası ve/veya İdarî Şartnamenin eksik, yetersiz ve/veya hatalı olduğu ortaya çıkarsa ihale komisyonu ihalenin iptaline karar verir. İhale komisyonunun iptal kararı, ihale yetkilisince onaylanır. (3) Fiyat görüşmeleri aşaması veya ihale dokümanında fiyat üzerinde görüşme yapılmayacağı belirtilmesi durumunda; (a) Tek istekli ve/veya birden fazla istekli ile yapılan fiyat görüşmelerinde, yaklaşık maliyet tespiti yapılmış ise ihale komisyonu, teklif fiyatının yaklaşık maliyete göre değerlendirerek, alım veya iptal kararını verir. Verilen ihale kararı ihale yetkilisinin onayına sunulur. Ancak, ihtiyaç makamının; barışta, gerginlikte veya savaş halinde ortaya çıkan ve/veya önceden öngörülemeyen, kısa sürede karşılanması gereken, karşılanmaması durumunda ulusal/uluslararası görev ve/veya sorumluluklarının yerine getirilmesini engelleyen ihtiyaçlarının tedarikinde, teklif fiyatının yaklaşık maliyetten fazla olması hali de dâhil her durumda (yaklaşık maliyetin tespit edilemediği durumlarda dâhil) tedarik yapılabilir. Ayrıca yaklaşık maliyetin üzerindeki teklifler Kamu İhale Kurumunca belirlenen usul ve esaslar kapsamında ihale komisyonunca değerlendirilerek uygun bulunması halinde kabul edilebilir. (b) Tek istekli ve/veya birden fazla istekli ile yapılan fiyat görüşmelerinde, yaklaşık maliyet tespiti yapılmış ise, ihale komisyonunca teklif fiyatının yaklaşık maliyetten az olduğu durumlarda teklifin uygun olduğuna karar verilir. Ancak, gerekçesi belirtilerek (Rekabet ortamı da göz önüne alınarak daha önce aynı şartname ile alınan malzemelerin fiyatları, alınacak malzemenin uluslararası fiyatının daha ucuz olduğuna dair belgeler, firmaların anlaşarak teklif verdiklerine dair belirtiler bulunması, vb.) ihalenin uygun olmadığına da karar verilebilir. Verilen karar İhale Yetkilisinin onayına sunulur. Tespit edilen yaklaşık maliyetin belirlendiği tarihten ihalenin ilk ilân veya ihale tarihine kadar geçerliliğini koruyamayabileceği dikkate alınarak, gerek duyulduğunda bu maliyetler ilgili mevzuata göre Fiyat Maliyet Analiz Dairesi Başkanlığı/yaklaşık maliyet tespit etmekle görevli birim ya da komisyonca güncellenir. (c) Tek istekli ve/veya birden fazla istekli ile yapılan fiyat görüşmelerinde, yaklaşık maliyet tespiti yapılamamış ise fiyat görüşmeleri sonucunda oluşan fiyat, ihale komisyonunca; Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi Başkanlığınca gönderilen fiyat ve maliyet analiz raporu esas alınarak 5’inci maddedeki temel ilkeler göz önünde bulundurularak ihale sonucunda alım veya iptal kararı alınır ve İhale Yetkilisinin onayına sunulur. ç. Yapılan ihale veya alımda; ihale veya alım konusu ihtiyacın birden fazla kalemden oluşması hallerinde her bir kalem için ayrı teklif verilebileceği belirtilmiş ise, alımın yukarıdaki şartlara göre uygun olup olmadığı ayrı ayrı değerlendirilir. Her bir kalem malzeme hangi teklifte daha uygunsa ihale komisyon kararları ona göre yazılır. Bu tür alımlarda değişik isteklilerin uygun görülen teklifleri için ayrı ayrı ihale kararı alınır. Ancak alımı planlanan ihtiyacın kaynağının özelliğine, ihale üzerinde bırakılan isteklinin konumuna göre teknik ve malî bir engel yok ise bir ihale onay belgesi ile çıkılan alım için bir ihale/değerlendirme komisyon kararı düzenlenebilir. Bu durumda alımın yapılacağı her yüklenici ile bu karara istinaden ayrı ayrı sözleşme imzalanabilir. -67TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 Değişiklik-6 d. İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi tarafından, (Kuvvet Komutanlıkları ve Bağlı Birliklerinde ilgili birimler) ihale kararları, ihale yetkilisince onaylanmadan önce, ihale üzerinde kalan isteklinin Kamu İhale Kanunun 58’inci maddesine ve Millî Savunma Bakanlığının (ilgili ve bağlıları dâhil) 4734 Sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre yaptığı ihale ve alımlarda yasaklı olup olmadığı tespit edilir. e. İhale komisyonu; tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda en düşük fiyat teklifini veren isteklinin belirlenmesinin yanında, ikinci en düşük fiyat teklifini veren istekliyi de belirleyebilir. İhale komisyonunca en düşük ikinci fiyat teklifini veren teklif sahibi istekli ile de sözleşme yapılabileceği ihale komisyon kararında belirtilerek, ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale komisyon kararına ekonomik açıdan en avantajlı en düşük fiyat teklif sahibi istekli ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci Fiyat teklif sahibi isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının Kamu İhale Kurumundan ve Tedarik Dairesi Başkanlıklarının Plan ve Malî Yönetim Şubesi Müdürlüğünden teyit ettirilerek; buna ilişkin belgenin eklenmesi sağlanır. Bu durumda, ihale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci fiyat teklif sahibi istekliye ait geçici teminatlar (istenmişse) dışındaki isteklilere ait geçici teminatlar (istenmişse) hemen iade edilir. f. Yerli Malını Teklif Eden İstekliler Lehine Fiyat Avantajı Uygulanması : İdarenin ilgili birimince/tedarik işlem şubesince, ihale dokümanlarının hazırlık safhasında ihtiyaç makamlarından İhtiyaç Bildirim Formunun gönderilmesini müteakip, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan yerli malı belgesi istenecektir. Hizmet alımı ihalelerinde yerli istekliler lehine, mal alımı ihalelerinde ise, yerli malı belgesinde tamamen yurt içinde üretildiği belgelenen malları teklif eden istekli/istekliler lehine % 15 oranına kadar fiyat avantajı uygulanabilecektir. Ancak, hizmet alımlarında yabancı istekliler ile ortak girişim yaparak, ihalelere/alımlara teklif vermek suretiyle katılan yerli istekliler bu hükümden yararlanamayacaktır. Ayrıca mal alım ihalelerinde isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için, “yerli malı” sayılan malları teklif etmesi gerekir. Uygulanacak fiyat avantajı oranı, idare tarafından tespit edilerek, ihale onay belgesinde ve İdarî Şartnamesinde belirtilecektir. Bu fiyat avantajı uygulanması işlemi; isteklilerle fiyat üzerinde yapılacak görüşme sonucunda ulaşılan, yerli malını teklif eden isteklilerin dışındaki diğer isteklilerin son teklifine yerli malını teklif eden istekli lehine uygulanacak olan fiyat avantajı oranının ilave edilmesi sonucu hesaplanacaktır. Bu uygulama sadece fiyat mukayesesinde kullanılacaktır. Sözleşme ise, fiyat üzerinde görüşmeler sonucunda oluşacak ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatı üzerinden yapılacaktır. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan belgede yurt içinde üretilmediği tespit edilen mal/hizmet alımlarına ilişkin düzenlenecek olan ihale onay belgesinde ve idarî şartnamesinde ise fiyat avantajı konusuna yer verilmeyecektir. -68TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-6 39. KESİNLEŞEN İHALE KARARININ BİLDİRİLMESİ İhale sonucu, ihale kararlarının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen 5 (beş) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli de dâhil ihaleye teklif veren bütün isteklilere imza karşılığı elden tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine bildirilir (Kesinleşen İhale Kararının Tebliğ Formu/EK-M). Mektubun postaya verilmesini müteakip isteklinin teslim aldığı tarih, Yabancı isteklilerde ise 19’uncu gün kararın isteklilere tebliğ tarihi kabul edilir. Ayrıca elektronik ortamda veya belgegeçer ile de tebliğ edilebilir. Bu şekilde yapılan tebliğlerde bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır. İhale kararlarının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere aynı şekilde bildirim yapılır. Ancak Ataşe alımlarında ihale sonucu sadece alım üzerinde kalan istekli/isteklilere sipariş talebi ile birlikte belgegeçer veya yazı ile bildirilir, geçici teminat alınmayan alımlar için alım sonucu, sadece alım üzerinde kalan istekli/isteklilere yukarıda belirtildiği gibi tebliğ edilebilir, diğer istekli/isteklilere bildirilmeyerek elektronik ortamda duyurulur. 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 11’inci maddesinin (a) bendinde belirtilen alımlarda ilgili alım usulünün tabi olduğu yöntemlere göre bildirim yapılır. -69TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM BEŞİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞME -71TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM BEŞİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞME Değişiklik-4, Değişiklik-6 40. SÖZLEŞMENİN TÜRÜ Yapılan bütün ihaleler/alımlar fiyat üzerinde görüşme yapılarak veya ihale dokümanında belirtilmesi halinde fiyat üzerinde görüşme yapılmadan yapılan değerlendirmeler neticesinde ayrıntılı özellikleri ve miktarı idarece belirlenen işin tamamı için tespit edilen toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme veya işin ayrıntılı özelliklerine dayalı olarak; idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için tespit edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme düzenlenir. Ayrıca, mal ve/veya hizmet alımlarında; tedarik konusu işin özelliği nedeniyle, tedarik miktarının, yerinin ve zamanının önceden tespit edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, idarece bu maksatla ayrılan ödeneği aşmayacak şekilde, ayrıntıları ihale dokümanında belirtilecek olan birim fiyat veya götürü bedel sözleşme düzenlenebilir. ARGE projelerinde, tedarik konusu işin özelliği nedeniyle idarece bu maksatla ayrılan ödeneği aşmayacak şekilde, ayrıntıları ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla değişik tipte sözleşme düzenlenebilir. Bu Yönerge kapsamında yapılacak alımlarda, sözleşme yapılıp yapılmayacağına ihale yetkilisince karar verilir. ve Bu husus Onay Belgesinde belirtilir. İhale ve alımlar sonucu yapılacak sözleşmelerin onay belgesinde ve idari şartnamesinde aksi belirtilmedikçe noter tasdiki/tescili zorunlu değildir. 41. SÖZLEŞMEDE YER ALMASI GEREKEN ZORUNLU HUSUSLAR Bu Yönergeye göre düzenlenecek sözleşmelerde Türkçenin yanında başka bir dilde de sözleşme hazırlanabilir. Bu durumda sözleşmenin yorumunda Türkçe metin esas alınacaktır. Ancak, sözleşmenin eki olan Türkçeye çevrilememiş bölümlerde yabancı dil geçerli olarak kabul edilecektir. Bu Yönerge çerçevesinde düzenlenecek olan sözleşmelerde; mal/hizmetin özelliğine göre ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla; 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7’nci maddesinde yer alan ve aşağıda sayılan hususlara, ilave maddeler eklenerek veya çıkarılarak düzenlenir. a. İşin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı, b. İdarenin adı ve adresi, c. Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi, ç. Varsa alt yükleniciye ilişkin bilgiler ve sorumlulukları, d. Sözleşmenin türü, bedeli ve süresi, e. Ödeme yeri ve şartları, avans verilip verilmeyeceği, verilecekse avansın şartları ve miktarı ile yıllara sari alımlarda avans teminat mektubunun iade şartları. f. Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği, g. Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dâhil olacağı. ğ. Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği. h. Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar. ı. Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar. i. j. Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar. İşin yapılma yeri. -73TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-6 k. Teslim etme ve teslim alma, şekil ve şartları. l. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ve/veya gecikme halinde uygulanacak cezalar. m. Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yapılacak iş artışları ile eksilişleri durumunda karşılıklı yükümlülükler n. Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar. o. Sözleşmede değişiklik yapılma şartları. ö. Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar. p. Sözleşmenin yorumunda esas alınacak geçerli dilin Türkçe olacağı (Ancak sözleşmenin eki olan Teknik Şartnamelerde Türkçeye çevrilememiş bölümlerdeki ilgili hususlarda Yabancı dilde olanı geçerlidir.) r. Anlaşmazlıkların çözümü. s. Sözleşmede bulunmayan hususlarda, sırası ile İdarî Şartname, Teknik Şartname ve/veya Teknik Şartname yerine geçen belge ve dokümanların esas alınacağı, ihale dokümanında belirtilen belgelerden; (1) İdarî Şartname, (2) Teknik Şartname veya Teknik Şartname yerine geçen belge ve dokümanlar, (3) Varsa zeyilname, (4) Varsa yazılı açıklamalar. (5) Teklif mektubu, (6) İdarî şartnamede sözleşmenin dokümanların sözleşmenin eki olacağı belirtilir. Ek’i olması belirtilen diğer belge ve 42. SÖZLEŞMEYE DAVET 39’uncu maddede belirtilen sürelerin bitimini ve İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesince veya İdarenin ilgili birimi tarafından, isteklinin ve planlan kaynağın özelliğine göre ihale kararına ait damga vergisinin yatırtılarak ihale işlem dosyasının Sözleşme Birimine/Sözleşme İşlem Yönetim Şubesine gönderilmesini müteakip veya MSB Maliye Dairesi Başkanlığınca ön malî kontrolü gereken hallerde bu kontrolün yapıldığının bildirilmesini izleyen günden itibaren, 7 (yedi) gün içinde ihale üzerinde kalan istekli veya yurt içinde yetkilendirdiği şahıs, kurum/kuruluş vs. kesin teminatı vermek suretiyle sözleşmeyi imzalaması için, İhale/alımı yapan idare tarafından aksi belirtilmedikçe şikâyet süresi beklenmeksizin İdareye davet edilir. İdarece hazırlanan Türkçe-İngilizce sözleşme (Sözleşmenin Türkçe hazırlanacağı ihale dokümanında belirtilen ve ihalenin yerli istekli lehine sonuçlanması halinde sadece Türkçe hazırlanan sözleşme) ve davet yazısı ihale üzerinde kalan istekliye imza karşılığı elden teslim edilir. Elden teslim edildiği tarih; sözleşmenin imzalanması hususunun ihale üzerinde kalan istekliye tebliğ tarihidir. Yüklenicinin sözleşmeyi ve davet yazısını elden teslim alacak yurt içinde temsilcisinin bulunmaması veya isteklinin talebi halinde hazırlanan sözleşme imzalanmak üzere isteklinin veya temsilcisinin tebligat adresine iadeli taahhütlü mektup ile postalanmak suretiyle gönderilebilir. Bu durumda yerli isteklilerde postaya verilmesini müteakip isteklinin teslim aldığı tarih, yabancı isteklilerde ise postaya verilmesini takip eden 19’uncu (ondokuz) gün sözleşmenin imzalanması hususunun ihale üzerinde kalan istekliye tebliğ tarihidir. -74TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-1 Tebliğ tarihini izleyen; yabancı istekliler 22 (yirmi iki), yerli istekliler ise 10 (on) gün içinde kesin teminatı vermek (kesin teminat istenmediği durumlar hariç) suretiyle, isteklinin sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir. 43. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İSTEKLİNİN GÖREV VE SORUMLULUĞU a. İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminatı vererek (kesin teminat istenmediği durumlar hariç) sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Geçici Teminat; sözleşmenin taraflarca imzalanmasını ve Kesin Teminatın ilgili Saymanlık tarafından teslim alınıp, alındığına ilişkin Menkul Kıymetler Alındısı veya Alındı Makbuzunun İdareye gönderilmesini müteakip iade edilir. b. İhale üzerinde kalan istekli, kesin teminatı vererek (kesin teminat istenmediği durumlar hariç), sözleşme imzalaması zorunluluğuna uymadığı takdirde; protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. c. Bu durumda, bu yönergenin 38’inci maddesi e bendine göre; ihale komisyon kararında, Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanabileceği belirtilmişse, 42’nci madde de belirtilen sürenin bitimini izleyen 7 (yedi) gün içinde Ekonomik Açıdan En Avantajlı İkinci Teklif Sahibi istekliye 42’nci madde de belirtilen şekilde tebligat yapılır. Tebligatı müteakip; yabancı istekliler 22 (yirmi iki), yerli istekliler ise 10 (on) günlük süre içinde kesin teminatı vermek (kesin teminat istenmediği durumlar hariç) suretiyle, bu isteklinin sözleşmeyi imzalaması gerekmektedir. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin de sözleşmeyi imzalamaması durumunda ise protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın geçici teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. 44. SÖZLEŞME YAPILMASINDA İDARENİN GÖREV VE SORUMLULUĞU İdare, 42 ve 43’üncü maddelerde yazılı süre içinde sözleşme yapılması hususunda kendisine düşen görevleri yapmakla yükümlüdür. İdare’nin bu yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli sürenin bitmesini izleyen günden itibaren en geç 5 (beş) gün içinde, 10 (on) gün süreli bir noter ihbarnamesi (yabancı istekliler ise TC Konsolosluğu veya ilgili ülkenin mevzuatına uygun olarak yetkili kurum onaylı ihbarname) ile bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir. Bu takdirde isteklinin geçici teminatı en kısa sürede geri verilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri istemeye hak kazanır. 45. İHALENİN SÖZLEŞMEYE BAĞLANMASI a. İhale Komisyon kararı verildikten sonra idare tarafından ihale üzerinde kalan istekli ile fiyat, sözleşme ve sözleşmenin Ek’leri üzerinde görüşme yapılamaz. Aynı zamanda diğer isteklilerin fiyat üzerinde yaptıkları indirim teklifleri dikkate alınmaz. İhale Kararı tebliğ işlemlerinin tamamlanmasını müteakip İhale İşlem Dosyası sözleşme imzalama işlemlerini yapacak olan Sözleşme İşlem Yönetim Şube Müdürlüğüne/İlgili birime yazı ekinde gönderilir. Sözleşmeler 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Ek’i esasların 29’uncu maddesi gereğince, mal ve hizmetin özelliğine göre İhale Dokümanında belirtilmesi kaydıyla, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 7’nci maddesinde sayılan sözleşmede yer alması zorunlu hususlara ilave hususlar eklenebilir veya 7’nci madde de sayılan hususlardan bazıları çıkarılarak tedarik yapan makamın ilgili birimi/ilgili tedarik şubesince, EK-Y’de yer alan Örnek Sözleşmeden yararlanılarak, gerektiğinde mal/hizmetin özelliğine göre mevzuat hükümlerine uygun olmak kaydı ile Örnek Sözleşmeden farklı düzenlemeler yapılarak hazırlanır. Hazırlanan Taslak Sözleşme, İhale Onay Belgesi ve/veya İdarî Şartname Ek’inde yer alır. -75TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İdare ile ihale/alım üzerinde kalan istekli arasında imzalanacak olan Sözleşme, Taslak Sözleşmeye göre, tedarik yapan makamın ilgili birimince/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesince /Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğünce hazırlanır. Hazırlanan sözleşmenin her sayfası mühürlenir. Düzenlenecek olan sözleşmelerde; sözleşmenin imzalanma işlemleri safhasının takip ve kontrolü için EK-DD’de yer alan Sözleşme Kayıt Defteri tutulur. Her malî yıl başında sözleşmeyi düzenleyen idarenin adı yazılar ve bir sıra numaradan başlayarak, sözleşme numarası verilir. Ayrıca, ihale/alım aşamasında Kamu İhale Kurumundan alınan (alınması halinde) İhale Kayıt Numarasına da yer verilir. İhale dokümanında belirtilen şartlara ve ihale komisyon kararına aykırı sözleşme düzenlenemez. b. Sözleşme, önce Yüklenici, sonra İdare adına İhale Yetkilisi tarafından imzalanır. Yüklenicinin ortak girişim olması halinde sözleşme, ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır. İhale Yetkilisinin sözleşmeyi imzaladığı tarih, sözleşmenin imzalanma tarihi olarak işlem görür. c. Yabancı istekli lehine sonuçlanan alım/ihalelerde; İhale Dokümanında sözleşmenin Türkçe ve İngilizce dilinde düzenleneceği belirtilmiş ise İdare tarafından hazırlanan Türkçe ve İngilizce sözleşme metinlerinin anlam bakımından uygunluğu sağlamak üzere, sözleşmenin Yüklenici veya yetkilendirdiği kişi/kurum tarafından alınmasını müteakip; (1) Yüklenicinin Türkiye Temsilciliği aracılığıyla yurt dışındaki yüklenici yetkilisine imzalanmak üzere yurt dışına gönderilmeden önce, (2) Türkiye’deki yüklenici yetkilisine (temsilci) sözleşme imzalama yetkisi verilmiş ise sözleşmeyi imzalamadan önce, İdarece talep edilmesi halinde, yüklenici tarafından Tercüman/Yeminli Tercüme bürolarına onaylattırılır. Tercüman/Yeminli tercüme büroları tarafından Türkçe-İngilizce sözleşmenin anlam bakımından uygunluğunun onaylanmasını müteakip sözleşme yüklenici tarafından imzalanır. ç. İhale/alımın hangi istekli lehine sonuçlanırsa sonuçlansın İhale dokümanında sözleşmenin sadece Türkçe olarak düzenleneceği belirtilmesi ve Yerli istekliler lehine sonuçlanan alım/ihaleler sonucunda, yerli yükleniciler tarafından yürütülecek olan ve sadece Türkçe olarak hazırlanması gereken mal/hizmet alımları sözleşmelerinde tercüman onayı bulunmayacaktır. Bu durumda sözleşme doğrudan yüklenici yetkilisi tarafından imzalanır. d. Yüklenici tarafından, yukarıda belirtilen şekilde imzalanan sözleşme ve kesin teminat mektubu, idareye teslim edilir. e. Tedariki yapan makamın ilgili birimi/Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü tarafından; Yüklenicinin yerleşik olduğu ülkenin noter veya mevzuatına uygun olarak yetkilendirilmiş olan noter dengi kurum/kuruluş tasdikli, Apostille kaşeli veya T.C. Konsolosluğunca onaylanmış, imza yetki belgesindeki, yetkili kişi/kişiler tarafından imzalanıp imzalanmadığının kontrol edilmesini müteakip, ihale/alımı yapan idarenin ilgili birimlerinin koordinesi alınır. -76TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-1 Koordine işlemlerinin tamamlanmasından sonra sözleşme imzalanacağı tarihte İhale Sonuç Bilgileri Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle ihale üzerinde kalan isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı bilgisayar ortamında teyit ettirilir. Yasaklı olmadığı anlaşıldıktan sonra yasaklı teyidi ve sözleşme idare adına sözleşmeyi imzalayacak olan ihale yetkilisinin imzasına sunulur. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra Yüklenici bilgileri hariç ihale ve sözleşmeye ilişkin bilgileri içerecek şekilde doldurulacak olan İhale Sonuç Formu, ihaleyi yapan İdare tarafından en geç onbeş gün içinde internet üzerinden Kamu İhale Kurumuna gönderilecektir. f. Millî Savunma Bakanlığı Karargâhında yapılan alımlarda/ihalelerde ihale kararı hangi İhale Yetkilisi Makam tarafından imzalanmışsa, sözleşme de aynı ihale yetkilisi makam tarafından imzalanır. g. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi istekli ile sözleşme imzalanmasını müteakip İhale Komisyonu kararında ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tespit edilmişse, bu istekliye ait geçici teminatın serbest bırakılması için geçici teminat mektubunu düzenleyen bankaya, teslim edilmişse teslim alan ilgili Saymanlık Müdürlüğüne yazı yazılır. ğ. Yüklenici ve İhale yetkililerince imzalanan sözleşme; (1) Onay Belgesinde ve/veya İdarî Şartnamesinde sözleşmenin notere tasdik/tescil ettirileceği özellikle belirtilmemiş ise sözleşmelerin notere tasdik/tescili yaptırılmayacaktır. (2) Onay Belgesinde ve/veya İdarî Şartnamesinde sözleşmenin notere tasdik/tescil ettirileceği özellikle belirtilmiş ise Yüklenici ve İhale Yetkililerince sözleşmenin imzalanmasını müteakip Yüklenici yetkilisi tarafından notere tasdik/tescili yaptırılacaktır. (3) Notere onaylattırılması kararı verilen ‘GİZLİ’ gizlilik dereceli projelerde sadece sözleşme metni notere onaylattırılarak ekleri gizlilik ihtiva etmesi nedeniyle notere gönderilmeyebilir. Notere onaylattırılması kararı verilen diğer projelerde sözleşme eklerinin notere gönderilip gönderilmeyeceğine ihale yetkilisince karar verilir. h. Sözleşme ile ilgili tüm masraflar yükleniciye aittir. ı İmzalanma işlemleri tamamlanan Sözleşme; Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü /tedarik makamının ilgili birimce ihale işlem dosyasına eklenerek, Yönerge hükümleri çerçevesinde işlem yapılmak üzere ilgili tedarik işlem şubesine/tedarik birimine gönderilir. Ayrıca, taraflarca imzalanan sözleşmenin “aslı” veya “aslı gibidir” onaylı bir sureti Yükleniciye gönderilir. i. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ve ihale komisyon kararında belirlenmişse Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşmeyi imzalamaması halinde, ihale kararını imzalayan İhale Yetkilisinden alınacak onaya istinaden ihale iptal edilerek, sözleşmeyi imzalama yükümlülüklerini yerine getirmeyen, ihale üzerinde kalan istekli ve/veya ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli hakkında yasaklama kararı uygulanır. Bu durumda Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğüne/ihaleyi yapan idarenin ilgili birimine gönderilen/bulunan ihale işlem dosyaları İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi /ilgili birime iade edilir. -77TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 46. İHALE SONUCUNUN İLÂNI a. Bu yönergenin ikinci ana bölümüne göre yapılan ilanlı ihalelerde; ihale sonucu, sözleşmenin istekli ve idare yetkililerince imzalanmasını müteakip en geç 15 (on beş) gün içinde tedarik yapan makamın ilgili ihale biriminin/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü/Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğünün yazılı bildirimine istinaden, tedarik yapan makamın ilgili birimince/ İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğü/ Plan ve Mali Yönetim Şubesi Müdürlüğünce, sadece elektronik ortamda yayımlanmak suretiyle ilân edilir. b. Yapılacak ilânlarda aşağıda belirtilen hususlara yer verilir: (1) İhaleyi yapan idare. (2) İhale tarihi. (3) İhale usulü. (4) İhale konusu işin adı, niteliği, türü, miktarı ve yeri. (5) İhaleye katılan istekli sayısı. (6) Üzerine ihale yapılan isteklinin adı veya ticaret unvanı. (7) Sözleşme bedeli. (8) İşin özelliği nedeniyle yukarıda belirtilen hususların bazıları çıkartılabilir, ihtiyaç duyulması halinde ilave hususlar eklenebilir. c. Ayrıca tedarik makamının ilgili birimi/ İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi/ Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğünce Doğrudan Temin Yöntemine göre yasaklı teyidinin alınmadığı durumlarda EK-Ğ LAHİKA-4 Doğrudan Temin Kayıt ve Bilgi Formu bilgileri doldurularak, Plan ve Malî Yönetim Şube Müdürlüğü/tedarik makamının ilgili birimi/ İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğünce Doğrudan Temin Kayıt ve Bilgi Formu, internet üzerinden sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip Kamu İhale Kurumuna gönderilir. -78TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM ALTINCI BÖLÜM SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI -79TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 İKİNCİ KISIM ALTINCI BÖLÜM SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI 47. FİYAT FARKI VERİLEBİLMESİ Yapılacak ihale/alımlarda esas alınacak para birimi yabancı ülke para birimi olduğunda fiyat farkı verilmeyecektir. Ancak tarihli Bakanlar Kurulu Kararının 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine gereğince yapılan alımlarda ise onay belgesinde belirtilmesi kaydıyla fiyat farkı verilebilir. Yıllara sâri alımlarda TL cinsinden sözleşme yapılması ve ihale dokümanında yer verilmesi halinde, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri kapsamında çıkarılan fiyat farkı verilmesine ilişkin hükümleri düzenleyen Bakanlar Kurulu Kararına göre fiyat farkı uygulanır. Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usuller de sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Fiyat farkının hesaplama işlemi Tedarik Dairesinin ilgili tedarik şubesince/tedarik yapan makamın ilgili birimince yapılır. 48. EK KESİN TEMİNAT Yapılacak ihale/alımlarda esas alınacak para biriminin döviz cinsinden olması halinde, fiyat farkı verilmeyeceğinden ek kesin teminat da alınmayacaktır. Ancak ek sözleşme ile fiyat artırımları yapıldığı durumlarda ve ek sözleşme düzenlenmeksizin sözleşme kapsamında yapılacak iş artışlarında artan bedelin % 6 (yüzdealtı)’sı oranında Ek Kesin Teminat alınacaktır. Bu Ek Kesin Teminatın verilmesinde, kesin teminatın alınmasına ilişkin usul ve esaslar geçerlidir. Fiyat farkı uygulanacak ihalelerde ise MSB Tedarik Dairesinin ilgili tedarik şubesinin/tedarik yapan makamın ilgili biriminin tespit etmiş olduğu fiyat farkının % 6 (yüzde altı)’sı oranında ek kesin teminat alınacaktır. Yüklenici fiyat farkının tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde ek kesin teminat mektubunu MSB Tedarik Dairesi Başkanlıklarına/tedarik yapan makama teslim etmek zorundadır. Bu süre içerisinde ek kesin teminat mektubunun teslim edilmemesi durumunda ihaleye ait kesin teminat mektubu sözleşme sonunda hazineye irad kayıt edilecektir. Bu nedenle sözleşme fesih edilmez. Anılan işlemler ilgili tedarik şubesince/tedarik yapan makamın ilgili birimince yürütülecektir. Ancak sözleşmeye göre teslimatların partiler halinde yapılması ve idarede bulunan yükleniciye ait kesin teminatın fiyat farkını karşılaması halinde ek kesin teminat veya ek kesin teminatı karşılayan kısmı alınmaz. 49. SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLARI a. Mücbir Sebep Halleri: İdare, Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün kısmen veya tamamen yerine getirmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde bu durumun (b) fıkrasında belirtilen yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul eder. (1) Olağanüstü tabiat olayları, zelzele, yangın, su baskını gibi doğal afetlerin meydana gelmesi, (2) İmalatın yapıldığı işyeri, fabrika ve mıntıkada taahhüdü önemli ölçüde etkileyen kanunî grev, ayaklanma ve taşımada ulaşımın engellenmesi, -81TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (3) Genel salgın hastalık ve kıtlık olması veya bu nedenler ile giriş ve çıkışın işçi veya malzeme ulaşımının engellenmesi, (4) Harp ve abluka hali olması, kısmî veya genel seferberlik ilânı, (Normal dönemde yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak kabul edilecek olan bu durum, bahsedilen aşamalarda yapılan sözleşmelerde mücbir sebep olarak ileri sürülemez.) (5) FOB/FCA teslim şekillerinde, idarenin anlaşmalı olduğu taşıma firmalarının malzemeyi taşıyamaması veya idarenin taşımayı yapacak taşıyıcı firma gösterememesi, (6) Taşıma esnasında taşımayı engelleyen kara, deniz ve hava kazalarının vuku bulması, (7) İdare ve/veya ülkesindeki yetkili kurum ve kuruluşların işlemlerinden kaynaklanan ve sorumluluğu yükleniciye ait olmayan yer tesliminin yapılamaması, projelerin onaylanmaması, ödenek yetersizliği, teslim limanı ve taşıma aracında değişiklik olması gibi durumlar, (8) Türk resmi makam ve mercileri veya yüklenicinin memleketindeki resmi makamların karar ve işlemleri, malzeme ihraç lisansına tabi ise ihraç lisansının alınamaması veya alınmış ise iptal edilmesi sonucu ithalatın imkansız hale gelmesi veya gecikmesi, (9) Tedarike konu işin özelliği nedeniyle idarî şartnamede belirtilmek kaydıyla İdarece ilave edilecek diğer hallerdir. (10) Ayrıca, İdarenin sebebiyet verdiği ve/veya uygun gördüğü hallerdir. İdarî Şartnamede belirtilmesi kaydıyla yukarıda belirtilen mücbir sebep halleri, ham madde temin edilen ülkeler için de geçerli olacaktır. b. Yukarıda sayılan mücbir sebep hallerinin tevsik şekilleri : (1) (a) fıkrasının (1), (2), (3), (4), (6) ve (9) alt bendindeki olaylar yüklenicinin bulunduğu ülkenin resmi makamlarından veya mahalli oda tarafından tasdik edilmiş veya olayın olduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış belgeler ile tevsik edilecektir. (2) (a) fıkrasının (5)’inci alt bendindeki olayın idarenin nakliye şirketlerinin FOB/FCA limanındaki acente veya bürolarından yoksa liman idaresinden en geç Konşimento düzenleme tarihi itibarıyla alınacak bir resmi yazı (varsa o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylı) ile tevsik edilmesi şarttır. (3) (a) fıkrasının (8)’inci alt bendindeki olayın TC Resmi makamlarından ve/veya yüklenicinin bulunduğu memleketin resmi makamlarından (o ülkedeki Türk Konsolosluğunca onaylanmış şekli ile) tevsik edilmesi şarttır. c. Mücbir sebep/sebeplerin ihbarı ve süre uzatımı verilmesi şartları : (1) Süre uzatımı verilebilmesi için Yüklenicinin, mücbir sebep/sebeplerin meydana geldiği tarihi izleyen 20 (yirmi) gün içinde, (b) fıkrasında belirtilen yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması zorunludur. Ancak mal/hizmet ve yapım işinin özelliğine göre ihale dokümanında belirtilmesi kaydıyla bu bildirim ve/veya belgelendirme süresi için farklı düzenleme yapılabilir. (2) Söz konusu belgelerde, sözleşme konusu malzemeye ait açılmış ise akreditif numarasının, sözleşme numarasının, olayın mahiyetinin, taahhüde tesir derecesinin, talep edilen süre miktarının yüklenici veya yetkili kuruluşu tarafından belirtilmesi şarttır. -82TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (3) Yüklenicinin süre isteğinin kabul edilmesi halinde verilecek cezasız süreyi içeren onay, ilgili işlem şube müdürlüğünce hazırlanır ve ihale yetkilisinin onayına sunularak yürütülür, yükleniciye de en kısa zamanda bilgi verilir. Süre isteğinin kabul edilmemesi halinde ise durum yükleniciye en kısa zamanda bildirilerek, sözleşme hükümleri uygulanır. (4) 49’uncu madde “a” fıkrasında belirtilen mücbir sebep hallerinden birinin veya bir kaçının vukuunda bu hallerin taahhüde tesir derecesine göre idarece, sözleşme süresi uzatılabilir veya sözleşmenin yerine getirilemeyeceği anlaşılmış ise sözleşme tasfiye edilir. Bu maddeye göre tasfiye halinde, yüklenicinin kesin teminatı iade edilir ve yükleniciye ihalelere katılma ile ilgili herhangi bir yasaklama cezası verilmez. Mücbir sebep/sebepler nedeniyle sözleşmenin tasfiye edilmesi veya süre uzatımı verilmesi durumunda yüklenici idareden herhangi bir ad altında hak, menfaat, fiyat farkı ve/veya tazminat vb. taleplerde bulunamaz. (5) Mücbir sebep nedeniyle tanınan süre toplamı, sözleşmede belirtilen teslim süresinin yarısını geçtiği takdirde, idare sözleşmenin tasfiyesini isteme hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin tasfiyesi hâlinde, mücbir sebep şartlarına maruz kalan yüklenicinin, bu durumu mücbir sebep hallerinde istenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur. Bu durumda varsa ödenen avans ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte 30 (otuz) takvim günü içinde yüklenici tarafından idarenin belirttiği hesaba geri ödenir. Akreditif açılmış ise iptal edilir. İdare tarafından da Avans Teminat Mektubu (Avans verilmişse) ve Kesin Teminat Mektubu serbest bırakır. Avansın geri iade edilmediği durumda, avans teminatı irad kaydedilir. Bu işlemin bitimini müteakip kesin teminat iade edilir. (6) Mücbir sebep/sebeplerin oluşması durumunda, bu zamana kadar kabul edilerek teslim alınmış malzemenin (teslim edilmemiş veya kabul edilmemiş malzemeden dolayı malzemenin bütünlüğü ve performansı etkilenmiyor ise) bedeli yükleniciye ödenerek; (a) Teslim alınamayan malzemeye ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilebileceğinin anlaşılması durumunda Yükleniciye, ilgili işlem şubesince ihale yetkilisinden “Ek Süre Onayı” alınarak, (5) Nu’lı alt bendi göz önünde bulundurularak, ilâve süre verilir. Söz konusu ilave sürenin toplamı sözleşmede belirtilen teslim süresinin yarısını geçtiği takdirde, idare sözleşmenin tasfiyesini isteyebilir. (b) Sözleşme şartlarının yüklenici tarafından yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması veya bu maddenin (5) Nu’lı alt bendindeki durumda sözleşmenin tasfiyesine karar verilmiş ise teslim alınamayan malzeme ile ilgili akreditif açılmış ise iptal edilir. Ayrıca teslim alınarak kabulü yapılmış malzemeye ilişkin sözleşme şartlarının yerine getirilmesini müteakip teslim alınamayan malzemeye ait kesin teminat, yükleniciye en kısa sürede iade edilir. (Örneğin; sözleşme konusu 5 kalem malzemeden 2 kaleminin teslimi ve kabulünü müteakip, mücbir sebep/sebeplerin ortaya çıkması halinde, sadece teslim alınan 2 kalem malzemenin garanti süresi, eğitimi, montajı vb. durumları varsa bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini müteakip, kesin teminatı serbest bırakılır.) (7) Mücbir sebep/sebeplerin oluşması ve bu zamana kadar teslim edilmemiş veya kabul edilmemiş malzemeden dolayı malzemenin bütünlüğünün ve performansının etkileniyor olması durumunda; (a) İdare tarafından, yüklenicinin sözleşme şartlarını yerine getirebileceğinin anlaşılması durumunda Yükleniciye ilgili işlem şubesince ihale yetkilisinden “Ek Süre Onayı” alınarak, (5) Nu’lı alt bendi göz önünde bulundurularak, ilâve süre verilir. Söz konusu ilave sürenin toplamı sözleşmede belirtilen teslim süresinin yarısını geçtiği taktirde, idare sözleşmenin tasfiyesini isteyebilir. -83TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (b) Sözleşme şartlarının yüklenici tarafından yerine getirilemeyeceğinin anlaşılması veya bu maddenin (5) Nu’lı alt bendindeki durumda sözleşmenin tasfiyesine karar verilmiş ise, Türkiye’de teslim birliğinde olan malzeme de dâhil teslim alınan malzeme kullanılmamışsa yükleniciye teslim edilir ve malzeme her türlü masrafı yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından yurt dışına çıkarılır. (Yurt dışına çıkarılacak malzemenin Son Kullanıcı Belgesi, yüklenici tarafından idareye geri verilecektir. Yüklenicinin bu belgeyi geri vermemesi durumunda, malzemenin sevkine izin verilmeyecektir) Bu durumda varsa yükleniciye ödenen akreditif ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte geri alınarak hazineye irad kaydedilir. Açılan akreditifin bakiye kısmının tamamı iptal edilir. Kesin teminatı ödenen akreditif bedeli geri alınmak kaydıyla iade edilir ve yükleniciye ihalelere katılmaktan yasaklama cezası verilmez. Ödenen akreditif yüklenici tarafından geri ödenmezse kesin teminatı irad kaydedilir ve yükleniciye ihalelere katılmaktan yasaklama kararı verilir. Ancak teslim alınan malzeme kullanılmış ise, kullanılan malzemeye ait sevk vesaiki mukabilinde ödenen akreditif yükleniciden geri alınmaz. (8) Mücbir sebep hali ihraç lisansından kaynaklanıyor ise; (a) Son kullanıcı belgesinin idare tarafından yükleniciye verilmesini müteakip 60 (altmış) gün içinde ihraç lisansının alınamaması ve bu durumun belgelendirilmesi kaydıyla 60 (altmış) günün bitiminde, (b) Yüklenici tarafından ihraç lisansının alınmasını takiben, ihraç lisansının ihraç lisansını veren ülke tarafından iptal edilmesi ve bu durumunun belgelendirilmesi kaydıyla hemen, (c) Türk Resmi Makam ve Mercileri veya imalatçının veya yüklenicinin ülkesindeki Resmi Makam ve Mercilerin karar ve işlemleri nedeniyle ise idarenin belirleyeceği sürede, İdare sözleşmenin tasfiyesini istemek hakkına sahip olacaktır. Sözleşmenin tasfiyesi halinde, mücbir sebep şartlarına maruz kalan yüklenicinin, bu durumu mücbir sebep hallerinde istenen belgelerle tevsik etmesi zorunludur. Bu durumda varsa ödenen avans ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte 30 (otuz) takvim günü içinde yüklenici tarafından idarenin belirttiği hesaba geri ödenir. Akreditif açılmış ise iptal edilir. İdare tarafından da Avans Teminat Mektubu (Avans verilmişse) ve Kesin Teminat Mektubu serbest bırakır. Avansın geri iade edilmediği durumda, avans teminatı irad kaydedilir. Bu işlemin bitimini müteakip kesin teminat iade edilir. ç. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek, yukarıdaki esaslar doğrultusunda kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir. 50. DENETİM : a. İmalat ve üretim süreci gerektiren her türlü alımlarda imalat ve üretimi tamamlandıktan sonra kontrol imkanı olmayan hususlar için satın alınacak mala ara denetim hizmeti verilmesine ihtiyaç duyulursa, Teknik Şartnamelerin denetim ve muayene metotları maddesi altında ara denetimde aranacak hususlar yazılır ve tedariki MSB tarafından yapılan alımlarda kullanılacak şartnameler nihai onay makamı tarafından, MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığının görüşü alınarak onaylanır. -84TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 b. Kritik ve karmaşık nitelikte olan ve/veya yıllara sari üretim gerektiren tedariklerde, ihtiyaç duyulması halinde, Teknik Şartnamede veya Teknik Şartname yerine kullanılan dokümanda yazılı teknik isteklerin nasıl icra edileceğine dair esasları belirleyen bir kalite planının, istenip istenmeyeceği ihale dokümanında belirtilir. Ara denetim faaliyetleri ve kalite planına ilişkin hususların “TSK Mal Alımları Kalite Güvence Hizmetleri Yönergesi” esasları dâhilinde yürütüleceği teknik şartnamelere veya teknik şartname yerine kullanılan dokümanlara yazılır. 51. MUAYENE, KABUL VE GARANTİ İŞLEMLERİ : Teslim edilen mal ve/veya hizmetin muayene ve kabul işlemleri, ihale yetkilisinin onayı ile kurulacak olan en az üç ve tek kişiden oluşan muayene ve kabul komisyonları tarafından yapılır. (Akaryakıt Emanet Mal Çeki (AEÇM) ile araç ve gereçlerin direkt depolarına alınan yakıtlar hariç) a. Mal Alımları; TSK Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine göre yapılır. (Akaryakıt Emanet Mal Çeki (AEÇM) ile alınan akaryakıtlar idarenin belirleyeceği denetim ve muayene esaslarına göre) b. Hizmet Alımları; Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine göre yapılır. Ancak Millî Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığından (MSB ANT Bşk.lığı); (Akaryakıt tedarik Yüklenicisinden ANT.Bşk.lığı depoları, ihtiyaç makamları ana depoları, taşıma yüklenicisi depolarına akaryakıt taşınmasına ilişkin) yapılan hizmet alımlarında, örneği EK-BB’de bulunan, MSB ANT.Bşk.lığınca tanzim edilen ve hizmet alan ihtiyaç makamlarının ilgili mal saymanlıklarınca imzalanan Aylık Akaryakıt Taşıma Hizmet İşleri Kabul Teklif Belgesi ve Tutanağı, hizmetin gerçekleştirildiğini kanıtlayan belge olarak kabul edilir ve muayeneye ilişkin başka belge aranmaz. Hizmet alımlarında; Türk Silahlı Kuvvetleri Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi ekinde bulunan “Hizmet İşleri Kabul Tutanağı” ile hizmet muayene komisyonları tarafından teslim alınır. Bu tutanak Harcama Yetkilisi veya ihale yetkilisince onaylanır. Bu belgeler ANT.Bşk.lığından yapılan akaryakıt taşımalarına ilişkin hizmet alımlarında aranmaz. c. Danışmanlık Hizmeti Alımları; Danışmanlık hizmet alımları muayene ve kabul yönetmeliğine göre yapılır. Prensip olarak mal ve/veya hizmet, yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Ancak ihale dokümanında belirtilmek kaydıyla; (1) Yurt dışında yerleşik yüklenicilerden gerçekleştirilen ve teslim şekli FOB/FCA vb. olan tedariklerde mal ve/veya hizmetin muayenesi yurt dışında ya da üretim aşamasında yapılan fabrika test raporlarına istinaden idareye teslim edildikten sonra da idarece, (2) İdareye hemen verilmesi mümkün olmayan ve özellikleri nedeniyle başka yerlerde teslim alınan mal/hizmetlerin muayeneleri üretim tesislerinde veya özel testlerin yapılacağı yerde, (3) İşin özelliği nedeniyle fonksiyon testi gerektiren ve testin, imalatçı tesislerinde yapılması gerektiği durumlarda muayene, mal sorumlusu üyenin de katılımı ile imalatçı tesislerinde yapılabilir. Bu durumda fiziksel muayene, fonksiyon testini müteakip malın teslim birliğinde yapılır. -85TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İşin gizliliği ve özelliğine binaen ihtiyaç makamının talebi, MSB Klt.Ynt.D. Bşk.lığının koordine veya uygun görüşü ve İhale Onay Belgesi ve İdarî Şartnamede belirtmek kaydıyla muayeneler özel komisyon oluşturmak suretiyle gerçekleştirilebilir. Bu maddenin b ve c bendine göre yapılacak (Hizmet ve Danışmanlık) ihaleler için ihaleyi yapan makam, MSB Kalite Yönetim Dairesi Başkanlığından ayrıca bir görüş istemez. (a) Yurt dışından gelen malzemeler, gümrükten çekilerek malzeme orijinal ambalajı açılmadan İlgili mal saymanlığı veya transit mal saymanlığına teslim edilir. Orijinal ambalajda faturaya ilave başka malzeme çıkması durumunda fazla malzeme ile ilgili bütün masraflar yükleniciye ait olmak üzere idarenin kontrolünde yurt dışı çıkış işlemleri yapılır veya bizzat idare tarafından yurt dışındaki firma adresine gönderilir. İdarece verilen süre içerisinde yurt dışı çıkış işlemlerinin yerine getirilmemesi halinde, fiziki sayım tutanağında bu durum belirtilir. İlgili mal saymanlığınca düzenlenerek fazla malzeme irada alınarak ilgili tedarik şubesi/birimine bildirilir. ç. Garanti İşlemleri: Malzeme garanti süresi içerisinde iken kullanıcının hatası olmaksızın meydana gelecek her türlü arıza ve eksiklikler yüklenici tarafından giderilecektir. Arıza ve eksikliklerin giderilmesi için yüklenici, saymanlık/kullanıcı birlik ve ilgili işlem şubesi birlikte sevk zamanını ve yerini tespit edecektir. Arızalı malzemenin gümrük çıkış ve giriş işlemleri yüklenici ya da idare tarafından yapılabilir. Ancak gümrük çıkış ve giriş masrafları Yüklenici tarafından ödenir. Arızalı malzemenin gümrük çıkış ve giriş işlemleri yüklenici tarafından yapıldığında yüklenicinin gümrük müşavirine sadece arızalı malzemenin gümrük işlemleri için olmak kaydıyla yetki verilebilir. Bu işlemden dolayı yüklenici her hangi bir hak ve menfaat talebinde bulunamaz. (1) Garanti süresi içerisinde ve sonrasında, kullanıcı hatası olmaksızın meydana gelecek olan arıza ve yenileştirme için gerekli olan yedek parça temini, (2) Garanti süresi sonrası bakım onarım işlemleri, (3) Sözleşmesinde öngörülen yedek parça temin garantisi süresi içerisinde yedek parça temini işlemleri, İhtiyaç makamları tarafından yapılacaktır. Bu işlemler sırasında yüklenici ile olabilecek sorunlarda tedarik makamına bilgi verilecektir. d. Kabul ve muayene dokümanlarının Teknik Şartnameye ek olarak hazırlanması, nihai onayın MSB tarafından verilmesi; bunun mümkün olmaması halinde sözleşmede belirtilen Proje Yönetim Makamınca onaylanması, sözleşmede Proje Yönetim Makamı tanımlanmamışsa, İhtiyaç Sahibi Makam tarafından kabul ve muayene dokümanının onaylanacaktır. e. ARGE projelerinin muayenesi ve ara denetimi yürürlükteki MSB Araştırma Geliştirme ve Teknoloji Faaliyetleri Yönergesine göre yapılır. -86TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İKİNCİ KISIM YEDİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK, SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE FESHİ -87TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-1, Değişiklik-2, Değişiklik-4, Değişiklik-7 İKİNCİ KISIM YEDİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMEDE DEĞİŞİKLİK, SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE FESHİ 52. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : Sözleşme imzalandıktan sonra sözleşme bedeli (“c” bendi hariç) değişmemek ve idare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, a. İşin yapılma veya teslim yeri/teslim şekli, b. İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları, c. Sözleşmenin uygulanması sırasında, sözleşme konusu mal ve hizmetlerin niteliğinde, işlevlerinde ve kullanım amaçlarında iyileştirme yapılmasının, sözleşmenin devamı için zorunlu olması veya idarenin hizmet ve ihtiyaçları bakımından zorunlu diğer hallerin mevcut olması durumunda; aşağıda belirtilen şartlarda sözleşme hükümlerinde ek sözleşme ile değişiklik yapılabilir veya sulhen tasfiye sözleşmesi düzenlenebilir. (1) İhtiyaç Makamı ve Yüklenici tarafından kabul edilmesi, MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığı/MSB dışındaki TSK’nın ilgili tedarik makamlarının ilgili birimleri/ARGE projeleri için MSB ARGE ve Tekno.D.Bşk.lığı tarafından teknik olarak uygun görülmesi gerekir. (2) MSB Fiyat ve Maliyet Analiz Dairesi Başkanlığı/MSB dışındaki TSK’nın ilgili tedarik makamlarının ilgili birimleri tarafından İdarenin bu maksatla görevlendirilmiş personelince fiyat yönünden değerlendirilmesi yapılır. (3) Yapılan değerlendirmeler sonucunda; maddi ve hukuki sebeplerle kamu menfaatinin bulunduğunun tespit edilmesi halinde, 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince, tedarik makamının ilgili şubesi tarafından, ek sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi için ihale yetkilisi onayı alınır. (4) Ek Sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi için alınacak ihale yetkilisi onayı; işleme ilişkin Sözleşme, İdare adına hangi ihale yetkilisi makam tarafından imzalanmışsa, aynı ihale yetkilisi makam tarafından imzalanır. (5) Söz konusu ihale yetkilisi onayına uygun olarak tedarik makamının ilgili şubesi tarafından ek sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi taslağı hazırlanır. Yapılacak değişiklik ile vazgeçilen veya tanınan ya da terkin edilen hak ve menfaatin değeri dikkate alınmak suretiyle; (a) Tutara ilişkin olmayanlar ile 1.000.000 Türk Lirasına kadar olanlarda, MSB Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığından hukuki görüşü alınarak, ilgili tedarik makamının ihale yetkilisinden alınacak onay ile, (b) Tutarı 1.000.000 Türk Lirasından 3.000.000 (dâhil) Türk Lirasına kadar olanlarda, Hukukî Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu görüşü alınarak, ilgili Müsteşar Yardımcısından /Kuvvet Komutanlıklarının Lojistik Komutanlarından/ Başkanlarından alınacak Bakanlık onayı ile, (c) Tutarı 3.000.000 Türk Lirasından 5.000.000 (dâhil) Türk Lirasına kadar olanlarda, Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu görüşü alınarak, Müsteşarlık Makamından alınacak Bakanlık onayı ile, (ç) Tutarı 5.000.000 Türk Lirasından 10.000.000 (dâhil) Türk Lirasına kadar olanlarda, Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu görüşü alınarak, Millî Savunma Bakanından alınacak Bakanlık onayı ile, (d) Tutarı 10.000.000 Türk Lirasından fazla olanlarda, Hukuki Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu görüşü ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak, Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulunun onayı ile, Ek Sözleşme ya da sulhen tasfiye sözleşmesi yapılır. Söz konusu tutarlar, 2012 yılı için tespit edilmiş tutarlardır. Tutarlar, müteakip yıllar için her yıl Ocak ayı içerisinde Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecektir. Bu belirlemeden önce yapılacak işlemlerde, ek sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi için alınan ihale yetkilisi onay tarihinde geçerli olan tutar esas alınacaktır. -89TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-1, Değişiklik-2, Değişiklik-4, Değişiklik-8 (6) Hukukî Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu; MSB Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığınca teşkil ettirilir. (7) MSB dışındaki TSK’nın ilgili tedarik makamlarının; tutara ilişkin olmayanlar ile 1.000.000 Türk Lirasına kadar olan ek sözleşme/sulhen tasfiye sözleşme işlemleri; MSB Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığı’ndan alınacak görüş ve tutarı 1.000.000 Türk Lirası ile 3.000.000 Türk Lirasına kadar olanlarda Hukukî Uyuşmazlık Değerlendirme Komisyonu görüşü de dâhil olmak üzere MSB dışındaki TSK’nın ilgili tedarik makamları tarafından yapılacaktır. MSB dışındaki TSK’nın ilgili tedarik makamlarının; tutarı 3.000.000 Türk Lirasını aşan ek sözleşme /sulhen tasfiye sözleşme işlemleri için, ihale/harcama yetkilisinden alınacak onay ile onaya uygun olarak hazırlanacak olan ek sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi taslağı, Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı Tedarik Koordinasyon Şubesi Müdürlüğüne gönderilecektir. Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı Tedarik Koordinasyon Şubesi Müdürlüğü tarafından alınacak görüş ve onaylar; MSB dışındaki TSK’nın ilgili tedarik makamlarına gönderilir. (8) Ek Sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi yapılmasına ilişkin ihale/harcama yetkilisi onayı; idare adına hangi ihale yetkilisi makam tarafından imzalanmışsa, Ek Sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi de aynı ihale ihale/harcama yetkilisi makam tarafından imzalanır. Ek Sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi önce yüklenici yetkilisi sonra İdare adına idarenin ihale/harcama yetkilisi tarafından imzalanır. (9) Ek Sözleşme/sulhen tasfiye sözleşmesi imzası aşamasında Yüklenicinin yasaklı olup olmadığı sorgulanmaz. 53. SÖZLEŞME DEVRİ : a. Devire İlişkin Şartlar: Zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni alınmak kaydıyla Sözleşmenin devri mümkündür. Ayrıca, isim ve statü değişikliği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden 3 (üç) yıl içerisinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz, bu husus idare tarafından tespit edilecektir. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesinin ardından, devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6’sı oranında kesin teminatı idareye vermek zorundadır. Bu durumda idare, devredenden almış olduğu kesin teminatı varsa ek kesin teminatı devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade edecektir. Devir sözleşmesinde ihale yetkilisi, devreden ve devir alanın imzaları ile devreden ve devir alanın isim ve statü değişikliği yapılan devirler hariç olmak üzere bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden 3 (üç) yıl içerisinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşmenin devredilip veya devir alınmadığına ilişkin ileriye ve geriye dönük beyan ve taahhütlerinin bulunması ve devir alacakların ilk ihaledeki şartları gerçekleştirmesi zorunludur. Sözleşmenin devrinin ihale yetkilisi tarafından onaylanması, devredeni, devir tarihine kadar yapmış olduğu işlere ilişkin sorumluluktan kurtarmaz. b. İzinsiz Devir Hali: Yüklenicinin izinsiz devir yapması halinde sözleşme fesih edilir ve yüklenici hakkında bu yönergenin 54 ve 70’inci maddelerine göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin izinsiz devredilmesi veya isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, ilk sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden ileriye veya geriye dönük olarak üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden ileriye veya geriye dönük olarak 3 (üç) yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alan hakkında bu Yönergenin 54 ve 70’inci madde hükümleri uygulanır. 54. SÖZLEŞMENİN FESHİ VE TASFİYESİ : a. Gecikme Cezası: (1) Yüklenici, bu Yönergenin mücbir sebep/sebeplerinde belirtilen süre uzatımı ve bu yönergede belirtilen sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışlarından kaynaklanan haller hariç, malzemenin teslim süresi içerisinde teslim edilmediği takdirde geçen her takvim günü için İdareye geciken malzeme bedelinin 0.0005 (on bindebeşi)’i nispetinde gecikme cezası ödeyecektir. Ancak, geciken malzeme sistemin bütünlüğünü ve performansını etkiliyor ise gecikilen her takvim günü için geciken malzeme yerine sözleşme bedelinin 0.0005 (on bindebeşi)’i nispetinde ceza -90TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ödeyecektir. Toplam ceza tutarı hiçbir şekilde sözleşme bedelini aşamaz. Değişiklik-2 İdareler tedarik edilecek olan mal ve/veya hizmetin niteliğine göre gecikme halinde İdarenin uğrayacağı muhtemel zararı dikkate alarak yukarıda belirtilen oran dışında uygun bir oran da belirleyebilirler. İhale ve alım usulü ve/veya alınacak malzeme ve hizmetin cinsine ve özelliğine bağlı olarak idarî şartnamesinde belirtilmek kaydıyla bu oranlar 0.0001 (onbinde bir)’den az 0.02 (yüzdeiki)’den fazla olmayacak şekilde düzenlenebilir. Sözleşme bedeli döviz cinsinden belirlenen ve yüklenicisi yerli firma olan yurt içi alımlarda cezanın istihkaktan kesilmesi gereken hallerde cezanın Türk Lirasının hesaplanmasında ödemeye esas döviz kuru İhale dokümanında belirtilir. (2) Gecikme cezası, yüklenici tarafından nakden ödenecektir. Nakden ödenmemesi halinde gecikme cezası yükleniciye ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın, idare tarafından varsa istihkakından (akreditiften), yoksa teminattan veya varsa ek kesin teminattan kesilir. Bu cezanın ödemelerden karşılanmaması halinde, yükleniciden ayrıca tahsil edilir. (3) Bu gecikme sözleşmede belirtilen teslim süresinin yarısını geçtiği takdirde idare sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. (4) Gecikme Cezaları ilgili saymanlığın ilgili hesabına irat kaydedilir. b. İdarenin Sözleşmeyi Feshetmesi : Sözleşme yapıldıktan sonra yüklenicinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü, şartname ve sözleşme hükümlerine uygun olarak kısmen veya tamamen yerine getirmemesi halinde, idarenin en az 10 (on) gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Akreditif açılmış ise iptal edilir. Yükleniciye verilen bu süre gecikme cezasına tabidir. c. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin bu Yönergenin 69’uncu maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde sözleşme fesih edilir. Bu durumda ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Akreditif açılmış ise iptal edilir. ç. Sözleşmeden önceki yasak fiil ve davranışlar nedeniyle sözleşme yapıldıktan sonraki aşamada fesih : Yüklenicinin, ihale sürecinde bu Yönergenin 21’inci maddesine göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Akreditif açılmış ise iptal edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olduğunun tedarik işlem şubesince belirtildiği durumlarda ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla; (1) Tedarik işlem şubesince, işin ivedi olup olmadığı ihtiyaç makamına sorulmak suretiyle tespit edilmesini müteakip, taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması, (2) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması (Tedarik işlem şubesince, İhale aşamasında birden fazla firmanın teklif vermesi ve bunlardan ihale dokümanındaki şartları karşılayarak fiyat görüşmelerine birden fazla isteklinin çağrılmış -91TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI olması halinde diğer firmalarla görüşülerek karar verilecek, tek firma alımlarında ise ihtiyaç makamının görüşüne göre karar verilecektir.), (3) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması (Hukuk Müşavirliğinin görüşü alınarak işlem şubesince karar verilecektir.), Hallerinde (yukarıdaki her üç maddenin de birlikte olması durumunda), idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, yüklenici hakkında ihalelere katılmaktan yasaklama hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza, varsa istihkakından (akreditiften) yoksa teminattan kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir. d. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi : YÜKLENİCİ’nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa İDARE’nin sözleşmeyi feshedebilmesi için (b) bendine istinaden uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminat ve varsa ek kesin teminat YÜKLENİCİ’ye iade edilir. Akreditif açılmış ise iptal edilir. e. Yüklenicinin Sözleşmeyi Feshetmesi : Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında yüklenicinin malî acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar T.C. Hazinesine gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Akreditif açılmış ise iptal edilir. Yüklenicinin malî acz içinde olup olmadığına Kamu İhale Kurulunun çıkardığı yönetmelikler esas alınarak ilgili işlem şubesi tarafından işlem yapılarak ihale yetkilisinden onay alınır. 55. SÖZLEŞMENİN FESHİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER : a. Bu Yönergenin 54’üncü maddesinin; (1) e bendine göre yüklenicinin fesih talebinin idareye intikali, (2) b bendine göre belirlenen sürenin bitimi, (3) c ve ç bendine göre ise tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen 7 (yedi) gün içinde idare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen 5 (beş) gün içinde yükleniciye bildirilir. Kesin ve ek kesin teminatlar döviz cinsinden alınması nedeniyle herhangi bir güncelleme yapılmayacaktır. Sözleşmenin feshi nedeniyle idarenin uğradığı zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir. Hukukî işlem yapılması gereken durumlarda, hazine kaybı söz konusu olduğunda, hazırlanacak dosyaların merkezde MSB Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığına, diğer il ve ilçelerde Muhakemat Müdürlüğü ya da Mal Müdürlüğü hazine avukatlığına gönderilerek gerekli yasal işlem için harekete geçilir. b. Fesih Halinde Yapılacak İşlemler: -92TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (1) Sözleşmenin feshi halinde, İdarenin işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, yüklenicinin belgelerini kullanabilir. Bu durumda, yüklenici hiçbir hak iddiasında bulunamaz. Değişiklik-4 (2) Fesih tarihi itibariyle İdare, yüklenici tarafından teslim edilen malzeme miktarlarını, hata ve eksikliklerinin giderilme masrafları ile sözleşme gereğince yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder. İdare, hata ve eksiklikler varsa, İdare tarafından yapılacak masraflar belirleninceye kadar yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir. (3) Fesih, malzemenin reddedilmesi nedeniyle olmuşsa malzeme bedeli Yüklenici tarafından kendisine ödendiği tarihten İdareye geri ödediği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte geri verilir. Yüklenici feshi müteakip yukarıda belirtilen ödemeleri yaptıktan sonra reddedilen malzeme Türkiye’de teslim birliğinde ise bu malzemeyi buradan alır. Malzemenin yurt dışına gitmesi gerekiyor ise her türlü masraflar yükleniciye ait olmak üzere yüklenici tarafından yurt dışına gönderir. Sözleşme feshedilene kadar kabul edilerek teslim alınmış malzemeler, teslim edilmemiş veya kabul edilmemiş malzemelerden dolayı malzemenin bütünlüğü ve performansı etkilenmiyorsa İdare tarafından yasal prosedür çerçevesinde kabul edilmiş sayılacak, bu durumda kalan kısım tasfiye edilecektir. Bu tür tasfiyede sözleşmedeki kesin teminatın tamamı T.C. Hazinesine gelir kaydedilir. Ayrıca tasfiye edilen kısımla ilgili yapılan ödemeler ödendiği tarihten geri ödendiği tarihe kadar geçen günlere ait kanunî faizi ile birlikte idarenin bildireceği hesaba geri ödenir. Tasfiye edilen kısımla ilgili açılmış ise akreditif bakiyesi iptal edilir. Yüklenicinin, idarenin bildireceği hesaba yapacağı ödemeyi müteakip reddedilen malzemeyi alarak her türlü masraflar kendisine ait olmak üzere yurtdışına gönderir. Yurt dışına çıkarılacak malzemenin Son Kullanıcı Belgesi, yüklenici tarafından idareye geri verilecektir. Yüklenicinin bu belgeyi geri vermemesi durumunda, malzemenin sevkine izin verilmeyecektir. 56. YÜKLENİCİNİN MAHKÛMİYETİ ÖLÜMÜ, İFLASI, AĞIR HASTALIĞI, TUTUKLULUĞU VEYA Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyeti hallerinde aşağıdaki hükümler uygulanır: a. Yüklenicinin ölümü halinde, sözleşme feshedilmek suretiyle hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilerek kesin teminatları ve varsa diğer alacakları varislerine verilir. Ancak, aynı şartları taşıyan ve talepte bulunan varislere idarenin uygun görmesi halinde, ölüm tarihini izleyen 30 (otuz) gün içinde taahhüdün tamamı için gerekli kesin teminatı vermeleri şartıyla sözleşme devredilebilir. b. Yüklenicinin iflas etmesi halinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç bu yönergenin 54’üncü maddesi “b” bendi ve 55’inci maddesi “a” bentlerine göre işlem yapılır. c. Yüklenicinin ağır hastalık, tutukluluk veya mahkumiyet hali: Yüklenici, sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalık, tutukluluk veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girerse, bu hallerin oluşundan başlamak üzere 30 (otuz) gün içinde İdarenin uygun görmesi halinde -93TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI kabul edebileceği birini temsilci tayin etmek şartı ile taahhüdüne devam edebilir. Eğer, yüklenici kendi serbest iradesi ile vekil tayin etmek imkânından mahrum ise, yerine ilgililerce aynı süre içinde genel hükümlere göre bir yasal temsilci tayin edilmesi istenebilir. Yukarıdaki hükümlerin uygulanmaması halinde (a) bendine göre işlem yapılır. 57. YÜKLENİCİNİN ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE ÖLÜM, İFLAS, AĞIR HASTALIK, TUTUKLULUK VEYA MAHKÛMİYET Ortak girişimlerce yerine getirilen taahhütlerde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerden birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması sözleşmenin devamına engel olmaz. Ancak, bunlardan biri idareye pilot ortak veya koordinatör olarak bildirilmiş ise, pilot ortağın veya koordinatörün gerçek veya tüzel kişi olmasına göre iflas, ağır hastalık, tutukluluk, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûmiyet veya dağılma hallerinde, sözleşme feshedilerek yasaklama hariç haklarında bu Yönergenin 54’üncü maddesinin b,c ve ç bendi ile 55’inci maddesinin a bendine göre işlem yapılır. Pilot ortağın veya koordinatörün ölümü halinde ise sözleşme feshedilmek suretiyle yapılmış olan işler tasfiye edilerek kesin teminat iade edilir. Bu durumların oluşunu izleyen 30 (otuz) gün içinde diğer ortakların teklifi ve idarenin uygun görmesi halinde de, teminat dâhil o iş için pilot ortağın veya koordinatörün yüklenmiş olduğu sorumlulukların üstlenilmesi kaydıyla sözleşme yenilenerek işe devam edilebilir. Pilot ortak dışındaki ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu, özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkûm olması veya dağılması halinde, diğer ortaklar teminat dâhil işin o ortağa yüklediği sorumlulukları da üstlenerek taahhüdü yerine getirirler. 58. SÖZLEŞME KAPSAMINDA YAPILACAK İŞİN ARTIŞI VE EKSİLİŞİ VE İŞİN TASFİYESİ: a. Bu yönerge kapsamında yapılacak mal veya hizmet alım/ihalelerinde, İdarî Şartnamesinde belirtilip sözleşmesinde yer alması kaydıyla, bir iş artışının zorunlu olması halinin objektif olarak öngörülmemesi halinde, sözleşme konusu mal/hizmetin sözleşme bedelinin % 20’sine kadar olan oran dâhilinde az veya fazla alım işlemi sözleşmesi gereğince fiyat farkı verilen durumlar hariç sözleşme birim fiyatı değişmeksizin ve Ek Sözleşme yapılmadan İhale Yetkilisinden alınacak onay ile yapılabilir. Fazla alımının zorunlu olması halinde, artışa konu olan malzeme/hizmet; (1) Sözleşmeye konu alım içinde kalması ve (2) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, İdare, sözleşme konusu malzeme/hizmetin sözleşme bedelinin % 20’sine kadar oran dâhilinde sözleşme ve ihale dokümanındaki süreye ilişkin hükümler dışında kalan hükümler çerçevesinde yükleniciye yaptırmaya yetkilidir. Bu durumda, Ek Sözleşme yapılmadan İdare adına İhale Yetkilisinden alınacak onay ile fazla alım yapılabilir. b. Fazla alıma ihtiyaç duyulması halinde ihtiyaç makamlarınca; İhtiyaç makamının Kuvvet Komutanlıkları tedarik makamının ise MSB olması durumunda, İhtiyaç makamının teklifi ve Genelkurmay Başkanlığından uygun görüş alınarak, İhtiyaç makamının Bakanlık ve bağlı birimleri olması durumunda, Bakanlık Müsteşarından uygun görüş alınarak İhtiyaç makamının Kuvvet komutanlıklarının bağlı birlikleri olması durumunda ihtiyaç makamının teklifi ve ihale yetkilisinin uygun görüşü alınarak, -94TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Sözleşmesini imzalayan İhale Yetkilisi makamdan alınacak Onay ile yapılır. c. Fazla alım bedelinin % 6’sı oranında Ek Kesin Teminat alınır. Fazla alım konusu malzemenin özelliğine göre ödeme ve teslim süresi İdare adına İhale Yetkilisinden alınacak olan onay belgesinde belirtilerek yeniden düzenlenebilir. Avans verilmez, ödemeler kesin kabulü müteakip yapılabilir. ç. İdare’nin fazla alım kararı almasına rağmen söz konusu şartlar dâhilinde fazla alımın yapılamayacağının anlaşılması durumunda hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, sözleşmede yer alan taahhüdün tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur. d. Ödeneğin yeterli olmadığı veya ihtiyacın ortadan kalktığı durumlarda ihtiyaç makamınca tedarik makamına yazılı olarak bildirilmesi halinde sözleşmesini imzalayan İhale Yetkilisi makamdan alınacak Onay ile sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dâhilinde az alım yapılabilir. İdare tarafından eksik alım kararının uygun görülmesi halinde Yüklenici sözleşme konusu taahhüdünü yerine getirecektir. Eksik alımlarda bu maddenin “b” bendindeki usul uygulanır. e. Bakanlık Merkez Karargâhı tedarik birimleri dışındaki Kuvvet Komutanlıkları/ilgili tedarik birimlerinin yetkisi dâhilinde ve Bakanlıkça yetki devredilerek gerçekleştirdikleri mal ve hizmet alımlarında; sözleşme bedelinin %20’sine kadar oran dâhilinde iş artışı ve eksilişi işlemleri söz konusu mal ve hizmet alımını gerçekleştirdikleri usul ve esaslar çerçevesinde yapılacaktır. -95TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ÜÇÜNCÜ KISIM ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ BİRİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMEDEN ÖNCE UYGULANACAK HÜKÜMLER -97TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-6 ÜÇÜNCÜ KISIM ŞİKÂYETLERİN İNCELENMESİ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ BİRİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMEDEN ÖNCE UYGULANACAK HÜKÜMLER 59. İNCELEME TALEBİNDE BULUNULMASI İdareler ve ihale komisyonları, ihalelerin bu Yönergede belirtilen esas ve usullere uygun olarak yapılması hususunda tedarikçi veya hizmet sunucusuna karşı da sorumludur. Bu sorumlulukların ihlali sonucu bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden tedarikçi veya hizmet sunucusu aşağıda belirtilen aşamaları takip ederek yazılı şikâyet suretiyle inceleme talebinde bulunabilir. Bu yönerge kapsamında yapılan tedarik ile ilgili şikâyetler, sadece idareye yapılır. İdarenin çözemediği anlaşmazlıklar için ayrıca Kamu İhale Kurumuna başvurulamaz. Anlaşma sağlanamaması halinde ise anlaşmazlık konusu, TC. Mahkemelerinde dava konusu yapılabilir. a. İhale işlemlerine karşı bu yönerge kapsamında yapılacak idarî başvurular şunlardır : (1) İdareye şikâyet; ihale süreci içindeki işlem veya eylemlerle ilgili olarak, aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından ihaleyi yapan idareye yapılan başvurulardır. (2) MSB’ye itirazen şikâyet; ihale süreci içinde idareye yapılan başvuru üzerine alınan kararlara karşı idareye şikâyet yoluna başvuran veya diğer aday ve istekli veya istekli olabilecekler tarafından, süresi içinde karar alınmaması halinde ise ihaleyi yapan idareye şikâyet yoluna başvuran tarafından MSB’ye itirazen yapılan şikâyet başvurularıdır. b. Şikâyetçinin ehliyeti : Adaylar ve istekliler, ihale sürecindeki bütün işlem ve eylemlerle ilgili olarak, istekli olabilecekler ise ancak ihale ilanında ve ihale ve ön yeterlik dokümanlarında yer alan hususlar ve bu hususlarla idarî uygulamalar ve sözleşmeler arasındaki uyumsuzluklar hakkında şikâyet yoluna başvurabilirler. c. Başvuru süreleri : (1) İdareye şikâyet süresi; ihale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren on gündür. Ayrıca savunma ve güvenlik ile ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak sonuçlandırılmasının zorunlu olması halinde bu süre beş gündür. (2) Ancak, ilan ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir. ç. Sürelerle ilgili genel esaslar : (1) Süreler; tebliğ, ilan, bildirim veya şikâyete yol açan durumların farkına varıldığı yahut farkına varılmış olması gerektiği tarihten itibaren işlemeye başlar. (2) Tatil günleri sürelere dâhildir. Sürenin son günü tatil gününe rastlarsa, süre tatil gününü izleyen çalışma gününün bitimine kadar uzar. -99TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI d. Başvuruların şekil unsurları (1) Şikâyet, İhaleyi yapan idareye veya MSB’ye hitaben yazılmış imzalı dilekçelerle yapılır. Dilekçelerde; (a) Başvuru sahiplerinin, vekil veya temsilcilerinin adı, soyadı veya unvanı ve adresi, (b) Başvuru konusu ihalenin, adı ve/veya İhale kayıt numarası, (c) İhaleyi yapan idarenin adı ve adresi, (ç) Şikâyet edilen veya incelenmesi istenilen konular, sebepleri ve dayandığı deliller, (d) Şikâyet edilen veya incelenmesi istenilen konunun farkına varıldığı tarih veya tebliğ, ilân veya bildirim tarihi, gösterilir. (2) MSB’ye yapılacak itirazen şikâyet başvurularında bunların yanında idareye yapılan şikâyet tarihi ve bildirilmişse kararın bildirim tarihi de gösterilir. Şikâyet ve itirazen şikâyet dilekçelerine, başvuru ehliyetine haiz olunduğuna dair belgelerin aslı ile imza sirkülerinin aslı veya onaylı örnekleri eklenmek zorundadır. Ancak aday veya istekli başvuru belgeleri veya teklif zarfının içerisinde bu belgelerin bulunması durumunda, dilekçe ve ekinde söz konusu belgeler sunulmamış olsa da başvurunun usulüne uygun olduğu kabul edilir. Başvuran, talebine ilişkin gördüğü bütün bilgi ve belgeleri dilekçeye ekleyebilir. Belgelerin asıl olmaması halinde, aslının aynı olduğu yolundaki beyanla imzalanması zorunludur. Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvurusunda bulunamaz, e. Dilekçelerin verileceği yerler : Dilekçeler, idareye yapılacak şikâyetlerde ihaleyi yapan idareye, MSB’ye yapılacak itirazen şikâyetlerde MSB’ye verilir. f. Posta yoluyla başvuru : Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvurunun idare veya MSB tarafından kayda alındığı tarih, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmaz, g. Dilekçe üzerine uygulanacak işlemler : (1) Başvurulan idareler ve MSB tarafından başvuru alındıktan sonra dilekçelerin derhal kaydı yapılır, kayıt tarih ve sayısı dilekçenin üzerine yazılır. (2) Başvuru sahiplerine kayıt tarihini ve sayısını gösteren imzalı ve mühürlü bir alındı belgesi verilir. ğ. Başvuru bedeli : İdareye veya MSB’ye itirazen şikâyet yoluna başvuranlardan herhangi bir isim altında başvuru bedeli alınmayacaktır. h. Bildirim giderleri : (1) İdareye yapılan şikâyet başvurularının karara bağlanması sürecinde yapılacak bütün bildirim giderleri ihaleyi yapan idare tarafından karşılanır, ancak başvurunun nihai kararla reddi halinde şikâyetçiden tahsil edilir. -100TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-6 (2) MSB’ye yapılacak itirazen şikâyet başvurusu üzerine verilecek kararın taraflara bildirimi ve MSB tarafından gerekli görülen diğer bildirim giderleri de MSB bütçesinden karşılanır ve başvurunun reddi halinde şikâyetçiden tahsil edilebilir. (3) ı. Bildirim giderleri idareler tarafından takip ve tahsil edilir. Re’sen inceleme : (1) İhale sürecine ilişkin başvurular üzerine başvuranın iddialarından bağımsız olarak idareler ve/veya MSB tarafından re’sen inceleme yapılır. Re’sen inceleme; ihale sürecinin şikâyet tarihine kadar gerçekleşmiş kısmına ilişkin ve iddialardan bağımsız incelemeyi ifade eder. (2) İdare/MSB, görevlerinin yerine getirilmesinde resmi ve özel bütün kurum, kuruluş ve kişilerden belge, bilgi ve görüş isteyebilir. Belge, bilgi ve görüşlerin istenilen süre içinde verilmesi zorunludur. 60. İDARE TARAFINDAN İNCELEME a. İhale/alımlara ilişkin olarak tedarikçi veya hizmet sunucusu tarafından sadece idareye şikâyette bulunulur. Bu şikâyetler; (1) Sözleşme imzalanmamışsa, (2) İhale sürecindeki şikâyete konu işlem veya eylemin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren on gündür. Ayrıca savunma ve güvenlik ile ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak sonuçlandırılmasının zorunlu olması halinde bu süre beş gündür. Ancak, ilan ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler, yukarıda ifade edilen süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar alınır. İlan ve ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyetler başvurularının ihale veya son teklif verme tarihinden önce sonuçlandırılması esastır. İdareye gelen bu tür şikâyetler ihale komisyonunca değerlendirilerek, ihale yetkilisine şikâyet ile ilgili düzenlenen tutanak sunulur. Taraflar, şikâyet konusu anlaşmazlığı öncelikle bu Yönerge hükümlerine göre sulhen çözmeye çalışır. Karşılıklı anlaşmanın olmaması durumunda idare, şikâyet başvurusunun uygun bulunup bulunmadığına dair gerekçeli bir kararı şikâyetin verilmesini izleyen 10 (on) gün içinde alır. Bu kararda, şikâyet tamamen veya kısmen haklı bulunmuşsa alınması gereken düzeltici önlemler de belirtilir. Alınan karar, bütün isteklilere, istekli olabileceklere karar tarihini izleyen 3 (üç) gün içinde bildirilir. b. Ancak şikâyet ihale komisyonu hakkında ise ihale yetkilisi şikâyet konusunda kişi/heyet görevlendirerek şikâyetin incelenmesini sağlar. Yazılı bir emir ile görevlendirilen kişi/heyet, bu incelemesinde ihalede uyulması gereken temel ilkeleri esas alarak görev yapar. Bu kişi/heyete istenilen her türlü bilgi ve ihale dokümanı ihale komisyonunca ve/veya MSB tarafından yapılan tedariklerde İhale İşlem Yönetim Şubesi/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesince verilir. Bu incelemenin sonucunda ihale yetkilisi incelemenin sonucuna uygun olarak ihale ve sözleşmenin devamına, karar imzalanmamışsa ihalenin iptaline, sözleşme imzalanmamışsa sözleşmenin imzalanmamasına veya ihale yetkilisince idarî veya adlî soruşturma yapılmak üzere Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verilebilir. -101TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI c. İhale sürecinin herhangi bir aşamasında idareye 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun kapsamındaki bir şikâyetin ulaşması halinde; idare ihaleye katılan bütün isteklilere şikâyet konusunda bilgi vermek suretiyle, aynı konuda bir şikâyetleri varsa idarece belirlenen süre içinde vermeleri gerektiğini yazılı olarak bildirir. Bu aşamada şikâyetini iletmeyenler aynı konuda daha sonra başka şikâyetlerde bulunamaz ve verilecek karardan zarar gördüğünü iddia edemez. Anılan Kanuna uygun olmayan şikâyet dilekçeleri somut belge ve bilgileri içermesi durumunda idarece konu, ihale süreci normal seyrine engel olmayacak şekilde inceletilir, içermemesi durumunda işleme alınmaz. Bu tür şikâyetlerde diğer isteklilerin bilgisine başvurulmaz. Sadece şikâyetin doğruluğu anlaşılıp ihalenin iptaline veya süre uzatımına karar verildiği durumlarda bütün isteklilere bilgi verilir, diğer durumlarda ise bilgi verilmeyebilir. 3071 sayılı Kanun kapsamındaki bir şikâyet sunulduktan sonra, ihale yetkilisince ivedilik ve kamu yararı bulunması nedeniyle ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği onaylanmadıkça idare, ihale kararı alamaz. İhale işlemlerine devam edilmesi konusunda gerekçeli olarak alınan bu onay, sözleşme imzalanmadan en az yedi gün önce şikâyette bulunan istekliye tebliğ edilmiş olmasını sağlamak üzere gerekli süre dikkate alınarak bildirilir. İdarece usulüne uygun karar alınmadan, bildirim yapılmadan sözleşme imzalanmışsa, ihale kararı ve sözleşme hükümsüz sayılır. 61. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMALAR Yönergenin 21’inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenlerden; a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler 2 (iki) yıl, b. İsteklileri tereddüde düşüren, katılımı engelleyen, isteklilere anlaşma teklifinde bulunan veya teşvik edenler, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunanlar 1 (bir) yıl 6 (altı) ay, c. Sahte belge veya sahte teminat düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs edenler 2 (iki) yıl, ç. Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif verenler 1 (bir) yıl, d. Yönergenin 17’inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanlar 1 (bir) yıl ihalelere katılmaktan MSB’ce yasaklanırlar. Üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayanlar hakkında ise altı ay yasaklama kararı verilir. Her iki halde de verilen yasaklama kararları 4734 sayılı Kanun ve bu Kanunun istisnalar 3.b maddesine göre yapılan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklamayı kapsar. -102TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir. İhtiyaç makamlarının ilgili birimlerince yapılan ihalelerde yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi (Fesih onay tarihi) izleyen en geç beş gün içerisinde ihaleye ait bütün ilgili bilgi ve belgeler MSB Tedarik Dairesi Başkanlıklarına ulaşacak şekilde iki nüsha olarak gönderilir. Tedarik Dairesi Başkanlıklarında yasaklama kararı ile ilgili işlemler Plan ve Malî Yönetim Şubesi Müdürlüğünce, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığı ve Kamu İhale Kurumu ile koordineli olarak yürütülür. Yasaklama kararı onayı Ek’inde bulunan Geçici Yasaklama Durum Çizelgesi EK-Z‘deki şekilde düzenlenir. İhale sırasında veya sonrasında bu fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce o ihaleye iştirak ettirilmeyecekleri gibi yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler. Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kırk beş gün içinde Millî Savunma Bakanı veya Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarınca verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç on beş gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. 62. İSTEKLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU Taahhüt tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, Bu Yönergenin 21’inci maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza soruşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Baş Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Tedarik Dairesi Başkanlıklarınca ve ihtiyaç makamlarının tedarik ünitelerince yapılacak suç duyurusu ile ilgili işlemler ilgili tedarik birimleri/Tedarik Daireleri Plan ve Malî Yönetim Şubesi Müdürlüğünce, ilgili Adli Müşavirlikler/ MSB Askerî Adalet İşleri Başkanlığının koordinesi de alınarak yürütülür. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece Yönergenin 61’inci maddesine göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla 1 (bir) yıldan az olmamak üzere 3 (üç) yıla kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla birlikte yasaklanırlar. Bu Yönerge kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler ve bu Yönergenin 61’inci maddesinin ikinci fıkrasında sayılanlar yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılamaz. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Baş Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir. Bu Yönergede ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. -103TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen 15 (onbeş) gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. Yasaklanan firmalarla ilgili Resmi Gazetede yayımlanan bütün duyurular, Tedarik Dairesi Plan ve Malî Yönetim Şubesi Müdürlüğünce düzenli olarak takip edilir. İhale komisyonlarınca verilen ihale kararları, ihale yetkilisince onaylanmadan önce onaya götüren makam tarafından isteklilerin yasaklı olup olmadığı hususunda; a. Hali hazırdaki yasaklı firmalar için, ihale kararı ihale yetkilisine onaylatılmadan önce ihaleyi yapan her birimin kendisi tarafından Kamu İhale Kurumunun teyidinin alınmasını müteakip, teyit yazısı ihale kararına eklenerek ihale yetkilisinin onayına sunulmak suretiyle yapılacaktır. b. Yasaklama kararı henüz yürürlüğe girmemiş firmalar için teyit işlemi; (1) Tedarik makamının MSB Tedarik Dairesi Başkanlıkları olması halinde, ihale komisyonlarınca verilen ihale kararları, ihale yetkilisinin onayına arz edilmeden önce ihale kararını onaya götüren makam tarafından Tedarik Dairesi Başkanlıkları Plan ve Malî Yönetim Şubesi Müdürlüğünden yazılı bildiriminin alınması, (2) Tedarik makamının ihtiyaç makamları olması halinde ise, ihale komisyon kararları ihale yetkilisine onaylatılmadan önce, onaya arz eden makam tarafından ilgili Tedarik Dairesi Başkanlıkları Plan ve Malî Yönetim Şubesi Müdürlüğüne belgegeçer ile müracaat edilmesi ve yine belgegeçer ile teyidinin alınması suretiyle yapılacaktır. 63. GÖREVLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU İhale yetkilisi ile ihale komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihale işlemlerinden sözleşme yapılmasına kadar ihale sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin; bu Yönergenin 21’inci maddesinde belirtilen ve sözleşme öncesi yasak fiil ve davranışlarda bulunduklarının, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Bu yönergeye aykırı fiil veya davranışlardan dolayı hüküm giyen İdare görevlileri, bu yönerge kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhaleleri Sözleşme Kanunu ile bu Yönerge kapsamına giren işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, 4734-4735 sayılı Kanunlar ve bu Yönerge kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca 4734-4735 sayılı Kanunlar ve bu Yönergenin ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. 64. BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAĞI Bu Yönergenin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; ihale süreci ile ilgili bütün işlemlere, isteklilerin iş ve işlemleri ile tekliflerin teknik ve malî yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeler ile işin yaklaşık maliyetini ifşa edemezler, kendilerinin veya ihale süreci ile resmi ilişkisi olmayan üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre bu Yönergenin 61 ve 63’üncü maddelerinde belirtilen müeyyideler uygulanır. -104TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 65. İDARELERCE UYULMASI GEREKEN DİĞER KURALLAR Bu Yönerge kapsamında ihaleye çıkılmadan önce aşağıda belirtilen hususlara uyulması zorunludur: a. Yatırım ve yıllara sâri alımları içeren projelerinin planlanan sürede tamamlanarak, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğinin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İhale/alıma çıkılabilmesi için ilk yıl 3833 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerine Yıllara sâri Alım Yapma Yetkisi Veren Kanun kapsamında çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen ödeneğin tamamının bütçelenmesi gereklidir. Ancak; ertesi malî yılda gerçekleştirilecek süreklilik arz eden mal ve hizmet alımları için bir önceki malî yıl sona ermeden ihaleye çıkılabilir. b. İdarelerce bütçesinin programlanmasında, ihalede isteklilerce verilen tekliflerin karşılaştırılmasında kullanılmak üzere tespit edilen yaklaşık maliyet, isteklilere duyurulmaz. Bu maliyete ilişkin herhangi bir bilgiye onay belgesi ekindeki hesap cetveli dışında hiçbir belgede yer verilmez. c. İhale dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz. İlân sürelerinin hesaplanmasında ilânın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü veya son başvuru günü dikkate alınmaz. ç. İhale için tespit olunan tarih tatil gününe rastlamışsa ihale, tekrar ilâna gerek kalmaksızın tatili takip eden ilk iş gününde aynı yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir. İhale saati çalışma saati dikkate alınarak tespit edilir. İlândan sonra çalışma saati değişse de ihale ilân edilen saatte yapılır. 66. SÜRELERİN HESABI Bu Yönergede yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. 67. TEBLİGAT Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve bunlarda da hüküm bulunmaması halinde Tebligat Kanunu hükümleri uygulanır. 68. UYGULANMAYACAK HÜKÜMLER : a. Bu Yönerge kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz. b. Diğer kanunların, 8.9.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunundan muafiyet tanıyan hükümleri uygulanmaz. Ancak bu Yönergede bulunmayan veya açıklanmamış hususlarla ilgili olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Kamu İhale Kurulunun çıkardığı Yönetmelikler uygulanır. -105TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ÜÇÜNCÜ KISIM İKİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI SIRASINDA YASAK VE SORUMLULUKLAR -107TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ÜÇÜNCÜ KISIM İKİNCİ BÖLÜM SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI SIRASINDA YASAK VE SORUMLULUKLAR 69. YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR Sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla sözleşmeye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b. Sahte belge düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. c. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanmak, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapmak. ç. Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar vermek. d. Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanmak veya bilgi ve belgeleri açıklama yasağına aykırı hareket etmek. e. Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemek. f. Sözleşmenin, bu Yönergenin 53’üncü maddesi hükmüne aykırı olarak devredilmesi veya devir alınması. 70. İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA Yönergenin 69’uncu maddesinde belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler hakkında fiil veya davranışlarının özelliğine göre, Millî Savunma Bakanlığınca; a. Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştıranlar veya buna teşebbüs edenler 2 (iki) yıl, b. Sahte belge düzenleyen, kullanan veya bunlara teşebbüs edenler 2 (iki) yıl, c. Sözleşme konusu işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, araç veya usuller kullanan, fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı veya kusurlu imalat yapanlar 2 (iki) yıl, ç. Taahhüdünü yerine getirirken idareye zarar verenler 1 (bir) yıl, d. Bilgi ve deneyimini idarenin zararına kullanan veya bilgi ve belgeleri açıklama yasağına aykırı hareket edenler 2 (iki) yıl, e. Mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmeyenler 1 (bir) yıl, -109TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI f. Sözleşmenin, bu yönergenin 53’üncü maddesi hükmüne aykırı olarak devredenler ile devir alanlar 1 (bir) yıl 6 (altı) ay süre ile yasaklanır. Verilen yasaklama kararları 4734 sayılı Kanun ve bu Kanunun 3.b istisna maddelerine göre yapılan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklamayı kapsar. Haklarında yasaklama kararı verilen tüzel kişilerin şahıs şirketi olması halinde şirket ortaklarının tamamı hakkında, sermaye şirketi olması halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olan gerçek veya tüzel kişi ortaklar hakkında birinci fıkra hükmüne göre yasaklama kararı verilir. Haklarında yasaklama kararı verilenlerin gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre; ayrıca bir şahıs şirketinde ortak olmaları halinde bu şahıs şirketi hakkında da, sermaye şirketinde ortak olmaları halinde ise sermayesinin yarısından fazlasına sahip olmaları kaydıyla bu sermaye şirketi hakkında da aynı şekilde yasaklama kararı verilir. İhtiyaç makamlarının ilgili birimlerince yapılan ihalelerde yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi (Fesih onay tarihi) izleyen en geç 5 (beş) gün içerisinde ihaleye ait bütün ilgili bilgi ve belgeler MSB Tedarik Dairesi Başkanlıklarına ulaşacak şekilde iki nüsha olarak gönderilir. Tedarik Dairesi Başkanlığında yasaklama kararı ile ilgili işlemler Plan ve Malî Yönetim Şubesi Müdürlüğünce, Hukuk Müşavirliği ve Davalar Dairesi Başkanlığı ve Kamu İhale Kurumu ile koordineli olarak yürütülür. Yasaklama kararı onayı Ek’inde bulunan geçici yasaklama durum çizelgesi EK-Z’deki şekilde düzenlenir. Sözleşme ve sözleşmenin yürütülmesi sırasında, bu maddede belirtilen fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilenler, idarelerce yasaklama kararının yürürlüğe girdiği tarihe kadar aynı idare tarafından yapılacak sonraki ihalelere de iştirak ettirilmezler. Yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç 45 (kırkbeş) gün içinde Millî Savunma Bakanı veya Millî Savunma Bakanlığı Müsteşarınca verilir. Verilen bu karar Resmi Gazetede yayımlanmak üzere en geç 15 (onbeş) gün içinde gönderilir ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararlar Kamu İhale Kurumunca izlenerek, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olanlara ilişkin siciller tutulur. 71. YÜKLENİCİLERİN CEZA SORUMLULUĞU İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, bu Yönergenin 69’uncu maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan gerçek veya tüzel kişiler ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Tedarik Dairesi Başkanlıklarınca yapılacak suç duyurusu ile ilgili işlemler, Tedarik Dairesi Plân Yönetim ve Maliye Şubesi Müdürlüğünce Askerî Adalet İşleri Başkanlığının koordinesi de alınarak yürütülür. Suç duyurusuna ilişkin işlemler; MSB Tedarik Daireleri Başkanlıkları hariç diğer tedarik yapan makamların ilgili birimlerince yapılacaktır. Hükmolunacak cezanın yanı sıra, idarece Yönergenin 70’inci maddesine göre verilen yasaklama kararının bitiş tarihini izleyen günden itibaren uygulanmak şartıyla 1 (bir) yıldan az olmamak üzere 3 (üç) yıla kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan mahkeme kararıyla yasaklanırlar. Bu Yönerge kapsamında yapılan ihalelerden dolayı haklarında birinci fıkra gereğince ceza kovuşturması yapılarak kamu davası açılmasına karar verilenler yargılama sonuna kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu Kanunun 3.b istisna maddelerine göre yapılan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklamayı kapsar. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilenler, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna bildirilir. -110TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Bu Yönergede ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen yasak fiil veya davranışları nedeniyle haklarında mükerrer ceza hükmolunanlar mahkeme kararı ile sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanır. Bu madde hükümlerine göre; mahkeme kararı ile yasaklananlar ve ceza hükmolunanlar, Cumhuriyet Savcılıklarınca sicillerine işlenmek üzere Kamu İhale Kurumuna, meslek sicillerine işlenmek üzere de ilgili meslek odalarına bildirilir. Sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlara ilişkin mahkeme kararları, Kamu İhale Kurumunca, bildirimi izleyen onbeş gün içinde Resmî Gazetede yayımlanmak suretiyle duyurulur. Yasaklanan firmalarla ilgili Resmî Gazetede yayımlanan bütün duyurular, Tedarik Dairesi Plan ve Malî Yönetim Şubesi Müdürlüğünce düzenli olarak takip edilir. 72. GÖREVLİLERİN CEZA SORUMLULUĞU Muayene ve kabul komisyonlarının başkan ve üyeleri ile ihtiyacın karşılanma sürecindeki her aşamada görev alan diğer ilgililerin, görevlerini kanunî gereklere uygun veya tarafsızlıkla yapmadıklarının, taraflardan birinin zararına yol açacak ihmalde veya kusurlu hareketlerde bulunduklarının tespiti halinde, haklarında ilgili mevzuatları gereğince disiplin cezası uygulanır. Ayrıca, fiil veya davranışlarının özelliğine göre haklarında ceza kovuşturması da yapılır ve hükmolunacak ceza ile birlikte tarafların uğradıkları zarar ve ziyan genel hükümlere göre kendilerine tazmin ettirilir. Haklarında kamu davası açılmasına karar verilen idare görevlileri yargılama sonuna kadar bu Kanun kapsamına giren işlerde görevlendirilemezler. 4734-4735 sayılı Kanunlar ve 4734 sayılı Kanunun 3.b istisna maddelerine göre yapılan bütün işlerden dolayı yargı organlarınca herhangi bir ceza verilmiş olanlar, 4734-4735 sayılı Kanunlar ve bu Yönerge kapsamına giren bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca 4734-4735 sayılı Kanunlar ve bu Yönergenin ve ilgili diğer mevzuatın uygulanması ile görevli ve yetkili kadrolara atanamaz ve görev alamazlar. 73. BİLGİ VE BELGELERİ AÇIKLAMA YASAĞI Bu Yönergenin uygulanmasında görevliler ile danışmanlık hizmeti sunanlar; yüklenicilerin iş ve işlemleri ile teknik ve malî yapılarına ilişkin olarak gizli kalması gereken bilgi ve belgeleri ifşa edemezler, kendilerinin veya üçüncü şahısların yararına kullanamazlar. Aksine hareket edenler hakkında ilgisine göre bu Yönergenin 70 ve 72’inci maddelerinde belirtilen müeyyideler uygulanır. 74. DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNUCULARININ SORUMLULUĞU Danışmanlık hizmetlerinde; tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, hatalı yaklaşık maliyet tespiti, işlerin yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapılmaması, meslek ahlakına uygun davranılmaması, bilgi ve deneyimin idarenin yararına kullanılmaması ve benzeri nedenlerle meydana gelen zarar ve ziyandan hizmet sunucusu doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında bu Yönergenin 71’inci madde hükümleri uygulanır. -111TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 75. TEDARİKÇİLERİN SORUMLULUĞU Tedarikçiler (yükleniciler) taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme verilmesi veya kullanılması, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre tedarikçiye ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında bu Yönergenin 71’inci madde hükümleri uygulanır. 76. HİZMET SUNUCULARININ SORUMLULUĞU Hizmet sunucuları taahhütleri çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre hizmet sunucusuna ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında bu Yönergenin 71’inci madde hükümleri uygulanır. -112TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI DÖRDÜNCÜ KISIM DİĞER HUSUSLAR -113TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-1 DÖRDÜNCÜ KISIM DİĞER HUSUSLAR 77. ÖDEME İŞLEMLERİ : a. MSB Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğünce/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesince /tedarik yapan makamın ilgili birimince sözleşme tasarısı Maliye Dairesi Başkanlığına ön malî kontrole gönderilir. (Bütçe Kanunları ile muaf tutulanlar hariç) Müteakiben ön malî kontrolü yapılmış sözleşme tasarısı taraflarca imzalanır. Taraflarca imzalanan Sözleşme, ihale dokümanları ile birlikte Sözleşme İşlem Yönetim Şubesi Müdürlüğünce/İhale ve Sözleşme İşlem Yönetim Şubesince /tedarik yapan makamın ilgili birimince ilgili işlem şubesine/birimine aktarılır. İşlem şubesince ödeme işlemlerinin başlatılması için (1 (bir) asıl ve 2 (iki) onaylı suret olmak üzere) 3 (üç) adet ihale dosyası Müsteşar Tedarik ve İnşaat Yardımcılığı (MTİY) Bütçe Şubesi Müdürlüğüne/Tedarik yapan makamın ilgili birimine gönderilir. Bu dosyada; (1) İhale Onay Belgesi (2) İdarî ve Ek’i teknik şartnameler (3) İlân tutanağı ve ilân metni (ilanlı alımlarda) (4) Yaklaşık Maliyet tespiti yapılmış ise tespite ilişkin tutanak. (5) Yerli isteklilere fiyat avantajı uygulanması halinde yerli malı belgesi. (6) İhale komisyon tutanakları ve ihale komisyon kararı. (7) Sözleşme. (8) İhale Komisyon Kararına ve imzalanacak her asıl nüsha Sözleşmeye ait Damga Vergisinin yatırıldığına ilişkin 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (I) sayılı tabloya göre alındıların birer örneği. (Planlanan kaynağın özelliğine göre ilgili mevzuatlarda tanınan muafiyetler saklı kalmak kaydıyla) (9) Proforma faturaya (proforma fatura üzerinde varsa gümrük pozisyon numarası ile eğitim ve teknik yardımın olması durumunda bu kalemler malzeme bedelinden ayrı olarak) yazılmış olmalıdır. (10) Kesin teminatın ilgili saymanlığa yatırıldığına dair menkul kıymetler alındısı veya fotokopisi. (11) Sözleşmede, istekliye avans verilmesi öngörülmüş ise, verilecek avans tutarı kadar, bu yönerge kapsamında belirtilen şekle uygun olarak alınmış avans teminat mektubunun fotokopisi ile Saymanlık Alındı Makbuzu. (12) Varsa Maliye Dairesi Başkanlığı ön malî kontrol yazısı fotokopisi. (13) Sözleşme gereği ödenmesi gereken bedelin (avans, taksit, akreditif, hakediş) ödenmesi maksadıyla ihale yetkilisinden alınan onay, (Ödeme onayının bir nüshası, tedarik işlem şubesince/birimince hangi projede ne kadar ödendiğinin takibi için İhtiyaç Makamına da gönderilir.) (14) İhale Komisyonu Teşkil Onayı(EK-I) (15) İlgili tedarik makamlarınca ödenecek/transfer edilecek miktar hangi ihale yetkilisinin yetkisinde ise ilgili idarenin o ihale yetkilisinden alınan Ödeme/Transfer Onayı (EK-N LAHİKA-2 LAHİKA-3) -115TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (16) İlgili işlem şubesince/birimince Maliye Dairesi Başkanlığından/ilgili birimince istenilen Ödenek Gönderme Belgesine Esas Ödenek Tahsis Planlama Çizelgesi (EK-N LAHİKA-1) yer alır. ( Ödenek Gönderme Belgesine esas Ödenek Tahsis Planlama Çizelgesi) Maliye Dairesi Başkanlığının ilgili birimce Ödenek Gönderme Belgesine dönüştürülür.) TSK Malî Yönetim Sistemine bağlı olan ünitelere/birimlere Ödenek Gönderme Belgesi ayrıca gönderilmez. Ek sözleşmelerde malî hususları içeren (sözleşme bedelini artıran veya eksilten) düzenlemelerin yapılması halinde yukarıdaki dosyada ön malî kontrol ile ilgili izlenen yöntem aynen uygulanır. Bu ek dosyada MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğüne/ilgili birimine gönderilir. Ek sözleşmelerde malî hususları içeren düzenlemelerin bulunmaması durumunda ek sözleşmeler, Maliye Dairesi Başkanlığına/ilgili birimine ön malî kontrole gönderilmez. MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğüne/ilgili birimine Ek Sözleşme Değişiklik Onayı (ilgili işlem şubesince/birimince ihale yetkilisinden alınan onay), imzalanan ek sözleşme ve ekleri aynı yöntem izlenerek gönderilir. Diğer tedarik makamlarında, bu işlemler; yönerge kapsamında alımları yapan ilgili birimlerce yerine getirilir ve takip edilir. b. MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğünce/ilgili birimince yapılan inceleme sonucu ödeme evrakında tespit edilen eksiklik ve yanlışlıklar giderilerek, sözleşmesinde öngörülen ödeme şekline göre (avans, akreditif vb.) ödeme işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir: (1) Noksansız olarak alınan İhale İşlem Dosyası ihale yetkilisinden alınan Ödeme Onayı kadar Ödeme Emri Belgesi (EK-O LAHİKA-1 ve LAHİKA-2) MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğünce/ilgili birimince düzenlenerek, Harcama Yetkilisine imzalatılır. Ödeme Emri Belgesi/Muhasebe İşlem Fişi, Harcama Yetkilisince onaylanmadan önce Üst Yönetici tarafından belirlenen ilkelere göre gerekiyorsa Ön Malî Kontrol için Ön Malî Kontrol Birimine gönderilir ve uygunluk onayı alınır. Ekli 1 (bir) asıl ve 1 (bir) onaylı suret olmak üzere 2 (iki) adet İhale İşlem Dosyası ve diğer belgeler ilgili saymanlık müdürlüğüne gönderilir. (2) Bakanlık ilgili birimince, Ödenek Gönderme Belgesinin düzenlenmesini müteakip hazırlanacak olan Paralar Cetveli (EK-Ö) ile asıl nüsha sözleşme dosyası ilgili saymanlığa gönderilir. Suret dosya kendisinde kalır. (3) İlgili saymanlıkça temin edilen nakit kadar Gönderme Emri düzenlenerek, ilgili bankaya/T.C. Merkez Bankası gönderilir. Aynı zamanda temin edilen nakit miktarı ve Gönderme Emri tarih sayısını MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğüne/Tedarik makamlarının ilgili birimine bildirir. (4) MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğü/Tedarik makamlarının ilgili birimine Gönderme Emri tutarı kadar Akreditif/avansın ödeme şartlarını içeren belgeler ile birlikte yüklenicinin ülkesindeki muhabir bankaya transferi için TC Merkez Bankasına (Kuvvet Komutanlıkları ve bağlıları ise Devlet Bankası olan TC Merkez Bankası, TC Ziraat Bankası, T. Halk Bankası veya T.Vakıflar Bankasından biri vasıtasıyla) müracaatta bulunur. (5) TC Merkez Bankası (Kuvvet Komutanlıkları bağlıları ise Devlet Bankası olan TC Merkez Bankası, TC Ziraat Bankası, T. Halk Bankası veya T. Vakıflar Bankasından biri vasıtasıyla) Gönderme Emri tutarındaki dövizin işlem günündeki cari olan TC Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden peşin döviz satışını yaparak, yüklenici ülkesindeki muhabir bankaya ve MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğüne/ Tedarik yapan makamın ilgili birimine akreditifin/avansın açıldığını bildirir. -116TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (6) MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğünce/Tedarik makamlarının akreditif/avans ile ilgili bilgiler ilgili işlem şubesine bildirilir. ilgili birimince Diğer tedarik makamlarında, bu işlemler; yönerge kapsamında alımları yapan ilgili birimlerce yerine getirilir ve takip edilir. c. Ödeme şekilleri; (1) Akreditifle ödeme şekli (MSB ve Kuvvetlerce uygulanan yüklenici lehine akreditif kredi mektubu açılarak yapılan ödeme şekli) : (a) İthali serbest bırakılmış mallar için, akreditif açılması talebi doğrudan ilgili bankaya yapılır. (b) Akreditifin döviz olarak yüklenici lehine yurt dışındaki muhabir bankaya transfer edilmesi için, talepte bulunulan ilgili bankaya, sözleşme bedeli dövizin talep tarihindeki geçerli kur üzerinden TL karşılığını ödemek gerekmektedir. (c) Her akreditifin bir vadesi vardır (Geçerlilik süresi). Bu süre akreditif açtırılan mal ve hizmetin sözleşmesindeki teslim süresidir. Akreditif süresi içinde teslim edilmeyen/edilmesi idarece sağlanamayan alımlarda bu süre, yüklenicinin talebi idarenin uygun görmesi halinde uzatılır. (ç) Muhabir Bankada tahsis edilen akreditifin yükleniciye ödenmesi, akreditif açma talimatında yer verilen belgelerin yüklenici tarafından muhabir bankaya ibrazı ile yapılır. (d) Türk gümrüklerine intikal eden malzeme için bu Yönergenin 80’inci maddesine göre Gümrük ve Fiili İthalat işlemleri yapılır. (2) Mal mukabili ödeme şekli : (a) Söz konusu ödeme genellikle birbirini iyi tanıyan ve devamlı ilişkileri bulunan idare ve yükleniciler arasında uygulanır. (b) Sözleşmeye T.C. gümrüğüne sevk eder. göre; yüklenici bedel tahsil etmeden malzemeyi (c) Gümrüğe gelen mal için ilgili bankaya beyanda bulunulur. Mallar fiilen gümrükten çekilerek, bu hususu tevsik eden fatura ve akreditif işlemlerinde belirtildiği gibi (/TL) karşılığı, ilgili bankaya gönderildikten sonra, ithalat bedeli dövizin muhabir bankaya transferi ve oradan da yükleniciye ödenmesi sağlanır. (3) Vesaik karşılığı ödeme şekli : Yüklenici malzemeyi sevk etmekle beraber akreditif ödeme şeklinde belirtilen dokümanları kendi bankası aracılığı ile Türkiye’deki ilgili bankaya gönderir. Bu vesaiklerin MSB/Tedarik yapan ilgili birimler tarafından kabulüne takiben mal mukabilinde belirtilen işlemler ile vesaik tutarı kadar dövizin muhabir bankaya transferi ve yükleniciye ödemenin yapılması sağlanır. (4) Kabul Kredili Ödeme Şekli : Sözleşmeye göre yüklenicinin muhabir banka kanalı ile göndereceği poliçe ve sevk vesaiklerinin, ilgili banka ve alıcının kabulüne müteakip akreditif TL karşılığı ilgili banka tarafından tahsis edilir ve poliçe vadeleri geldikçe kendi hesaplarından muhabir bankaya transferi ve yükleniciye ödenmesi sağlanır. -117TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2, Değişiklik-6 (5) İstihkak Sahibine Havale (Nakit Ödeme) : Yüklenici tarafından, idareye teslim edilen mal veya hizmet bedeli; bu hususu tevsik eden muayene raporu, Taşınır Mal İşlem Belgesi ve faturasına istinaden İhale Yetkilisinin ödeme onayı ve ödenek gönderme belgesi gelmesini müteakip düzenlenecek nakit, ödeme emri belgesi ile tahakkuk ettirilir.(1) fıkrasında belirtilen kademelerden geçtikten sonra (TL) karşılığı, ilgili saymanlığın ilgili hesabından TC Merkez Bankasına yatırılmak sureti ile yüklenici adına havale (transfer) edilerek ödenmesi sağlanır. (6) İhalenin Yerli İstekliler Lehine Sonuçlanması Halinde Uygulanacak Ödeme Şekilleri: (a) İhalenin yerli istekliler lehine sonuçlanması halinde; İDARE’ye teslim edilen mal bedeline ilişkin Fatura, Muayene Raporu ve Taşınır Mal İşlem Belgesine istinaden ilgili saymanlıkça Yüklenicinin İdare’ye bildireceği banka hesabına ödenir. (b) Ödemelerde Muayene Kabul Belgesi tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede yayımlanan Döviz Alış Kuru esas alınır. Geç teslimat halinde sözleşmede öngörülen teslim tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca Resmi Gazetede yayımlanan Döviz Alış Kuru (mücbir sebep halleri hariç) esas alınır. (c) Avans verilmesi halinde avansın TL karşılığı sözleşmenin imzalandığı tarihteki Resmi Gazetede yayımlanan TC Merkez Bankası Döviz Alış Kuruna göre belirlenir. TL cinsinden ödenen avansın sözleşmenin imzalandığı tarihteki Resmi Gazetede yayımlanan TC Merkez Bankası Döviz Alış Kuruna göre döviz karşılığı, teslimatın döviz değerinden mahsup edilerek, bakiyesi yukarıdaki esaslara göre ödenir. (7) “Hizmet İşleri Kabul Tutanağı” düzenlenmesi sorumluluğu ile ilgili olarak; ihale türü mal alımları ise ve bu malla birlikte eğitim, montaj vb. hizmet alınıyorsa, Taşınır Mal İşlem Belgesine malla birlikte eğitimin, montajın vb. hizmetin de bedelinin yazılması, eğitim hizmetlerinde hizmeti alan makam tarafından eğitim alındığına dair belge ile birlikte, ödemeye esas belge olarak MSB/ Tedarik yapan ilgili birimlere gönderilecektir. 78. MALZEMENİN TESLİMİ VE NAVLUN ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ : a. Yurt dışında yerleşik yüklenicilerden yapılan tedarik faaliyetlerinde (1) 1657 Sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanunu ve Yönetmeliği ve İthalât Yönetmeliği Hükümleri esas olmak üzere; şartname ve sözleşmede taraflarca tespit edilecek Milletlerarası Ticaret Odası tarafından yayımlanan yürürlükteki uluslararası taşımacılık terimlerini düzenleyen dokümanda (INCOTERMS) belirtilen teslim şekillerinden biri ile sevkıyat yapılabilir. Bu teslimat şekillerinden bazıları aşağıda tanımlanmıştır. (a) FOB/FCA, FOT ve FOW Teslim : İhraç limanında; malın yüklenici tarafından, gemi ve/veya uçak gövdesine/taşıyıcıya teslim edilmesi ile mülkiyeti MSB’ye geçmiş olur. Bu hususu tevsik eden belge deniz veya hava konşimentosudur. FOB teslimde malların küpeşteyi aşmasıyla, sorumluluk idareye geçer. Eğer taraflar, malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmesi niyetinde değillerse (yük limanda/hava alanında teslim alınacaksa veya Freight Forwarder-F/F’e teslim edilecekse) sözleşmelerde FOB yerine FCA ve FAS terimleri kullanılır. FCA terimi, yüklenicinin malları ihracat için gümrüklenmiş olarak, sözleşmede belirtilen yerde, idare tarafından tayin edilen taşıyıcıya teslim edilmesini ifade eder. Eğer, idare malları teslim alması için kendisi bizzat taşıyıcı olmayan birisini tayin etmişse, yüklenici malları bu kişiye bırakarak teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş sayılır. FAS terimi sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılır. Malın, sözleşmede belirtilen yükleme limanında gümrüklenmiş olarak idareye teslim edilmesidir. FOT teslimde, yükün mülkiyeti TIR gövdesinde, FOW teslimde ise, yükün mülkiyeti vagon üzerinde teslim olarak adlandırılır ve bu hususu tevsik eden belge hamule senedi veya irsaliyesi olarak adlandırılır. -118TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-1 (b) CFR Teslim : Yükleme limanında malların küpeşteyi aşmasıyla, yüklenicinin malları teslim ettiği anlamına gelir. Yüklenici malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları ve navlun bedelini öder. Ancak, malların zay’î veya hasarı ile teslim anından sonra meydana gelecek olaylardan kaynaklanan ek masraflar, yükleniciden idareye geçer. Bu tür taşımada sigorta sorumluluğu idareye aittir. Bu terim sadece deniz ve iç su taşımacılığında kullanılabilir. Eğer taraflar, malları gemi küpeştesini aşarak teslim etmek niyetinde değillerse, sözleşmelerde CPT terimi kullanılmalıdır. CPT terimi, yüklenicinin malları bizzat kendisinin seçtiği taşıyıcıya teslim edeceğini, fakat yükleniciden ilâveten malların sözleşmede belirtilen varış noktasına kadar getirilmesi için gereken taşıma masraflarını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Böylece, idare, malların bu şekilde teslim edildikten sonra ortaya çıkabilecek riskleri ve diğer masrafları da üstlenmiş olacaktır. Eğer, malların belirlenen varış mahalline ulaştırılması için art arda taşıyıcılar kullanılıyorsa, malların ilk taşıyıcıya geçmesiyle hasar geçmiş olur. CPT terimi yüklenicinin malları gümrüklemesini gerektirir. Bu terim, çok vasıtalı olanlar da dâhil her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. (c) CIF Teslim : Yüklenicinin malların sözleşmede belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan masrafları (sigorta dâhil) ve navlun bedelini ödemesini, ancak, teslim anından sonra malların zay’î ve hasarı ile meydana gelen olaylardan kaynaklanan ek masrafların idareye geçtiğini ifade eder. Ancak, yüklenici idarenin yolculuk sırasında mallara ilişkin zay’î ve hasar riskine karşılık mallara denizcilik sigortası yaptırır. Dolayısıyla, yüklenici sigorta ile sözleşme yapar, sigorta primlerini öder. İdare, CIF teriminde yüklenicinin sadece asgarî teminat sağlayan bir sigorta temin etmek zorunda olduğuna dikkat etmelidir. İdare daha geniş korunmak isterse, bu konu açık olarak sözleşmede belirtilmeli ve idarenin kendisi de ek sigorta yaptırmalıdır. CIF terimi yüklenicinin malları ihracat için gümrüklemesini gerektirir. Sadece deniz ve hava taşımacılığında kullanılabilir. Eğer, taraflar malların gemi küpeştesini aşarak teslim edilmesi niyetinde değillerse, sözleşmelerde CIP terimi tercih edilmelidir. CIP terimi, taşıma ve sigorta bedelleri yüklenici tarafından ödenmiş olarak yüklenicinin malları bizzat kendisinin seçtiği bir taşıyıcıya teslim edeceğini, fakat yüklenicinin ilaveten, mallarının belirtilen varış noktasına getirilmesi için gereken taşıma masraflarını ödenmek zorunda olduğunu ifade eder. Böylece idare, mallar bu şekilde teslim edildikten sonra ortaya çıkabilecek riskleri ve ek masrafları da üstlenmektedir. Ancak, CIP teriminde yüklenici ayrıca idarenin yolculuk sırasında mallara ilişkin zay’î ve hasar riskine karşılık bir sigorta temin etmelidir. Dolayısıyla, yüklenici sigorta için sözleşme yapar ve sigorta primlerini öder. (2) FOB/FCA teslim şeklinde; ilgili işlem şubesince/tedarik birimince Türkiye’de kayıtlı araçlar ile ihraç limanından Türkiye’ye kadar taşınan malların navlun ücretlerine ait fatura, konşimento, ordino, İhale Yetkilisi Ödeme Onayı, navlun bedeli hesaplama çizelgesi, varsa gecikme cezası onayı, cezanın ödendiğine dair dekont (Cezalı olan ancak ceza tutarını ilgili saymanlığa yatırarak, cezanın ödendiğine ilişkin dekontun gönderilmemesi halinde, gecikme cezası taşıma firmasının mevcut alacağından mahsup edilerek, bakiyesi kendisine ödenir.) Tahakkuk Birimine/MTİY Bütçe Şubesine onaylı 1’er suretiyle birlikte gönderilir. Bu ödeme işlemlerini yapacak olan birimlerin ödenek gönderme belgesine istinaden düzenlenecek olan Ödeme Emri Belgesi çerçevesinde ilgili saymanlıkça TL olarak taşıma sözleşmesi esaslarına göre taşıyıcı firmaya ödenir. -119TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-1 FOB/FCA teslim limanından idarenin her yıl bildireceği ve anlaşmalı olduğu Denizcilik firması veya Hava Yolları vasıtası ile sevkıyat yapılacaktır. Bu bakımdan yüklenici sevk tarihinden 1 (bir) ay önce ilgili şirketlerin acente ve büroları ile idareye müracaat ederek sevk edilecek sistemin/malzemenin cinsini, ağırlığını, hacmini (IMCO kategorisini, konteynerli mi, konteynersiz mi taşınacağını, koyteynerle taşınacaksa konteynerin tipini (20 feet, 40 feet, flat-rack, flat-back vb.), her konteynere ait yükün miktarını bildirecektir. Taşıma idarenin vereceği direktife uygun olarak gerçekleştirilecektir. (3) Fatura ve konşimentolarında “Varış limanında Türk Lirası depozit karşılığı ödenir” kaydı bulunan; yani transfer edilebilir TL ile yapılacak ödemelerde, TL değerleri acentenin (taşıyıcı firma) ordinoyu teslim ettiği tarihteki geçerli döviz kurları üzerinden hesaplanır. (4) Türk Silâhlı Kuvvetleri adına MSB Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığınca yapılan Genel Deniz, Hava ve F/F Taşıma Hizmeti Sözleşmelerinde; ilgili ihtiyaç makamlarınca bildirilen taşıma kotalarının takibi için EK-V Lahika-1 ve Lahika-2 Aylık Takip Formlarının her ayın ilk haftası içerisinde bir önceki aya ait bilgiler doldurularak, Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı’na gönderilecektir. b. Yurt içinde yerleşik yüklenicilerden yapılan tedariklerde, malzeme yüklenici tarafından ihale dokümanında belirtilen esaslara göre teslim birliğine teslim edilecektir. 79. SİGORTA İŞLEMLERİ VE SİGORTA ÜCRETİNİN ÖDENMESİ : a. Yurt dışından FOB/FCA teslim olarak satın alınan her türlü malın, yüklenici tarafından ihraç limanından herhangi bir araç üzerinde teslim edilmesi sonucu, mülkiyetin MSB/Kuvvet Komutanlıklarına veya bağlılarına geçmesini takiben sigorta ettirilmesi esastır. Sigorta malın mülkiyetinin MSB/Kuvvet Komutanlıklarına veya bağlılarına geçmesinden başlayarak, kullanıcıya teslim birliğinde teslim edilmesine kadarki dönemi kapsar. Modernizasyon/ modifikasyon projelerinde ve garanti süresi dolmuş arızalı malzemenin, yurt dışına gidiş ve dönüşünde sigorta ettirilmesi esastır. b. Şartnamelerde ve sözleşmede belirtilmiş olmak kaydı ile CIF teslim şekline göre yapılan sevkıyatlarda, sigorta ücretinin mal bedeline dâhil edilmiş olması ve işlemlerinin de yüklenici tarafından yapılmış olması nedeni ile (a) bendinde belirtilen husus yerine getirilmez. c. Sigorta masrafları (b) bendi hariç yılı bütçesinin ilgili ekonomik kodlarda yer alan ödenekten karşılanır. İlgili işlem şubesi/birimince fatura, Sigorta Talep Formu, sigorta poliçesi ve sigorta poliçesinin düzenlendiği tarihte Resmi Gazetede yayımlanan TC Merkez Bankası döviz kuru listesi esas alınarak, İhale Yetkilisinden “Ödeme Onayı” alınır. Bütün bu evraklar ve varsa gecikme cezası onayı da dâhil olmak üzere MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğü/ilgili birime 1 (bir) asıl ve 1 (bir) onaylı sureti gönderilir. Müteakiben MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğü/ilgili birimce ödeme emri belgesi düzenlenerek, ödeme yapılmak üzere ilgili saymanlık müdürlüğüne gönderilir. İlgili saymanlık vasıtası ile usulüne uygun olarak TL cinsinden sigorta bedeli sigorta şirketine ödenir. ç. Sigorta poliçelerinde malzemenin Türkiye’deki teslim noktaları belirtilir. Nakliyat firmasının, taşıyacağı malzemenin yurt dışından teslim aldığı tarihi, ilgili işlem şubesine bildirmesini müteakip, malzemenin tahmini gümrüğe geliş tarihi ilgili işlem şubesi tarafından sigorta şirketine bildirilir. -120TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Malzemeler gümrüğe geldiğinde, ilgili gümrük müdürlüğünce malzemenin geldiğinin MSB Gümrük Uzmanı/Kuvvet Komutanlıklarının gümrük işlemleri ile ilgili personeline ihbarını müteakip, ihbarda malzemenin hasarlı olduğu belirtilmiş ise bu durum ilgili işlem şubesince, sigorta şirketine ayrıca bildirilir. d. Sigorta şirketi hasarlı veya noksan malzemenin tespitinde idarenin istekleri doğrultusunda; (1) İlgili işlem şubesince verilen belgeler ve ekspertiz raporu ile birlikte ilgili saymanlığa müracaat ederek, mal bedeli karşılığı dövizi (TL) olarak hazineye yatırır veya, (2) İdare tarafından yapılan teklifin (hasarın onarılması, yeni malzeme ile değiştirilmesi v.b.) Yüklenici firmanın kabulü halinde, işlem şubesi talimatı doğrultusunda sigorta şirketince, T.C. Merkez Bankası aracılığı ile 78’inci maddede açıklanan yöntemlerle hasarlı veya noksan malzemenin bedelinin yüklenici hesabına transferi sağlanır. Aynı zamanda sigorta şirketince, onarılan veya yenileştirilen malzemenin bedelsiz olarak serbestçe ithali ile sigorta poliçesindeki teslim yerine kadar taşınması sağlanır. Malzeme hasarı yurt içinde giderilebiliyorsa, ilgili işlem dairesinin izni ile bu işlem yurt içinde gerçekleştirilebilir. Ayrıca hasarlı veya eksik malzemenin tekrar teslim noktasına bedelsiz sigorta yaparak getirilmesini sağlar. e. TSK adına MSB Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığınca yapılan Nakliyat Sigortası Hizmeti Sözleşmesinde; ilgili ihtiyaç makamlarınca bildirilen sigorta yaptırma kotalarının takibi için EK-V Lahika-2’deki Aylık Takip Formunun her ayın ilk haftası içerisinde bir önceki aya ait bilgiler doldurularak, MSB Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığı’na gönderilecektir. 80. GÜMRÜK İŞLEMLERİ VE FİİLÎ İTHALAT a. Yüklenici tarafından sevk edilen ithalat konusu malzemenin gümrük antrepolarına intikalinde: (1) Proje işlem süresince ithalatı kanıtlayan (fatura, paket listesi, menşei şahadetnamesi, sigorta poliçesi vb.) belgeler yüklenici tarafından hazırlanır. (2) Malzeme ilgili gümrüğe geldiğinde, Gümrük Uzmanı/Kuvvet Komutanlıklarının gümrük işlemleri ile ilgili personeli tarafından ilgili işlem şubesine, Orijinal konşimento ve/veya ordinosunu verilir. (3) İlgili işlem şubesince, bu konşimento ve/veya ordinolar göz önüne alınarak, 4458 Sayılı Gümrük Kanununa göre, MSB Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Daire Başkanı (Kuvvet Komutanlıklarının ilgili Tedarik Daire Başkanı) onay yazısı ekinde Orijinal konşimento, ordino, ithalat belgeleriyle (orijinal sevk faturası, sigorta poliçesi, paket listesi, ilgili işlem şubesinden tasdikli döviz satım belgesi) birleştirilerek, Gümrük Uzmanına Gümrük Giriş/Çıkış Beyannamesi düzenlenmek üzere verilir. (4) Gümrük Uzmanı tarafından Gümrük Giriş/Çıkış Beyannamesi düzenlenmesinden sonra alım konusu malzemenin gümrükten çekilme işlemine başlanır. (a) MSB tarafından tedarik edilecek malzeme, MSB Modernizasyon Mal ve Hizmet Ted.D.Bşk.lığı Gümrük Uzmanınca veya ilgili tedarik şubesinin hazırladığı ve MSB Modernizasyon Mal ve Hizmet Ted.D.Başkanınca onaylanan yetki onay devri ile görevlendirilen personel tarafından gümrükten çekilir. (b) Kuvvet Komutanlıkları tarafından tedarik edilecek malzeme, ilgili Kuvvet Komutanlıkları gümrük yetkililerince veya Kuvvet Komutanlıkları tedarik makamlarının yetki onay devri ile görevlendirdikleri personel tarafından gümrükten çekilir. -121TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-1 (c) Yetki onay devri ile görevlendirilen personel, sadece deniz ve hava limanlarındaki TSK gümrük personeli arasından seçilebilir ve Gümrük Uzmanı tarafından bu maddede yapılacağı belirtilen işleri yapar. Ancak gerektiğinde 4458 sayılı Gümrük Kanunda yer alan hükümler doğrultusunda MSB/Kuvvet Komutanlıkları veya bağlıları gümrük müşavir firmalarına yetki verebilir. (5) Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik D.Bşk.lığının işlem şubesi koordinatörlüğünde, Gümrük Uzmanı tarafından, ihtiyaç makamından temin edilen araç ve ihtiyaç makamının yetkili heyeti nezaretinde, malzeme gümrük antrepolarından teslim alınır ve ihtiyaç makamına teslim edilir. Gümrükten çekilecek malzemenin ambalajında veya dış görünümünde hasara uğradığına dair bir belirti olması veya konşimento/ordino ekinde Gümrük Müdürlüğü tarafından tutulan hasar tespit tutanağı/raporu bulunması durumunda, Gümrük Uzmanınca gümrükten malzeme çekilmez, ilgili işlem şubesine haber verilir. Bu şubece durum, sigorta şirketine bildirilir. Sigorta şirketi uzmanı, Gümrük Uzmanı ve Gümrük Müdürlüğünün ambar memurları tarafından, Gümrük Ambarında toplanılarak hasara ait tutanak tutularak, hasarlı malzeme gümrükten çekilir. Ayrıca, gümrükten çekilen malzemenin teslim birliğine taşınması esnasında, tedarik edilecek olan malın hasara uğraması, tamamının veya bir kısmının kaybolması durumunda hasara uğrayan veya kaybolan malların bedeli sigorta şirketi tarafından idarenin belirttiği hesaba ödenir. b. Terminal Birlik Komutanlıklarının bulunduğu boşaltma limanlarındaki gümrük işlemleri: (1) Terminal Birlik Komutanlıkları, MSB ilgili işlem şubesinin görevlendirmesi üzerine (Kuvvet Komutanlıklarında ilgili birim tarafından), yüklenici tarafından hazırlanan gümrük belgelerine (fatura, paket listesi, menşei şahadetnamesi, gerekirse serbest bölge giriş belgesi) ve görev talimatları ile bu maddenin “a” bendindeki hususları dikkate alır. Bunlara göre gümrük işlemlerini yaparak, malzemeyi gümrük antrepolarından teslim alır. İlgili işlem şubesi, görevlendirme yazısı ile birlikte, gümrük işlemleri için gerekecek olan sigorta poliçesi ve tasdikli döviz satış belgesini Terminal Birliklerine gönderecektir. Ancak, sigorta poliçesinin geciktiği durumlarda en kısa zamanda sigorta poliçesi ayrı olarak da gönderilebilir. (2) Terminal Birlik Komutanlığınca teslim alınan malzeme ihtiyaç makamına sevk edilir. c. Sevk vesaiklerinin olmadığı özellik, ivedilik ve önem taşıyan (örneğin; ilaç, radyoaktif madde, mühimmat vb.) durumlarda taahhütname ile bu malzemelerin gümrükten çekilebilmesi için Gümrük Müsteşarlığının izni gerekmektedir. Bu nedenle ilgili işlem şubesi tarafından, Gümrük Uzmanının da koordinesi alınarak MSB Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanı onaylı (Kuvvet Komutanlıklarında ilgili birim onaylı) izin talebinde bulunulur. Gümrük Müsteşarlığından izin alınmasını müteakip malzeme gümrükten çekilir. Bu malzemelerle ilgili gümrük işlemleri 30 gün içerisinde tamamlanır. ç. Gümrük işlemlerinin yürütülmesi ve malzeme alınması esnasında, Gümrük Bilgisayar Sisteminin fatura bedeline göre verdiği yetki kapsamında, malzeme faturaları ve Gümrük Müdürlüklerince tasdikli beyanname ile fiili ithalat gerçekleşmiş olur. Bu faturalar ve Gümrük Giriş Beyannamesi/beyanlar: -122TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-1, Değişiklik-2, Değişiklik-7 (1) 23 Temmuz 2008 tarihine kadar açılmış olan akreditiflere ilişkin olarak; (a) Terminal birliklerince ilgili Kuvvet Komutanlıkları Tedarik Dairesi Başkanlığına/ MSB Modernizasyon Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığına, (b) Tedarik Dairesi Başkanlıklarınca ödemeleri yapan MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğüne ( Kuvvet Komutanlıklarında ilgili tahakkuk şubesine), (c) MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğü tarafından (Kuvvet Komutanlıklarında ilgili tahakkuk şubesince), fiili ithalatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 180 gün içinde ilgili bankaya, bu sürenin geçmesi durumunda TC Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne döviz taahhüt hesapları (kambiyo hesabı) kapatılmak üzere gönderilir. (2) 23 Temmuz 2008 tarihinden sonra açılan ve açılacak akreditiflere ilişkin olarak ise İthalat Taahhüt Hesaplarının (Kambiyo Hesabının) kapatılması işlemleri yapılmayacaktır. d. Gümrük Muafiyetine esas malzeme dokümanını onaylamaya yetkili ihtiyaç sahibi makam olduğu ve anılan dokümanın, bünyesinde yeterli birimlerin oluşturulmasını müteakip MSB’ce onaylanması, ihtiyaç duyulması halinde MSB’nin yazılı görüşlerine başvurulacaktır. 81. ÖDENEĞİN MAHSUBU: a. Fiilî ithalatı takiben, teslim alınan mallar ilgili mal saymanlığına teslim edilir. Malzeme kesin kabul muayenesini müteakip birlik kaydına geçirildikten sonra Mal saymanınca Taşınır Mal İşlem Belgesi düzenlenir. Bu Taşınır Mal İşlem Belgesi ve muayene raporları/ hizmet ifa tutanağı, tahakkuk makamının tasdiki ve mahsup işlemlerinin tamamlanması maksadı ile MSB ilgili Tedarik Dairesi Başkanlığı/Kuvvet Komutanlığının ilgili Tedarik Birimine gönderilir. b. MSB’nin ilgili Tedarik Dairesi Başkanlığı/ Kuvvet Komutanlığının ilgili Tedarik Birimi tarafından, gereken bilgileri kaydedilip malzemeye ait yeteri kadar orijinal fatura, Taşınır Mal İşlem Belgesi, muayene raporu/muhtırası ve komisyon kararı/hizmet ifa tutanağı, avans/ akreditif transfer onayları ile konşimentolar ve diğer belgeler bir bütün halinde Türk Lirası (TL) hesaplarının kapatılması için MTİY Bütçe Ş. Md.lüğü/Kuvvet Komutanlığının ilgili tahakkuk birimine onaylı 1’er suretleriyle birlikte gönderilir. Bu şube tarafından Türk Lirası Hesabı kapatılmasını müteakip malzemeye ait üçüncü nüsha Taşınır Mal İşlem Belgeleri tasdik edilerek ilgili mal saymanlığına iade edilir. c. Avans ödemesinin bulunduğu yurtiçi alımların mahsup işlemi, sözleşme hükümlerine göre Yükleniciye yapılan her ödeme ile birlikte yapılır. ç. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun İstisnalar 3.b Maddesi Kapsamında Çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararı’nın İkili veya çok taraflı uluslar arası anlaşmalar, mutabakat muhtıraları gereği yapılan alımlar ile FMS gibi yabancı ülkelerin savunma bakanlıkları kanalıyla ve/veya BAAINBw gibi devlet kontrolündeki askeri malzeme satış teşkilatlarından veya NSPA gibi Türkiye’nin dâhil olduğu uluslararası askeri organizasyonlardan yapılan alımlar hakkındaki ilgili maddesi kapsamında tedarik edilen taşınır mallar için bu madde hükümleri uygulanmaz (81.a, 81.b ve 81.c). Bu alımların mahsubunda bu yönergenin ilgili bölümlerindeki hususlar uygulanır. 82. SON KULLANICI BELGESİ : Türk Silâhlı Kuvvetleri ihtiyacı olarak MSB Tedarik Dairesi Başkanlıklarınca veya Kuvvet Komutanlıkları ve Bağlı Birliklerince yurt dışından tedariki yapılan ya da yerli yükleniciler tarafından TSK ihtiyacına binaen ithal edilen ve üçüncü ülkelere satış, hibe, devir vb. işlemleri, satışı yapan ülkenin ihraç lisansına tabi her türlü malzemeye ait son kullanıcı belgesi, ihtiyaç makamının tedarik birimi tarafından hazırlanır ve asgari bu makam tarafından imzalanarak, onay için Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı olan MSB Tek. Hiz.D.Bşk.lığına gönderilir. Onaylanan Son Kullanıcı Belgesi; muhatabına ulaştırılmak üzere, tedarik faaliyetini yürüten MSB Tedarik Dairesi Başkanlıklarına gönderilir. -123TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI İhtiyaç Makamı olan Kuvvet Komutanlıklarının tedarik daireleri tarafından gerçekleştirilen alımlar için, ihtiyaç makamı tarafından hazırlanan ve asgari bu makam tarafından imzalanan son kullanıcı belgesi onay için Savunma Sanayi Millî Güvenlik Makamı olan MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığına gönderilir. Onaylanan son kullanıcı belgesi; muhatabına ulaştırılmak üzere, tedarik faaliyetini yürüten ihtiyaç makamına gönderilir. Malzemenin muayenede reddedilmesi sonucu, malzemenin yükleniciye iadesi gerektiğinde, yüklenicinin malı başka bir yere sevkini önlemek için verilen Son Kullanıcı Belgesi ilgili işlem şubesince yükleniciden geri istenir. Yüklenicinin bu belgeyi geri vermemesi durumunda malzemenin sevkine izin verilmez. Bu durumda, ilgili işlem şubesi tarafından, yüklenicinin ülkesi nezdinde girişimde bulunulur. Son Kullanıcı Belgesinin geri alınmasını müteakip Yüklenicinin ülkesinin resmî talebi doğrultusunda, malzemenin herhangi bir ülkeye sevki ile ilgili izin verilir. 83. ATIŞA UYGUNLUK BELGESİ : Yurt dışından tedarik edilen ve kabule esas muayene ve testlerin Türkiye’de yapılacağı hükme bağlanan silâh, mühimmat ve roketlerin Türkiye’ye sevkini müteakip atış öncesi fiziksel, statik ve balistik testleri dâhil tüm kontrollerinin yapıldığının ve kalite isteklerinin karşılandığının belirtildiği “Atışa Uygunluk Belgesi”nin, üretici ülkenin ilgili kalite güvence makamı veya firma tarafında düzenlenerek, tedarik makamına teslim edilmesi hususu şartnamelerde ve sözleşmelerde yer alacaktır. 84. PROJE YÖNETİM TEŞKİLATI : MY 369-1 PPBS Yönergesinin tedarik sistemine getirdiği görevler kapsamında, modernizasyon plan/programındaki ön yapılabilirlik/yapılabilirlik etütleri hazırlanan ana malzeme/ sistem projelerine ait teknik şartnameleri, ihtiyaç sahibi makamların göstereceği teknik ve taktik özellikleri karşılamak koşulu ile ihtiyaç sahibi makamların teknik ve taktik desteği ile MSB Müsteşarlığınca hazırlanması; bu maksatla MSB Müsteşarlığının tedarikini yapacağı projelerin teknik şartnamelerini hazırlayıp onaylayabilecek ve proje yönetimini sağlayabilecek şekilde yeniden teşkilatlanması esastır. Bu teşkilatlanmanın sağlanmasını müteakip, gerektiğinde kapsamlı projelerin yönetimi için teknik ve taktik konularda uzmanlaşmış personelin birlikte çalışacağı EK-P’de belirtilen Entegre Proje Grupları oluşturulur. Proje tamamlanıncaya kadar görevlendirilen personelin değiştirilmemesi dikkate alınır. Tedarik ile uğraşan diğer Komutanlık, Kurum/Kuruluşlarda da benzer yapılanmalar oluşturulur. 85. OFFSET: Offset faaliyetleri EK-R’de bulunan Savunma Tedarik İşlemlerinde Offset Uygulamaları Direktifleri esaslarına göre yürütülecektir. -124TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI BEŞİNCİ KISIM 4734 SAYILI KANUNUN İSTİSNALAR 3.B MADDESİ KAPSAMINDA KUVVET KOMUTANLIKLARI VE BAĞLI BİRLİKLERİNCE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI -125TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-8 BEŞİNCİ KISIM 4734 SAYILI KANUNUN İSTİSNALAR 3.B MADDESİ KAPSAMINDA KUVVET KOMUTANLIKLARI VE BAĞLI BİRLİKLERİNCE YAPILACAK MAL VE HİZMET ALIMLARI 86. İSTİSNALAR 3.B MADDESİNE YAPILACAK ALIM İŞLEMLERİ : GÖRE KUVVETLER VE BAĞLI BİRLİKLERİNCE Stratejik Hedef Planına uygun olarak ana malzeme, sistemler, harp stokları ve bunlarla ilgili hizmet alımları dışında, İşletme-Bakım-Onarım ve stok tamamlamaya ilişkin her türlü yedek malzeme (idarelerin 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin “d” bendinde belirtilen ve Büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin beş katına kadar olan ana malzeme alımları dâhil) ve bunlarla ilgili hizmet alımları Millî Savunma Bakanı adına Harcama Yetkilileri ve Yetkileri dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Bağlı Birliklerince yapılır ve yürütülür. Ayrıca, alımın teknik özelliği veya modernizasyona ilişkin olması veya ilgili kuvvetin uzman personele sahip olması, kendi kuruluş ve ihtisas sahasına girmesi vb. durumlarda; ilgili kuvvet komutanlıklarının teklifi ve Gnkur.Bşk.lığının uygun görüşü üzerine MSB ana sistem ve ana malzeme ile ihale yetkilisi yetkileri dışındaki işletme, bakım, onarım, geliştirme modernizasyon işlemleri ve bunlarla ilgili hizmet alımlarının kuvvet komutanlıklarınca yapılmasına ve yürütülmesine yetki verilebilir. Bu satınalma faaliyetleri aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yürütülür. 87. İHTİYAÇ BİLDİRİM FORMU/İHTİYAÇ TALEPLERİNİN BİLDİRİLMESİ : Birinci Kısım Birinci Bölüm 9’uncu madde de yer alan hüküm ve şartlara paralel olarak İBF veya onay belgesi ekinde hazırlanmış malzeme listeleri ilgili ihtiyaç sahibi Daire tarafından hazırlanır ve tedarik hizmetini yapacak birime gönderilir. 88. TEDARİKE UYGUNLUK İNCELEMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ : Birinci Kısım Birinci Bölüm 10’uncu madde de yer alan esaslara bağlı olarak, gerekli işlem tedarikten sorumlu dairenin ilgili şubesince yapılır. 89. ŞARTNAMENİN HAZIRLANMASI : Şartnameler, Birinci Kısım İkinci Bölüm Madde 18’de yer alan esaslara göre hazırlanır ve işleme konulur. 90. YAKLAŞIK MALİYET TAHMİNİ : Yaklaşık Maliyetin (Bedel) hesaplanması Kuvvet Komutanlıklarınca veya Bağlı Birliklerince yapılır. Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında MSB Fiyat Maliyet Analiz Yönergesindeki yöntem ve uygulama esasları dikkate alınır. Doğrudan temin alımlarda da aynı şartnameye göre tedarik edilen malzeme veya hizmetin varsa son beş yılın, yoksa alımı yapılan yılların fiyatları tablo haline getirilir. Bu fiyatların aritmetik veya ağırlıklı ortalaması alınır. Özelliği bulunan hizmet alımlarında; her türlü araştırmaya rağmen fiyatın tespit edilemediği veya tespit edilen fiyatların rayiçleri yansıtmadığının anlaşıldığı durumlarda; idarece re’sen fiyat belirlenir ve gerekçesi ayrıca belirtilir. Yaklaşık maliyetin tespit edilemediği durumlarla ilgili olarak Birinci Kısım İkinci Bölüm Madde 15’te yer alan hükümler uygulanır. -127TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-5 Değişiklik-6 91. İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR : Birinci Kısım İkinci Bölüm Madde 17’de yer alan hükümler uygulanır. 92. İLÂN İŞLEMİ : İkinci Kısım İkinci Bölüm Madde 26’da belirtilen esas ve yöntemler çerçevesinde, Tedarik Birimince ilân işlemi yapılır. 93. İHALE KOMİSYONLARI : 4734 Sayılı Kamu İhale 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunları ve bu Kanunlarda değişiklik yapan 4964 Sayılı Kanun ile söz konusu kanunlar kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, ilgili kararname ve yönetmeliklere göre yapılacak alımların gerçekleştirilmesi için isteklilerden gelen teklifleri açmak, incelemek ve değerlendirmek üzere İhale Yetkilisinin onayı ile en az beş ya da tekli sayılardaki (7, 9...vb. gibi) ilgili ve yetkili personelden kurulan ve Kuvvet Komutanlığı ya da Bağlı Birliği adına işlemi yürütülecek ilgili ve yetkili personelden meydana gelen bir kuruluştur. Bu kuruluşun (Komisyonun) teşkili : a. Vazgeçilmez Üyeler : (1) Başkan : Komisyon Başkanı; alımın özelliğine ve büyüklüğüne göre her defasında İhale Yetkilisince seçilir. Kendilerine İhale Yetkililiği/yetkisi verilen şahıslar, kendi yetkileri sınırları dâhilinde olan alımlarda Komisyon Başkanı olarak görevlendirilmez. Başkanın bulunmadığı toplantılara, asil veya yedek komisyon üyesi olarak görevlendirilen tedarik biriminden en kıdemli üye başkanlık eder. (2) Üye : Tedarik Dairesi/ilgili birimin ilgili şubesinin işlem personeli. (Komisyon üye sayısı tek sayıya tamamlanacak şekilde görevlendirilecek personel sayısı artırılabilir.) (3) Üye : İhtiyaç sahibi Daire Başkanlığı/ilgili birimin işlem personeli. (Komisyon üye sayısı tek sayıya tamamlanacak şekilde görevlendirilecek personel sayısı artırılabilir.) (5) (4) Üye : İdarenin muhasebe veya malî işlerden sorumlu personeli, b. İhtiyarî Üyeler : İhtiyaç duyulması halinde; (1) Teknik komisyon üyesi olarak görevlendirilecek personelin ihaleyi yapan idarede bulunması halinde bu kişiler, (2) Özellik arz eden alımlarda, Kamu Kurumu veya özel sektörden yeteri kadar uzman eleman, (3) MSB Mod. Mal ve Hizmet Tedarik Dairesi Başkanlığından bir temsilci subay veya uzman personel (yedek malzeme hariç, yetki devri yapılan diğer projelerde görevlendirilebilir), (4) Kuvvet Komutanlığının bir Mali üyesi, (5) Hukuk uzmanı ve/veya Hukuk Fakültesi mezunu personel, ihale komisyonu üyesi olarak görevlendirilebilecektir. -128TASNİF DIŞI Biçimlendirilmiş: Madde İşaretleri ve Numaralandırma TASNİF DIŞI 94. TEKLİF DEĞERLENDİRME : Yukarıda belirtilen üyelerden kurulan ihale komisyonlarına firmaların tekliflerini vermesi, teklif mektuplarının açılması, İkinci kısım Üçüncü ve Dördüncü Bölümdeki usul ve esaslarına göre yürütülür. 95. SÖZLEŞMENİN YAPILMASI : Sözleşme; İkinci Kısım Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerdeki usul ve esaslara göre yürütülür. 96. ÖDEME İŞLEMLERİ : Sözleşmeye ait ödemeler ve döviz, Dördüncü Kısım 77’nci madde hükümlerine bağlı olarak, ilgili Kuvvet Komutanlığı veya Bağlı Birliğinin ödeme yapma ve/veya döviz işlemlerini yürütmeye yetkili birimince yapılır. 97. SİGORTA VE GÜMRÜK İŞLEMLERİ : Sigorta ve gümrük işlemleri için Dördüncü Kısım 78 ve 79’uncu maddelerdeki işlemler yürütülür. 98. DİĞER HUSUSLAR : Bu kısımda açıklanmayan diğer hususlar için bu Yönergenin usul ve esasları uygulanır. -129TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ALTINCI KISIM DIŞ TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILAN ALIMLAR BİRİNCİ BÖLÜM ATAŞE AVANSI İLE YAPILAN ALIMLAR -131TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-1 Değişiklik-8 ALTINCI KISIM DIŞ TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILAN ALIMLAR BİRİNCİ BÖLÜM ATAŞE AVANSI İLE YAPILAN ALIMLAR 99. GENEL : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, Askerî Ataşeler, İkmal Ataşeleri ve İrtibat Subayları adına bu Yönerge kapsamında; acil harp silâh, araç ve gereçlerine ait onarım ve yedek parçaları ile aynı Kanunun 22’nci maddesinin “d” bendinde belirtilen ve Büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin beş katına kadar olan ana malzeme de dâhil her türlü mal ve hizmet alımı için havale olarak gönderilen ve yalnız transfer edildiği amaç için kullanılan bir yurt dışı alım yöntemidir. 100. TEMEL İLKELER : a. 3833 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerine Yıllara Sâri Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Kanun kapsamında çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararı Listesinde yer almayan projelerin mahsubu ödemeyi takiben bir ay içinde yapılır. b. 3833 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerine Yıllara Sâri Sözleşme Yapma Yetkisi Veren Kanun kapsamında tedarik edilen malzemenin mahsup işlemi ise; (1) Yurt dışındaki ataşe ve temsilcilerin İhale Yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmeleri halinde, bunlara verilen avanslardan harcanan tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin avansın verildiği yılı takip eden yılın sonuna kadar saymana verilmesi ve bu suretle mahsubunun sağlanması gerekir. (2) Ancak mutemet işin tamamlanmasından sonra yukarıdaki sürelerin bitimini beklemeksizin avans artığını iade etmek ve hesabını kapatmak zorundadır. (3) Belirtilen sürede mahsup edilmemesi nedeniyle mutemet üzerinde kalan avans tutarı, 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil ve Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. c.Yalnız tahsis edildiği amaç için kullanılır. ç. Ana malzeme ve stok tamamlama için kullanılmaz. Ancak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun Doğrudan Temini düzenleyen 22’nci maddesinin “d” bendinde belirtilen ve Büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin beş katına kadar olan her türlü mal ve hizmet alımının tedariki de yapılabilir. d. Aniden ortaya çıkan, önceden planlanması mümkün olmayan ve normal tedarik usulleri için yeterli zaman bulunmayan malzeme/hizmet alımlarında kullanılır. -133TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-8 e. Avans limitleri Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (İ) Cetvelinde, yurtdışından yapılacak mal ve hizmet alımlarında Dış Temsilcilikler için belirlenmiş olan limit kadardır. 3833 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanunun 3’üncü Maddesine istinaden çıkarılan Yönetmeliğin 3’üncü Maddesi gereğince verilecek ataşe avanslarının üst limiti, malî yıl başında Millî Savunma Bakanı tarafından belirlenen limitleri aşmayacaktır. f. Avans hesaplarından artan meblağlar ilgili Merkez Saymanlığının TC Merkez Bankasındaki ilgili hesabına aktarılır. g. Bu usulde yapılan alımlarda gizlilik /tedarik taahhütnamesi alınmaz. ğ. Ataşe avansı, maliyet etkinlik, kaynakların etkin ve verimli kullanılması kriterleri dikkate alınmak şartı ile adına avans açılan Askerî Ataşe/İkmal Ataşesi/İrtibat Subayının bulunduğu/akredite olduğu ülke/ülkeler dışında, diğer ülkelerden de tedarik edilecek olan mal/hizmet için de kullanılabilir 101. UYGULAMA : Yukarıda belirtilen şekilde ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanması için Askerî Ataşeler/İkmal Ataşeler/İrtibat Subayları adına gönderilecek avans işleminde aşağıda belirtilen yöntem uygulanır. a. Düzenlenecek evraklar : (1) Onay : ihtiyacın belirlenmesi ile İhale Yetkilisinden alınır. (2) Muhasebe İşlem Fişi : Alınan onaya uygun olarak ilgili tahakkuk birimlerince düzenlenir ve Harcama Yetkilisince onaylanır. b. Transfer : İlgili saymanlıkça Gönderme Emri tanzim edilerek TC. Merkez Bankası Ankara Şubesi/İlgili Banka Hesabı Cari Servisine gönderilir. Askerî Ataşelik/İkmal Ataşeleri/İrtibat Subayları tarafından bildirilen hesaba avansın transferini müteakip tanzim edilecek Döviz Satış Bordrosu ilgili saymanlığa gönderilir. c. Onay Belgesi : Transfer gerçekleştikten sonra hemen ilgili Askerî Ataşeliğe/İkmal Ataşelerine/İrtibat Subaylarına söz konusu avansın açıldığı, miktarı ve ne maksatla kullanılacağı bildirilir. ç. Mal veya Hizmet Alımı : (a) Gönderildiği maksada uygun olarak ve sürenin kısalığı dikkate alınarak, avansın gönderildiği Askerî Ataşelik/İkmal Ataşeleri/İrtibat Subayları tarafından görevlendirilecek kişi veya kişilerce gerekli piyasa araştırması yapılır. (b) Askerî Ataşelikler/İkmal Ataşeleri/İrtibat Subayları tarafından alınan teklifler, idareye gönderilir ve idarenin ihale yetkilisinin teşkil ettiği teklif değerlendirme komisyonu marifetiyle, (Askerî Ataşelik/İrtibat Subaylığı tarafından yapılan piyasa araştırması esas alınarak veya ihtiyaç duyulması durumunda ilave araştırma yapılarak) alım hakkında karar verilerek, alınan karar Askerî Ataşeliğe/İkmal Ataşelerine/İrtibat Subaylarına bildirilir. Onay belgesinde sözleşme yapılması öngörülmüşse sözleşme yapılarak, öngörülmemişse sadece sipariş verilerek ihtiyaç tedarik edilir. Yapılan sözleşmede noter onayı aranmaz. -134TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 102. MAHSUP VE AVANS KAPANMASI : a. Temin edilen malzeme/hizmet karşılığı; (1) İhtiyaç Makamınca tanzim edilecek Taşınır Mal İşlem Belgesi, (2) Yapılacak muayene sonucunda tanzim edilecek Fiziki Sayım Tutanağı ile Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı, (3) Hizmet alımlarında Hizmet İşleri Kabul Tutanağı, Hizmet İşleri Hakediş Raporu, (4) Konşimento veya Hv.K.K.lığının uçakları/ Dz.K.K.lığının gemileriyle taşınması durumunda ilgili Komutanlığın taşımaya ilişkin yazısı ve (5) Yüklenici tarafından düzenlenecek fatura alımı yapan makama gönderilir. b. Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği esaslarına göre hazırlanacak mahsup dokümanları tahakkuk şubesince mahsuba bağlanır. Avanstan bakiye varsa ilgili Merkez Saymanlığının T.C. Merkez Bankası/İlgili Bankasındaki hesaba “Döviz Alım Belgesi/Mektuplu Dekont Pikürü/Dekontlu Kasa-Mahsup Pikürü” karşılığında yatırılır. Alınan döviz alım bordrosuna göre son mahsup yapılarak avans kapatılır ve avansın kapatıldığı, adına avans açılmış olan Ataşeliğe bildirilir. -135TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ( BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) -136TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ALTINCI KISIM İKİNCİ BÖLÜM ATAŞE KREDİLERİ İLE YAPILAN ALIMLAR -137TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-8 ALTINCI KISIM DIŞ TEMSİLCİLİKLER KANALI İLE YAPILAN ALIMLAR İKİNCİ BÖLÜM ATAŞE KREDİLERİ İLE YAPILAN ALIMLAR 103. GENEL : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, 5018 sayılı Kanunun 35’inci maddesi uyarınca; yıl içerisinde, önceden plânlanması mümkün olmayan, aniden ortaya çıkacak, ivedi temin edilmediği takdirde savunma hizmetini doğrudan veya dolaylı etkileyebilecek ve İhale Yetkilisi onayı, tahakkuk evrakı, ödenek gönderme belgesi, kredi formu, döviz tahsisi, hazinenin TL nakit tahsisi gibi işlemleri yapmaya tahammülü olmayan harp silâh, araç ve gereçlerine ait onarım ve yedek malzeme ve hizmetin tez elden temini amacı ile, askerî ataşeler, ikmal ataşeleri ve irtibat subayları adına MSB’ce ve Kuvvet Komutanlıklarınca açılan krediler ile yapılan bir alım yöntemidir. Gnkur.Bşk.lığından yurt dışına Kaynak Transfer Onayı alınmadan ataşe kredisi açılamaz.. Ataşe İşlem Akış Şeması EK-Ü’dedir. Ayrıca 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin “d” bendinde belirtilen ve Büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin beş katına kadar olan ana malzeme ve hizmet de alınabilir. 104. TEMEL İLKELER : a. Ataşe kredileri yalnız, yedek malzeme veya onarım malzemesi ve hizmetlerin tedarikinde kullanılacaktır. Ana malzeme ve stok tamamlamaya yönelik malzeme temini için kullanılmaz. Ancak, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin “d” bendinde belirtilen ve Büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin beş katına kadar olan ana malzeme de dâhil her türlü mal ve hizmet alımı da yapılabilir. b. Kredi üçüncü şahıslara ödeme yapılmak üzere açılır. c. Kredinin, ilgili mevzuat hükümlerine göre, mahsup işlemi yapılır. ç. Bu tür alımlarda, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 3833 Sayılı Kanun ve bu Kanunun 3’üncü Maddesi ile ilgili düzenlenen yönetmeliğin amir hükümleri uygulanır. d. Kredi hesaplarından artan meblağlar ile varsa mal/hizmetin geç teslim edilmesi nedeniyle yüklenicilerden tahsil edilen gecikme cezası karşılıkları, ilgili saymanlığın ilgili hesabına aktarılır. (Gecikme cezası karşılıkları yükleniciler tarafından bizzat veya idare tarafından yüklenicinin alacağından kesilerek, ilgili saymanlık hesabına yatırılabilir.) e. İhtiyaç sahibi makamın yetki devri talebi halinde; Gnkur.Bşk.lığının uygun görüşüne bağlı olarak 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin “d” bendinde belirtilen ve Büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin beş katına kadar olan limiti aşan ana mal ve hizmet tedarikinin askerî ataşeler, ikmal ataşeleri ve irtibat subayları kanalı ile yapılabilmesi için MSB tarafından yetki devri yapılabilir. -139TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-8 f. Aniden ortaya çıkan önceden planlanması mümkün olmayan ve piyasada hazır bulunan ihtiyaçların (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesinin “d” bendinde belirtilen ve Büyükşehir belediye sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl Kamu İhale Kurumunca güncellenen parasal limitin beş katına kadar olan ana malzeme ve hizmet dâhil) gerekçeleri onay belgesinde belirtilmek kaydıyla tedarik işlemi doğrudan Askerî Ataşeler, İkmal Ataşeleri ve İrtibat Subayları kanalıyla yapılabilir. g. İhtiyacın acil olduğunun gerekçeleri onay belgesinde belirtilmek kaydıyla, tedarik işlemi doğrudan Askerî Ataşeler, İkmal Ataşeleri ve İrtibat Subayları kanalıyla da yapılabilir. h. Bu usulde yapılan alımlarda gizlilik/tedarik taahhütnamesi alınmaz. ı. Ataşe kredisi, maliyet etkinlik, kaynakların etkin ve verimli kullanılması kriterleri dikkate alınmak şartı ile adına kredi açılan Askerî Ataşe/İkmal Ataşesi/İrtibat Subayının bulunduğu/akredite olduğu ülke/ülkeler dışında, diğer ülkelerden de tedarik edilecek olan mal/hizmet için de kullanılabilir. 105. KREDİNİN AÇILMASI : a. Kredinin açılması işlemine, İhale Yetkilisi onayı alınması ile başlanır. Bu onayda kredinin amacı, kredi gönderilen Askerî Ataşe/İkmal Ataşesi/İrtibat Subayının Sınıf ve Rütbesi, Adı Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Dairesi Adı ve Vergi Numarası, kredinin açılacağı banka şubesi ve adresi, hesap numarası (SWIFT kodu ile birlikte) gönderilen kredinin döviz tutarı,cinsi ve döviz karşılığı Türk Lirası miktarı belirtilir. b. Alınan onaya dayanılarak ilgili birim tarafından, Maliye Bakanlığından "Kredi Müsaadesi" isteğinde bulunulur. Ancak, 3833 sayılı Kanun kapsamında Stratejik Hedef Plânında yer alan projelerin tedarikinde ve carî yılın Bütçe Kanunlarında istisna edilen meblağlar için “Kredi Müsaadesi” istenmez. c. MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğü/İlgili tahakkuk birimi “Muhasebe İşlem Fişi” düzenleyerek gerekli diğer ek belgelerle birlikte ilgili saymanlığa gönderir. İlgili saymanlık, gönderme emrini düzenleyerek TC. Merkez Bankası Ankara Şubesi/İlgili Banka Cari Hesap Servisine gönderir. ç. T.C. Merkez Bankası Ankara Şubesi/İlgili Banka, döviz satış bordrosu düzenleyerek gerekli dövizi transfer ettiğini ilgili saymanlığa bildirir. d. Yukarıdaki işlemler sonucu açılan kredinin numarası, tarihi, kimin adına açıldığı ve hangi amaçlarla kullanılacağı bir mesaj ile ilgili Askerî Ataşe/İkmal Ataşesi/İrtibat Subayına ilgili tedarik işlem birimince bildirilir. e. Adına kredi açılan Askerî Ataşe/İkmal Ataşesi/İrtibat Subayı kredinin muhabir bankaya intikalini izler ve bankadan alınacak olan kredi mektubundaki bilgileri bir mesaj ile krediyi açan komutanlık veya makama bildirir. 106. İHTİYAÇ BİLDİRİMİ, TEKLİF TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME : a. Bu tür alım ile gerçekleştirilecek ihtiyaçların belirlenmesi ve ilgili tedarik makamına bildirilmesi Kuvvet Komutanlıklarınca belirlenecek uygulama usullerine göre yapılacaktır. Millî Savunma Bakanlığınca yapılacak ataşe kredisi alımlarında ihtiyaç bildirimi "İhtiyaç Bildirim Formu" EK-B ile gönderilecektir. -140TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI b. İhtiyaç duyulan malzeme için, Askerî Ataşe/İkmal Ataşesi/İrtibat Subayından malzemenin üretici firmalarından ve ilgili alanda faaliyet gösteren asgarî 3 (üç) istekliden teklif talebinde bulunması istenilir. Ancak malzemenin yalnızca bir üreticisi varsa ve malzemenin bu üreticiden alınması talep ediliyorsa karşılıklı müzakereler ile malzeme tedarik edilir. c. Ataşelikler veya İrtibat Subaylıklarına gönderilen teklif isteme yazılarında veya mesajlarında aşağıdaki bilgiler bulunur : (1) Alımın planlandığı kredi numarası, (2) Tedariki planlanan malzeme tanımı ve miktarı, (3) Teklif mektubunun bulundurulması istenen son tarih, (4) Teklifin geçerlilik süresi, (5) Teklifin gönderilme şekli (Doğrudan veya Ataşe kanalıyla), (6) Varsa imalâtçı firma ad ve adresleri, (7) Alımın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre yapılacağı. ç. Ataşelikler veya İrtibat Subaylıkları MSB veya Kuvvet Komutanlıklarından gelen bu tür yazı ve mesajlar içinde yer alan malzemeler için belli bir isteklinin adı ve adresi verilmişse veya sadece bir istekli tarafından üretiliyorsa o istekliden pazarlık usulüyle yapmak üzere, belirli bir istekli adı belirtilmemişse veya birden fazla imâlatçı istekli varsa tercihen imâlatçı veya büyük isteklilerden olmak üzere en az üç istekliden teklif isteğinde bulunur. d. Ataşelik ve İrtibat Subaylıkları, yazı veya mesaj emrinde belirtilen talebin iletildiği firma isimlerini, bildirilen teklifin geçerlilik süresini ve alımın ivediliğini de göz önünde bulundurularak en kısa sürede istek makamına mesaj ya da belgegeçer ile bildirirler. e. Askerî Ataşelikler/İkmal Ataşeleri/İrtibat Subayları tarafından alınan teklifler idareye gönderilir. İdareye doğrudan gönderilen teklifler ile Askerî Ataşelikler/İkmal Ataşeleri/İrtibat Subayları tarafından alınan teklifler, idarenin teşkil ettiği ihale komisyonunca değerlendirilerek alım kararı verilir. İhale yetkilisince onaylanan alım kararı Askerî Ataşeliğe/İkmal Ataşelerine/İrtibat Subaylarına bildirilir. Onay belgesinde sözleşme yapılması öngörülmüşse sözleşme yapılarak, öngörülmemişse sadece sipariş verilerek ihtiyaç tedarik edilir. Yapılan sözleşmede noter onayı aranmaz. 107. ONAY BELGESİ VE SİPARİŞ TALİMATI : a. Alımına karar verilen mal ve hizmete ilişkin sipariş talimatı ilgili Ataşeliklere veya İrtibat Subaylığına gönderilir. b. Ataşelikler/İrtibat Subaylıkları tarafından yapılması halinde ise onay belgesinde sözleşme yapılması öngörülmüşse sözleşme yapılarak, öngörülmemişse sadece sipariş verilerek ihtiyaç tedarik edilir. Yapılan sözleşmede noter onayı aranmaz. -141TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2, Değişiklik-7 108. MALZEME SEVKİ, ÖDEME VE MAHSUP İŞLEMLERİ : a. Malzeme sevki : (1) Sipariş talimatını alan yüklenici proformada belirttiği koşullara uygun olarak malzemeyi, talimatta belirtilmiş olan adrese gönderir. Sevk ettiği malzemeye ilişkin sevk belgesini, malzeme faturasını ve diğer istenen belgeleri sipariş veren makama gönderir. Bu belgeleri mücbir sebepler dışında göndermeyen yüklenici parasını alamaz. (2) Ataşelik/İrtibat Subaylığına intikal eden sevk bilgileri, bir mesaj ile Türkiye’deki ilgili Komutanlık / Makama bildirilir. b. Ödeme ve Mahsup İşlemleri : (1) İlgili tedarik makamı tarafından temin edilen malzeme/hizmete ilişkin ödeme talimatı verilmesini takiben Ataşelik/İrtibat Subaylığınca ödeme yapılır. (2) Muhabir Bankaca, yükleniciye ödemeyi takiben “ÖDENDİ” (PAID) damgalı faturalar ve kredi bakiyesini gösterir banka beyanı Ataşeliğe/İrtibat Subaylığına gönderilir. Banka beyanı ve ödeme talimatının fotokopisi ayrıca muhabir banka tarafından bilgi için T.C. Merkez Bankasına/İlgili Bankaya gönderilir. (3) Ataşelik/İrtibat subaylığı ödeme ve sevk işlemlerini takiben, bu alım ile ilgili mahsuba esas olacak aşağıda yazılı belgeleri ilgili komutanlık / makama gönderir. (a) Fatura (1 asıl 5 kopya) (b) Paket listesi (1 asıl 2 kopya) (c) Menşei şahadetnamesi (gerekli ise) 2 nüsha (ç) Garanti belgesi (gerekli ise) 2 nüsha (d) Sevk belgesi, 1 nüsha (e) Ödeme makbuzu (1 asıl 2 kopya) (4) Alım emri veren Komutanlık/Makam, malzeme sevk bilgilerinin intikalini takiben malın gümrükten çekilmesi emrini verir. Malzemeyi gümrükten çeken Birlik/Makam, gümrük işlemlerinin tamamlanmasını takiben muayene, kabul ve irad işlemlerinin yapılacağı birliğe teslim eder. (5) Temin edilen malzeme/hizmet karşılığı; İhtiyaç Makamınca tanzim edilecek Taşınır Mal İşlem Belgesi, Fiziki Sayım Tutanağı ile Muayene Muhtırası ve Komisyon Kararı hizmet alımlarında Hizmet İşleri Kabul Tutanağı, Hizmet İşleri Hakediş Raporu, malzemenin Hv.K.K.lığının uçakları / Dz.K.K.lığının gemileriyle taşınması durumunda ilgili Komutanlığın taşımaya ilişkin yazısı alımı yapan makama gönderilir. (6) Alımı gerçekleştiren makam, gerekli belgelerin toplamasını takiben krediden bütün kredinin kullanımını beklemeden, yapılan alım miktarı kadar kısmi mahsup işlemini yapar. (7) 3833 Sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerine Yıllara Sarî Sözleşme Yapma Yetkisi veren Kanun kapsamında tedarik edilen malzemenin mahsup işlemi, (a) Yurt dışındaki ataşe ve temsilcilerin ihale yetkilisi mutemedi olarak görevlendirilmeleri halinde, bunlara açılan kredilerden harcanan tutarlara ilişkin kanıtlayıcı belgelerin kredinin açıldığı yılı takip eden yılın sonuna kadar saymana verilmesi ve bu suretle mahsubunun yapılmasının sağlanması gerekir. Ancak; harp silâh, araç ve gereçlerinin yedek parçaları gibi temini, özel üretim yapılmasını gerektiren malzemenin alımında üretim süresinin, kredinin açıldığı yılı izleyen malî yıl sonunu aşması halinde, gerekçeleri Onay Belgesinde belirtilerek, ihale yetkilisinden alınacak onay ile söz konusu Ataşe Kredilerinin -142TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI kullanım süresi kredinin açıldığı yılı izleyen ikinci malî yıl sonuna kadar uzatılabilir. (b) Mutemet işin tamamlanmasından sonra yukarıdaki sürelerin bitimini beklemeksizin kredi artığını iade etmek ve hesabını kapatmak zorundadır. (c) Belirtilen sürede mahsup edilmemesi nedeniyle mutemet üzerinde kalan kredi tutarı, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil ve Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir. (8) 3833 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun kapsamında çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararı Listesinde yer almayan projelerin mahsubu ataşe kredisinin açıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içinde yapılır. 109. KREDİ DEVRİ : a. İlgili tedarik biriminin talebi ile krediyi açan tahakkuk birimince TC. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğüne yazılı olarak başvurularak, alım işlemi tamamlanmamış ve dolayısıyla henüz kullanılmamış krediler/kredi bakiyelerinin bir sonraki malî yıla devri yaptırılır. b. Adına kredi açılmış personelin görev değişikliği halinde, henüz mahsubu yapılmamış krediler/kredi bakiyeleri, Ataşelik/İrtibat Subaylığından sağlanan rakamsal mutabakatlar üzerinden ilgili tedarik birimince kredinin açılmasına onay veren ihale/harcama yetkilisinden alınacak devir onayı krediyi açan tahakkuk birimine gönderilir. Tahakkuk birimince kredi yeni görevli olan personele devredilir. Daha sonra devir işlemi ilgili bankaya da bildirilmek üzere ilgili Saymanlık Müdürlüğüne bildirilir. 110. KREDİNİN KAPANMASI : a. Kısmi olarak yapılan mahsuplar tamamlandığında, krediden artan miktar üzerinde mutabakat sağlanarak, kalan bu miktarın (varsa) ilgili Merkez Saymanlığın T.C. Merkez Bankası/İlgili Bankasındaki hesabına iadesi istenir. Muhabir Bankadan kredinin kullanılmayan/artan kısmını gösteren ve kullanılmayacağını beyan eder yazı Ataşelik/İrtibat Subaylığınca temin edilerek ilgili makama (Krediyi açan Komutanlık) gönderilir. TC. Merkez Bankası/İlgili Banka iade edilen bakiye miktar için düzenlenen “Döviz Alım Belgesi/Mektuplu Dekont Pikürü/Dekontlu Kasa-Mahsup Pikürü”nü MSB MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğü/Ödemeyi/Krediyi açan birim kanalı ile alımı yapan makama gönderir. Buna göre yapılacak son mahsup ile kredi kapatılmış olur. Kredinin kapanmasını takiben, kredinin kapandığı ilgili Ataşelik/İrtibat Subaylığına yazı/mesaj ile bildirilir. -143TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ALTINCI KISIM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YURT DIŞINDA BULUNAN GEMİ VE UÇAKLARIN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI -145TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ALTINCI KISIM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM YURT DIŞINDA BULUNAN GEMİ VE UÇAKLARIN İHTİYAÇLARININ KARŞILANMASI 111. GENEL : Yurt dışında bulunan gemi ve uçakların yurt dışında bulundukları sırada o yerden sağlanması zorunlu olan mal ve hizmet alımlarında giderlerinin karşılığı olarak, gemi/uçağın üssüne döndükten sonra belgelere göre kesin ödeme yapılabileceği gibi Türkiye’den hareket öncesi ilgili mutemede avans verilerek de ödeme yapılabilir. 112. TEMEL İLKELER : a. Açılacak kredi ve avanslar yurt dışına gidecek gemi/uçaktaki mutemede döviz olarak verilir. b. İlgili ülkedeki liman hizmetleri, akaryakıt ikmal hizmetleri ve onarım hizmetleri harcamaları avans veya krediden ödenir. Malzeme ve hizmet alımları 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3’üncü maddesi “d” bendi kapsamında çıkarılan 14 Eylül 2004 gün ve 2004/8030 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre yapılır. b. Söz konusu hizmetlere ait bedellerin yurt dışında ödenmesi mümkün olmadığı hallerde; söz konusu mal ve hizmet alımlarının bedeli gemi veya uçağın yurda dönüşünü müteakip döviz olarak ödenir. ç. Açılan avans ve krediler açıldıkları döviz kuru üzerinden mahsup edilir. Avans ve kredi bakiyeleri döviz olarak iade edilir. d. İdareler, saydamlığı, rekabeti, eşit muameleyi, güvenirliği, gizliliği, kamuoyu denetimini, ihtiyaçların uygun şartlarda, zamanında karşılanmasını ve kaynakların verimli kullanılmasını sağlamakla sorumludur. Ancak gizliliği olan ve/veya güvenliği gerektiren hallerde, Bakan tarafından verilen İtâ Amirliği Yetkisi dâhilinde, İdarenin İhale Yetkilisince onaylanmak kaydıyla bu hususa uyulmayabilir. 113. UYGULAMA a. : Avansın alınması, (1) Emir (2) Onay (3) Transfer. b. Malzeme veya hizmet alımı. c. Mahsup ve avansın kapatılması. ç. MSB’nin MSY.:310-9 Yabancı Yönergesine göre işlem yapılacaktır. Ülkelerdeki -147TASNİF DIŞI Kuruluşların Tedarik Esasları TASNİF DIŞI Değişiklik-8 YEDİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM NATO AJANSLARINDAN YAPILAN ALIMLAR - 149 - TASNİF DIŞI YEDİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM NATO AJANSLARINDAN YAPILAN ALIMLAR 114. GENEL NATO Ajansları hukuksal dayanaklarını 1949 tarihli NATO Kurucu Antlaşması (Washington Antlaşması)’nın dokuzuncu maddesinde yer alan ‘’subsidiary bodies’’ kavramından almaktadır. Ajansların sivil oluşumlar olmaları nedeniyle statüleri 1952 tarihli PARİS Protokolü hükümlerine göre değil, 1951 tarihli OTTOWA Antlaşması hükümlerine göre belirlenmektedir. Ajansların görev alanları kurucu antlaşmalarında (Charter) belirlenmekte, ‘’Charter’’’ları Kuzey Atlantik Konseyi tarafından onaylanmakta, OTTOWA Anlaşmasının dördüncü maddesi uyarınca ayrı bir tüzel kişilikleri bulunmamakta ve NATO tüzel kişiliğini temsil etmektedirler. Ajanslar müşteri tabanlı ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar olup üye ülkeler adına hareket ettiğinden sözleşme yapma makamı olarak ortaya çıkmakta ve rekabete açık olacak şekilde NATO ihale usullerini uygulamaktadırlar. NSPA (NATO Support and Procurement Agency - NATO Destek ve Tedarik Ajansı) ve NCIA (NATO Communications and Information Agency - NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı)’dan yapılan tedariklere ilişkin esas ve usuller müteakip maddelerde açıklanmış olup kuruluşu ve tüzüğü (Charter) Kuzey Atlantik Konseyi kararıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından da onaylanacak yeni ajanslardan yapılacak tedarikler de aksine bir hüküm bulunmadığı sürece müteakip maddelerde belirtilen esas ve usullere göre gerçekleştirilecektir. 115. NSPA’NIN YAPISI VE TEDARİK ESASLARI a. Tanımlar: Kuzey Atlantik Konseyi (NAC): Kuzey Atlantik Konseyi (North Atlantic Council - NAC), NATO’nun en üst düzey ve en önemli karar organıdır. İttifak içinde yetkisini doğrudan Kuzey Atlantik Antlaşması’ndan alan tek organdır. Konsey’de her ülke büyükelçi düzeyindeki bir daimi temsilci tarafından temsil edilir. Kararlar oy birliği ile alınır. NATO Destek ve Tedarik Organizasyonu (NSPO): NATO Destek ve Tedarik Organizasyonu (NATO Support and Procurement Organization NSPO), NATO’nun en yüksek karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyine bağlıdır. Tüm NATO üyesi ülkeler NSPO üyesidir. Teşkilatın yıllık faaliyetleri NATO Genel Sekreteri tarafından Kuzey Atlantik Konseyine sunulur. NSPO Tüzüğü (Charter) uyarınca NSPO, NATO’nun sahip olduğu uluslararası hukuk kişiliğini NATO ile paylaşmaktadır. Görevi, Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) tarafından belirlenen ilkelere göre barış, kriz ve savaş zamanında üye ülkelerin ve diğer NATO organlarının ortak veya münferit silahlanma dahil tüm lojistik ihtiyaçlarını en hızlı ve maliyet etkin karşılamaktır. NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA): NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NATO Support and Procurement Agency - NSPA) NSPO’nun yürütme organıdır. NSPA, NATO’nun temel lojistik destek yönetimini sağlayan ajansıdır. Genel olarak, tedarik, ikmal, bakım, onarım, konfigürasyon yönetimi ve teknik destek gibi fonksiyonları yerine getirir. Kodlandırma, genel malzeme yönetimi, malzemeleri gayri askeri hale getirme (demilitarisation) projeleri, elektronik el kitabı ve veri üretimi gibi hizmetler de vermektedir. NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı (TİHB): Gnkur.Bşk.lığı, MSB.lığı ve Kuv.K.lıkları tarafından NSPA vasıtasıyla yürütülen tedarik projelerinde ihtiyaç duyulması ve görev verilmesi halinde NSPA’nın ilgili birimleri ile gerekli koordinenin sağlanmasına yardımcı olmak üzere NSPA nezdinde Gnkur.Bşk.lığını temsilen TMR Bşk.lığına bağlı bir birimdir. Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı Bürosu Capellen-Lüksemburg’da konuşlanmıştır. NSPO Ajans Denetim Kurulu (NSPO ADK) (NSPO ASB): NSPO ADK (NSPO Agency Supervisory Board - NSPO ASB), NATO üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşur ve NSPO’nun temel karar organıdır. Türkiye NSPO ADK’da, Dışişleri Bakanlığınca atanan bir temsilci tarafından temsil edilmektedir. İhtiyaç Sahibi Makam: MSB.lığı için bağlıları ve Kuvvet Komutanlıkları, Kuv.K.lıkları için ise ihtiyacı belirleyerek tedarik makamına gönderen birimlerdir. Tedarik Makamı: Kadro ve kuruluş olarak MSB.lığı ve Kuv.K.lıklarında NSPA ile tedarik faaliyetini doğrudan yürütmekle görevlendirilmiş birimlerdir. Koordinatör Makam: Gnkur.Loj.Bşk.lığı tarafından birden fazla Kuvvet Komutanlığının lojistik destek temini maksadıyla kullandığı Destek Ortaklıklarında (Sabit Kanat, Helikopter gibi) TSK’yı temsil etme ve alınacak kararlarda diğer kullanıcılar ile koordine edip görüş oluşturma sorumluluğu verdiği kullanıcı makamdır. b. Esaslar: NSPA, NATO’nun bir alt teşkilatı olan NSPO’nun icra teşkilatı olarak üye ülkelerin ortak ve münferit ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla 1958 yılında kurulmuştur. Türkiye 11 kurucu ülkeden biridir. NSPA, merkezi hâlen Lüksemburg’da olan NSPO ADK tarafından görevlendirilen ve ADK’da oy hakkı - 150 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI olmayan bir Genel Müdür tarafından yönetilir. NSPA’nın gelişen ihtiyaçlara göre değişen dinamik bir yapısı olmakla birlikte mevcut teşkilat yapısı EK-S LAHİKA-1’dedir. NSPA’nın faaliyetleri NSPO tarafından belirlenen esas ve direktiflere göre yürütülür. NSPO’nun temel karar organı üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan NSPO ADK’dır. NSPO ADK kararları oybirliğine dayalı ve genel olarak sessizlik süreci olarak adlandırılan prosedür ile alınır. NSPO ADK tarafından onaylanmış geçerli olan tüm dokümanlara (indeks, direktif, yönerge, anlaşma, mutabakat muhtıraları vb.), NSPA WEB sayfasından, kullanıcılar tarafından güvenli erişim vasıtasıyla SUBDOC uygulaması üzerinden ulaşılmaktadır. Türkiye NSPO ADK’da Dışişleri Bakanlığı tarafından atanan temsilci tarafından temsil edilir. Sessizlik süreci ile alınacak kararlara yönelik ADK temsilcisi tarafından, Gnkur.Bşk.lığı ve ilgili olduğu değerlendirilen millî makamlar ile gerekli koordine yapılır. NSPA’da bulunan Türk İrtibat Heyeti Başkanı da ADK toplantılarına katılır ve gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı tarafından atanan temsilcinin yokluğunda onun görevini devralır. NSPA tarafından yürütülen her türlü faaliyetin bir maliyeti bulunmaktadır. NSPA ticari bir kuruluş olmadığından, kar veya zarar etmez. Faaliyetlerden doğan her türlü maliyet ilgili katılımcı üyeler tarafından karşılanır. NSPA tarafından ülkelerin münferit veya ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak; (1) Malzeme tedariki, (2) Envanterdeki mevcut sistemler için idame işletme kapsamında onarım hizmeti, (3) Teknik destek ve mühendislik, (4) Kalibrasyon, (5) Kalite Güvence, (6) Mühimmat, mühimmata ilişkin teknik destek ve mühimmatın elden çıkarılması, (7) Ulaştırma, (8) Harekât alanında yerleşim ve harekâta ilişkin lojistik destek, (9) Yurtdışı liman hizmetleri, (10) Ana cihaz ve sistem alımları, (11) Anahtar teslimi tesisler, (12) Mayın ve patlamamış madde temizliği ve bunun gibi talep edilebilecek her türlü lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır. Bu hizmetler sağlanırken üyelerin ihtiyaçlarının birleştirilmesi ve en geniş tedarikçi arşivinden faydalanarak en ekonomik fiyatla malzeme ve hizmet temininin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. NSPA’nın sağladığı hizmetlerden mevcut Destek Ortaklıklarına, Tedarik Ortaklıklarına ya da diğer programlara üye olarak, yeni ortaklıklar oluşturarak ya da üyesi olunmayan bir ortaklık üzerinden o ortaklığın belirlemiş olduğu masrafları ödeyerek veya Lojistik Destek Satış Anlaşmaları imzalayarak yararlanılabilir. c. NSPO ADK, görevlerinin yürütülmesinde yardım ve tavsiye almak üzere teşkil edilen, alt komitelerden yararlanır. Bunlar; (1) Mali İdari ve Denetim Komitesi (Finance, Administration and Audit Committee): NSPO ADK Başkanına bağlıdır. Bütçe tekliflerini incelemek, projelerin mali yönünü tetkik etmek, kurula tavsiyelerde bulunmak, tedarik usulleri ve sözleşmelerin yapılmasına ilişkin talimatları tetkik etmek, NSPA idari bütçesini tespit etmek, ülkelerin NSPA’ya mali yönden katılım paylarını belirlemek, personel maaş ve derecelerini tanzim ve takip etmekten sorumludur. NSPO Mali İdari ve Denetim Komitesi, NSPA ile buna bağlı teşkillerin işletme ve idame bütçeleri ile üye ülkelerin bu bütçelere katılma paylarını tespit etmekle yükümlüdür. Komitenin genel mahiyetteki mali konuları ihtiva eden çalışmalarına, Dışişleri Bakanlığının NATO Türk Daimi Temsilciliğinden bir maliye uzmanı katılmaktadır. Katılım sağlanamaması durumunda, ADK üyesinin talebi doğrultusunda TİHB tarafından toplantıya katılım sağlanır. (2) Lojistik Komite (Logistic Committee): NSPO ADK Başkanına bağlı olarak, sahasındaki bütün lojistik faaliyet ve teknik konuları incelemek, bunlarla ilgili talimatları hazırlamak, uygulama yöntemlerini belirlemek, NSPA’nın lojistik faaliyetlerini geliştirmek ve işletme ünitelerini üye ülke ihtiyaçlarına göre planlamak, lojistik destekle ilgili plan ve projelerin isteklere uygunluğunu kontrol etmekten sorumludur. NSPO Lojistik Komitesi, NSPA’nın lojistik faaliyetlerini incelemek, talimatlarını hazırlamak ve uygulama yöntemlerini tespit etmek, üye ülkelerin lojistik destek ihtiyaçlarını planlamak ve NSPA lojistik faaliyetlerini geliştirmekten sorumludur. Bu komitenin çalışmalarına, NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanı daimi üye olarak katılır. (3) Çok Uluslu Programlar (Multinational Programmes): NSPO Ajans Denetim Kurulu (ADK) (NSPO Agency Supervisory Board - ASB) tavsiyesi ile NATO Silahlanma Programları için CNAD’a (Conference of National Armament Directors) danışılarak, Kuzey Atlantik Konseyi (North Atlantic Council - NAC) onayı ile kuruluşu onaylanan, üye ülkelerin belirli ortak ihtiyaçlarının en avantajlı şekilde karşılanması/sağlanması/yürütülmesi amacıyla oluşturulmuş programlardır. Çok Uluslu Programların kendine özgü yapıları NSPO Tüzüğünün (Charter) ekinde - 151 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI açıklanmakta olup halen NATO Hava Ulaştırma Yönetimi Programı (NATO Airlift Management Programme NAM) ve Merkezi Avrupa Boru Hattı Programı (Central Europe Pipeline System Programme- CEPS) olmak üzere iki adet Çok Uluslu Program mevcuttur. (4) Destek Ortaklıkları (DO) veya Tedarik Ortaklıkları (TO) (Support or Procurement Partnerships) : (a) Destek Ortaklıkları-DO (Support Partnerships - SP): Belirli bir silâh sistemi (Stinger, AMRAAM gibi) veya Mühimmat Destek Ortaklığı (MDO), COMMIT Partnership Committee (CPC) gibi belirli bir malzeme ya da hizmet grubuna ait ikmal, bakım, mühendislik ve konfigürasyon kontrolü gibi hizmetlerin sağlanması maksadıyla en az iki ülkenin bir araya gelerek oluşturdukları bir ortaklıktır. Destek Ortaklığı (DO) başkanlığı üye ülkeler tarafından dönüşümlü olarak yapılır ve ülke temsilcilerinin bulunduğu Destek Ortaklığı Komitesi tarafından yönetilir. Herhangi bir destek ortaklığının kurulması, söz konusu lojistik ihtiyacın tamamı ya da bir kısmının NSPA tarafından sağlanmasının üye bir ülke tarafından istenmesi ile başlar. NSPA bu konudaki isteği diğer üye ülkelere bildirir ve katılmak isteyenleri bir araya getirir. Yeterli katılım ve ülkeler arasında anlaşma sağlanırsa NSPO ADK onayı ile Destek Ortaklığı kurulmuş olur. TSK tarafından yeni bir ortaklığın kurulmasına ait ihtiyaçlar Gnkur.Bşk.lığı tarafından incelenir ve onaylanır. Kurulan DO’nun kuruluş maksadı ve sağlayacağı hizmetler ile ortaklığa ait masrafların nasıl paylaştırılacağı NSPO ADK tarafından onaylanan Ortaklık Anlaşmasında belirlenir. DOK her yıl en az bir defa olmak üzere Ortaklık Anlaşmasında veya Program Direktifinde belirtilen dönemlerde toplanır. DOK toplantılarında tüm kararlar oy birliği ile alınır. (I) Üyeliğe Giriş: (aa) NSPA nezdinde bir DO’ya üye olmak veya yeni bir ortaklık kurulması istenildiğinde NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı (TİHB) ile koordine kurularak gerekirse karşılıklı ziyaretler veya çeşitli geçici üyelik statüleri ile ihtiyaç duyulan bilgiler toplanır. (bb) İhtiyaç Makamları tarafından bir DO’ya üyelik ihtiyacı hasıl olduğunda veya üyelik kurulması için girişimde bulunulması gerektiğinde, gerekçeli talep üye olunması istenilen DO Anlaşmasının İngilizce ve Türkçe metinleri (daha önce Türkiye adına üyelik mevcut değil ise) ile birlikte onay alınmak üzere Gnkur.Bşk.lığına gönderilir. İhtiyaç makamları tarafından ilgili talepler gönderilmeden önce üyelik süreci boyunca işlem yürütecek birimlerin (bütçe ve tedarik makamları) koordinesi alınır. Gerekçeli talep içerisinde asgari aşağıdaki bilgiler bulundurulur; 1- İhtiyacın türü ve yurt içinden karşılanamama gerekçeleri, 2- Tahmini iş yükü ve alınması planlanan mal ve hizmetler, 3- Ortaklık ile ilgili temel bilgiler (imkan ve kabiliyetleri, belirli bir dönem boyunca üye ülkeler, çalıştırılan personel sayısı, direkt ve endirekt idari masraflar, genel işletme giderleri, idari masraf ve genel işletme gideri masraf paylaşım formülleri, vb.), 4- NSPA ortaklıklarına giriş ve çıkış tarihleri dikkate alındığında ilgili ortaklıkta minimum kalınma süresi, 5- Bu süre boyunca ödenecek tahmini idari masraflar ve genel işletme giderleri. (cc) Yeni bir ortaklık kurulması kapsamında belirtilen gerekçelere ilave olarak ortaklığa davet edilebilecek diğer üyelerin söz konusu lojistik ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları ve ortaklığın bu üyelere sağlayabileceği somut faydalar da eklenir. Talebin NSPA’ya iletilmesi ve en az iki üye bulunduktan sonra kuruluş safhasında taslak üyelik anlaşması metinleri Gnkur.Bşk.lığı nihai onayına sunulur. (çç) Gnkur.Bşk.lığının onayının alınmasını müteakip; İhtiyaç Makamı, birden fazla ihtiyaç makamı bulunması durumunda Koordinatör Makam NSPA’ya resmi olarak başvurur. DO’ya üyelik için ayrıca bir anlaşma imzalanmasına gerek yoktur. Üyelik, ilgili DO üye ülkelerin onayını müteakip NSPO ADK’da sessizlik süreci yöntemi ile onaylandıktan sonra gerçekleşir. (dd) DO’ya üyelik Türk Silâhlı Kuvvetleri adına gerçekleştiğinden, birden fazla İhtiyaç Makamının lojistik destek temini maksadıyla kullandığı DO’da (Stinger, Helikopter gibi) Türk Silâhlı Kuvvetlerini temsil etme ve ilgili İhtiyaç Makamları adına Koordinatör Makam sorumluluğu, Gnkur.Bşk.lığı tarafından tayin edilen İhtiyaç Makamına aittir. Bu DO’ların idaresinde, Türkiye adına verilecek kararlar ve iletilecek talepler NSPA’ya bildirilmeden önce, Gnkur.Bşk.lığı tarafından koordinatör tayin edilen Makam tarafından lojistik destek temin eden İhtiyaç Makamları ile koordine edilerek ülke görüşü oluşturulur ve bu görüş doğrultusunda hareket edilir. Oluşturulan görüş ilgili İhtiyaç Makamlarına Koordinatör Makam tarafından yayımlanır. Mutabık kalınamayan hususlarda Gnkur.Bşk.lığı emri alındıktan sonra TSK görüşü bildirilir. Üyesi olunan Destek ortaklığına ait organizasyon, masraf hesaplamaları, vb. bilgilerin İhtiyaç makamlarındaki tüm kullanıcıların istifadesine sunulmak üzere MSB.lığına gönderilmesi ve bu bilgilerin güncelliğinin sağlanması Koordinatör Makamın sorumluluğundadır. (II) Üyelikten Çıkış: - 152 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Üyelikten çıkış talebi yapılmadan önce İhtiyaç Makamı tarafından Gnkur.Bşk.lığının onayı alınır ve üyelikten çıkış gerçekleştiğinde Gnkur.Bşk.lığına, varsa TSK içinde ortaklığa üye diğer ihtiyaç makamlarına ve MSB’ye bilgi verilir. İhtiyaç Makamı tarafından herhangi bir ortaklıktan çıkılması kararı verildiği takdirde en az 6 ay ya da Ortaklık Anlaşmasında belirtilen süre kadar önce ortaklıktan çıkma talebi DOK’a bildirilir. (Örneğin 30 Haziran’a kadar bildirilmesi durumunda bir sonraki yılın başından itibaren üyelikten çıkılır. Bu tarihi geçerse, üyelik bir sonraki yıl da devam eder.) Talep DOK tarafından uygun görüldüğü takdirde, NSPA aracılığı ile NSPO ADK’nın onayına sunulur. Lojistik destek teminine esas Anlaşma hükümlerine göre karşılıklı olarak yerine getirilmemiş yükümlülük ve haklar saklı kalmak kaydıyla üyelikten çıkma işlemi tamamlanmış olur. (b) Tedarik Ortaklıkları: (I) Herhangi bir silâh sisteminin geliştirilmesi, üretilmesi veya idamesi için (Performans Tabanlı Lojistik dâhil) oluşturulan ortaklıklar olup yürürlükteki NSPO Tüzüğü ve alt mevzuatında ayrıntılandırılmıştır. (II) Üyelik ve üyelikten çıkış süreci DO ile aynıdır. (5) Program Dışı Alımlar - PDA (Random Brokerage Services - RBS): (a) Genel Tanımı: NSPA’da herhangi bir DO ve TO tarafından desteklenmeyen ana malzeme, hammadde, yedek parça, onarım ihtiyaçları ve çeşitli hizmetlerin uluslararası rekabet kurallarına göre tedariki maksadıyla kurulan bir sistemdir. (b) NSPA nezdinde her NATO üyesi sistemin doğal üyesi olduğundan ayrıca giriş ve çıkış süreçleri işletilmez. İhtiyaca göre Lojistik Destek Satış Anlaşması Koordinatör Makam tarafından imzalanır. (6) Diğer Hizmetler: NSPA Mühimmat Bilgi Bankası (NSPA Ammunition Data Base - NADB), NATO Malzeme Tanımlama Sistemi - NMCRL (NATO Material Cross Reference List) NSPA Posta Kutusu Sistemi (NSPA Mailbox System - NMBS), kalibrasyon, onarım, ulaştırma hizmetleri (transportation) vb.hizmetleri kapsamaktadır. Her yıl ödenen bir aidat karşılığında üye olunarak NSPA’nın Mühimmat ve NMCRL konularında güncellenen veri tabanlarından faydalanılabilinir. Bu maksatla üye olmak için ihtiyaç makamı tarafından NSPA’dan temin edilen üyelik formu/sözleşme doldurularak NSPA’ya gönderilir ve ihtiyaç sahibi makam adına açılan abone numarasına istinaden abonelik ücreti ilgili hesaba yatırılır. Mevcut aboneliklerin kullanımına müteakip yıl devam edilecekse, abonelik sonunda NSPA tarafından sunulan yenileme teklifi takip edilerek/yenileme talebi NSPA’ya bildirilerek mevcut aboneliklere yenileme yapılır. Söz konusu bilgiler NSPA tarafından, yılda bir kez ve bunun dışında güncellendikçe ilgili makama sayısal ortamda gönderilir. Alınan abonelik hizmetine birden fazla ihtiyaç makamı tarafından ihtiyaç duyulması ve bir tane çok kullanıcılı aboneliğin daha tasarruflu olması durumunda abonelik hizmeti Gnkur.Loj.Bşk.lığı tarafından belirlenecek makam tarafından alınır. (7) Lojistik Destek Satış Anlaşması (Sales Agreement): Destek Ortaklıkları ve Tedarik Ortaklıkları kapsamı dışında lojistik destek temini maksadıyla NSPA ile ilgili karşılıklı olarak imzalanan, belli bir bedeli içeren veya içermeyen, yürürlükte kaldığı süre içinde ve ihtiyaç duyuldukça NSPA’ya ilgili lojistik hizmet/malzeme için sipariş verilebilen çerçeve anlaşmalardır. NSPA’dan Türk Silâhlı Kuvvetlerinin üyesi olduğu Ortaklıkların kapsamı dışında lojistik destek temini istenildiğinde, DOK’lara gözlemci olarak katılım sağlanarak, NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı (TİHB) ile koordine kurularak ve gerekirse karşılıklı ziyaretler ile üyelik için ihtiyaç duyulan bilgiler toplanır ve gerekirse İş Tanım Dokümanı veya benzerleri hazırlanır. Lojistik Destek Satış Anlaşması ihtiyacı hasıl olduğunda ihtiyaç makamı tarafından gerekçeli talep ile istenilen Lojistik Destek Satış Anlaşmasının İngilizce ve Türkçe metinleri onay alınmak üzere Gnkur.Bşk.lığına gönderilir. Gnkur.Bşk.lığının onayının alınmasını müteakip; ihtiyaç makamı NSPA’ya resmi olarak başvurarak Lojistik Destek Satış Anlaşmasını imzalar. Yürürlükte bulunan bir Lojistik Destek Satış Anlaşması birden fazla ihtiyaç makamının lojistik destek temini maksadıyla kullanılabilir. Türk Silâhlı Kuvvetlerini temsil etme ve ihtiyaç makamı adına koordinatör makam sorumluluğu, Gnkur.Bşk.lığı tarafından tayin edilen ihtiyaç makamına aittir. Tedarik faaliyetleri, Dışişleri Bakanlığı’ndan temsilcimizin bulunduğu NSPO Ajans Denetim Kurulu tarafından çıkarılan mevzuat çerçevesinde, ilgili Ortaklık Anlaşması ve/veya ilgili Lojistik Destek Satış Anlaşması esaslarına göre sürdürülür. ç. NSPA’nın Tedarik Esasları (1) NSPA, üyelerinin isteklerini; (a) Tedarik edilecek malzeme DO’nun merkezi stoklarında mevcut ise merkezi stoklardan, (b) NATO Lojistik Stok Değişimi (NATO Logistics Stock Excange - NLSE) ve Karşılıklı - 153 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Acil Destek (Mutual Emergency Support - MES) Programı kapsamında diğer ülkelerin stoklarından, (c) İhale yolu ile piyasadan tedarik ederek veya mal ve hizmetler için uzun süreli Çerçeve Anlaşmalar (Outline Agreements, Basic Contractual Instruments, vb) düzenleyerek ihtiyaç duyulduğunda temin ederek, (ç) Yürürlükteki NSPA mevzuatında belirtilen şartlar oluştuğunda ABD’den FMS (Foreign Military Sales) tedarik kanalı ile veya bilinen tek kaynak olması durumunda NATO üyesi olmayan bir ülkeden de karşılar. (2) NSPA, talep edilen mal ve hizmetleri uluslararası açık, rekabete açık ihaleler yaparak ve ekonomik açıdan en avantajlı teklif alarak tedarik etmeyi hedefler. Tedariğin temel esasını açıklık, doğruluk ve eşitlik oluşturur. (3) NSPA ayrıca üye ülkelerden tedarik edilen mal ve hizmetlerle üye ülkelere tedarik edilen mal ve hizmetleri dengelemeyi amaçlamaktadır. NSPA mevzuatına göre belirlenen eşik değerin üzerindeki ihalelerde, kendi ülkesinden tedarik edilen mal ve hizmet oranı düşük bir istekliye, verdiği teklifi ihalede alınan en avantajlı teklifin belirli bir yüzdesine kadar revize etme imkânı sağlanmaktadır. (Balancing of Production) (4) NSPA, tedarik sürecinin başarı ile sonuçlandırılması, mal ve hizmet teslimlerinin istenilen şartlarda zamanında gerçekleştirilmesine yönelik olarak, tedarikçilerin uygunluğunu önceden kontrol ettiği ve onayladığı, performanslarını takip ettiği “Kaynak arşivi - Source File” kullanmaktadır. Tüm tedarikler bu kaynak arşivinde kayıtlı firma veya devlet teşekküllerinden yapılmaktadır. Belirlenen eşik değerin altındaki alım/ihaleler için NSPA Kaynak Belirleme Departmanı tarafından kaynak arşivinden belirlenen isteklilerden teklif istenmekte, belirlenen eşik değerin üzerindeki alım/ihaleler ise kaynak arşivindeki tüm istekliler tarafından erişim sağlanabilen NSPA e-portal üzerinden ilan edilmektedir. (5) NSPA tarafından yapılan sözleşmelerin süresi en fazla 5 (beş) yıl olup bu sürenin uzatılması NSPO ADK onayına tabidir. (6) NSPA tarafından yapılan alım/ihalelerde alınan tüm tekliflerin uygun bulunmaması durumunda alım/ihale tekrarlanmaktadır. (7) NSPA tarafından yıllık olarak yayımlanmakta olan 5(beş) adet finansal seviye (eşik değer) bulunmaktadır: (a) Finansal A Seviyesi: Her yıl 1 Ocak itibarı ile NATO A-2 derecesi personelin aylık maaşının 2 (iki) katına denk gelen tutar olup virgülden sonraki rakamlar dikkate alınmaz, virgülden önceki son iki rakam en yakın 100 (yüz) Avro’ya tamamlanır. (b) Finansal B Seviyesi: Finansal A Seviyesi nin %200’üdür. (c) Finansal C Seviyesi: Finansal A Seviyesi nin %800’üdür. (ç) Finansal D Seviyesi: Finansal A Seviyesi nin %1600’üdür. (d) Finansal E Seviyesi: Finansal A Seviyesi nin %8000’idir. 2015 yılı için Finansal A Seviyesi 10.000 Avro olup, Finansal B Seviyesi 20.000 Avro, Finansal C Seviyesi 80.000 Avro, Finansal D Seviyesi 160.000 Avro ve Finansal E Seviyesi 800.000 Avro’dur. Her yıl güncel eşik değerler MSB örün sayfasında yayınlanır. 116. NSPA KANALINDAN TEDARİK USULLERİ a. Bütçeleme Faaliyetleri: (1) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği, ödeneği olmayan hiç bir konuda alıma çıkılamayacağından NSPA’dan tedarik sürecinin başlatılabilmesi için ihtiyaç makamlarınca TSK MY-369-1 Planlama Programlama ve Bütçeleme Sistemi (PPBS) Yönergesi esaslarına uygun kaynak planlaması yapılır. (2) NSPA direktif ve yönergeleri gereği üye ülkeler tarafından, üye olunan Ortaklık veya diğer programlar kapsamında bir sonraki yıla ait tahmini istek miktarları (Tahmini İş Yükü, Estimated Workload EWL) içinde bulunulan yılda belirlenen tarihe kadar NSPA’ya gönderilir. (3) Hazırlanacak olan İş Yükü Tahminlerine göre NSPA tarafından teşkilat yapısı ve personel istihdam ihtiyacı belirleneceğinden zamanında ve gerçekçi tahmin yapılması önem arz etmektedir. Gerçeğe yakın miktarlarda bildirilmeyen tahmini iş yükü tedarik faaliyetinde gecikmelere veya idarî masrafların artmasına yol açabileceğinden, tahminler titizlikle yapılmalıdır. (4) Masraflar ve Giderler: (a) Masraflar; NSPA’ya ödenen idari katkı payı (idari bütçe) ve işletme bütçelerinin genel giderleridir. Bu kapsamdaki masraflar, ilgili düzenlemeler veya NSPA mevzuatı gereği sabit olabildiği gibi çeşitli esaslara göre düzenlenebilen ve değişkenlik gösteren paylaşım formülleri ile belirlenir. Söz konusu masraflar genel olarak çağrı mektubu (ödeme çağrısı - Call for Fund - CFF) ile talep edilir ve ayrıca fatura düzenlenmez. Müşterek Stok teşkil edilmesi gereken ortaklıklara ait stoka yapılan ilk nakit (in cash) katkı da benzer şekilde masraf olarak değerlendirilir. Diğer taraftan, Müşterek Stoka malzeme (in kind) verilerek katkı söz konusu olduğunda, malzemeler öncelikle ilgili mevzuatına göre işlem yapıldıktan sonra depolanacağı yere gönderilir. - 154 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (b) Giderler ise; tedarik edilen mal veya hizmet bedelini kapsayan ve sadece istek sahibi ülkeyi/ihtiyaç makamını ilgilendiren giderlerdir. (5) Kaynak Aktarma Süreci: (a) NSPA direktif ve yönergelerine göre bir sonraki yılın tahmin edilen masraf ve giderleri (idari ve işletme) NSPA’nın banka hesabındaki ilgili müşteri kodu üzerine ihtiyaç makamları tarafından yapılan bütçelemeye uygun olarak harcama yetkilisi Harcama Talimatı/Onayı alınarak aktarılır. Harcama Talimatı/Onay Belgesine giderin konusu, gerekçesi, hukukî dayanakları, tutarı, kullanılabilir ödeneği, avans ödeme onayı ve varsa Destek Ortaklık Anlaşması, fiyat teklifi ve onayına ilişkin belgeler ile proforma fatura gibi dayanak belgeleri eklenir. (b) NSPA bütçesi idarî faaliyetlerin masraflarının karşılandığı idarî masraf bütçesi ve sağlanacak mal ve hizmetlerin karşılığı olan kaynakların bütçelendiği işletme bütçesi olarak iki kısımdan oluşur. (I) İdarî Bütçe: NSPA’nın idamesini sağlayabilmesi için gerekli olan masraflardan (Personel maaşları, büro ofis giderleri, bina-ekipman bakım maliyetleri, vb. ) oluşur. NSPA, bu masrafları belirli yöntemler ile NSPA içerisindeki programlara, programlar da sorumluluklarında bulunan proje/ortaklıklara üye ülkelere üzerinde anlaşılmış olan formüllere göre dağıtırlar. Projenin/Ortaklığın müteakip yıla ait idarî masrafları NSPA tarafından tahmini olarak belirlenir ve üyelerin onayına sunulur. Üyelerce karara bağlanan müteakip yılın tahmini idarî masrafları, ilgili bütçe kaleminden ödenir. Gerçekleşen idarî masraf ödeme çağrısının alınmasını müteakip idarî masraf tutarına göre, fazla ödeme yapılmış ise bu tutar bir sonraki yılın idarî masraf ödemesinden düşülür, eksik ödeme yapılmış ise eksik kalan kısım için ek ödeme yapılır. Sonradan avans artığının geri gönderilmesi gibi ilâve işlemlere meydan vermemek için, faturanın döviz cinsinden tam tutarı kadar kaynağın aktarılmasına gayret edilir. Doğrudan Giderler (Direct Costs) (Personel giderleri, personelin seyahat, eğitim, iletişim, büro-ofis giderleri) ile Dolaylı Giderler (Indirect Costs) (işten çıkarılan personelin kıdem tazminatı vb.) olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. (II) İşletme Bütçesi: Alımı yapılacak mal ve hizmetlerin karşılıklarının ödendiği bütçedir. İşletme Bütçesi, genel giderler (common expenditure) ve özel giderler (individual expenditure) olmak üzere iki bölümden oluşur. (aa) Genel giderler; yatırım (teknik destek, mühendislik, konfigürasyon, merkezi stoklar, vb.) ve tekrarlayan (merkezi stokların ikmali, teknik dokümantasyon, vb.) masrafların ödendiği giderlerdir. Genel giderlerle ilgili ödemeler, yapılan ödeme çağrıları karşılığında DO kullanıcısı TSK koordinatör makamı tarafından yapılır. Bütçenin onaylanmasından önce, koordinatör makamın ihtiyaç sahibi birimi tarafından, Harcama Yetkilisinden İşletme Bütçesi genel giderleri oluru alınarak Tedarik Makamına gönderilir. İlgili ortaklık toplantısı öncesinde bunun mümkün olmaması veya toplantı esnasında alınan bütçe kalemi ve tutarlarının dışında bir durum gelişmesi halinde ilgili ortaklıktan yeterli süre talep edilerek bu süre içerisinde Harcama Yetkilisinden gerekli olur alınır ve NSPA’ya bildirilir. Süresi içerisinde cevaplanmayan faaliyetler kabul edilmiş sayılır. İşletme Bütçesi giderlerine ait mahsup işlemlerinde kullanılacak Masraf Kabul Onayları (EK-S LAHİKA-10), koordinatör makamın ihtiyaç sahibi birimleri tarafından tedarik makamına gönderilir. Genel giderler ile ilgili olarak Harcama Yetkilisi oluru haricinde ayrı bir onay belgesi düzenlenmesine gerek yoktur. (bb) Özel giderler; tedarik edilen mal veya hizmet bedelini kapsayan ve sadece istek sahibi ülkeyi ilgilendiren giderlerdir. Başka bir talimat verilmediği sürece alımı yapılan mal ve hizmetin karşılığı NSPA tarafından hesapta bulunan kaynaktan alınır ve firmaya ödenir. Ödemenin yapılması için hesapta bulunan kaynak yetersiz kaldığında, NSPA’ya kaynak aktarımı yapılarak faturanın ödenmesi sağlanır. (c) NSPA’da idarî bütçe ve işletme bütçeleri için gönderilen fatura ve ödeme çağrılarında belirtilen iki ayrı banka hesap numarası bulunmaktadır. NSPA tarafından söz konusu bütçeler altında her ortaklık kapsamında her bir kullanıcı için bir müşteri kodu (Customer Code - CC) bulunmaktadır. Kaynak aktarımı yapan makam tarafından aktarılan kaynağın tutarı, ait olduğu proje ve/veya müşteri kodu NSPA’ya (NSPA TİHB ve NSPA Maliye Bölümü) ayrıca bildirilmeli ve aktarılan kaynağın ilgili hesaba transfer edilip edilmediği TİHB tarafından teyit edilmelidir. (ç) Birden fazla ihtiyaç makamı tarafından kullanılan ortaklıklarda Gnkur.Bşk.lığı tarafından aksi belirtilmedikçe işletme bütçesindeki genel giderler hariç tüm masraf ve giderlerin ihtiyaç makamları tarafından ayrı ayrı bütçelenmesi ve NSPA’ya kaynak aktarılması esastır. b Tedarik Süreci: (1) NSPA tedarik kanalı üzerinden yapılan mal ve hizmet alımları; bu yönergenin İkinci Ana Bölüm Temel İlkeler 5’inci madde f bendinde belirtilen tedarik yetkileri doğrultusunda MSB.lığı tarafından, işletme, bakım, onarım ve stok tamamlamaya ilişkin her türlü yedek malzeme ve bunlarla ilgili hizmet alımları (yurt dışı liman hizmetleri dahil) ile MSB.lığı tarafından yetki verilen ihtiyaçlar Kuvvet K.lıkları tarafından gerçekleştirilir. - 155 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (2) MSB tarafından yapılan tedariklerde ihtiyaç makamlarının düzenlediği İhtiyaç Bildirim Formlarında (İBF) bulunması gereken asgari hususlar aşağıda listelenmiş olup Kuvvet K.lıklarının kendi lojistik sistemlerinde üretilen ihtiyaç listelerinde alımı yapılacak mal ve hizmetin özelliğine göre aşağıdaki hususlara ilave veya çıkarma yapılabilir. (a) Alımın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3.b maddesi kapsamında NSPA’dan yapılacağı ve gerekçesi, (b) İhtiyacın istenen teslim zamanı ve yeri, (c) İhtiyacın NATO Stok Numarası/ Parça Numarası (varsa), (ç) İhtiyacı karşılayabileceği değerlendirildiği takdirde, talep edilen NSN’li mühimmatın “Dengi” ifadesi, (d) Finansal A seviyesinin altındaki ve/veya acil isteklerde fiyat onayı istenip istenmediği, (e) Tek kaynak alımı istenip istenmediği, isteniyorsa gerekçesi, (f) Gereksinim duyulan diğer konular (Renk, ölçü, eğitim, montaj, katalog, doküman vb.) ile istenen Kalite Güvence Standartları (g) İhtiyacın yürürlükteki belirli bir çerçeve anlaşma (outline agreement veya Basic Contractual Instrument - BCI) kapsamında istenip istenmediği, isteniyorsa çerçeve anlaşma adı ve numarası, (ğ) Son teslim yerinde ayrıca muayenesinin yapılıp yapılmayacağı, yapılacak ise hangi teknik bilgi paketinin referans olarak alınacağı, test ortamı, test koşulları, test ekipmanı, fonksiyon testine tabi tutulup tutulmayacağı, üretim yerindeki muayene/testine katılım sağlanmak istenip istenmediği, (h) Garanti istenip istenmediği, isteniyorsa asgari süresi. (3) İhtiyaç makamları tarafından takip eden mali yıl içinde MSB tarafından NSPA kanalı ile tedarik edilmesi istenen malzemenin İhtiyaç Bildirim Formları (İBF) onay için GnKur. Bşk.lığına ve bilgi/hazırlık yapılması maksadı ile MSB’ye gönderilir. (4) İhtiyaç listeleri ve İBF’de yer alan bilgilerin doğruluğu incelendikten sonra ihtiyaçlar birleştirilir ve takiben tedarik makamına gönderilir. (5) İhtiyacın en ekonomik şartlarla karşılanması, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılabilmesi maksadıyla, malzeme ihtiyaçlarına ait istekler NSPA’ya aktarılmadan önce; öncelikle TSK İhtiyaç Fazlası malzeme listesinde olmadığının tespiti için Malzeme Koordinasyon Sisteminden kontrolü yapılır, daha sonra diğer ülkeler tarafından ihtiyaç fazlası olarak satışa sunulmuş malzemeleri NATO Logistics Stock Exchange (NLSE) / Common Item Material Management System (COMMIT) vasıtasıyla ya da NSPA tarafından diğer ülkelerin ortak kullandığı malzemeler için yaptığı kontratlar kapsamında e-CAT (Elektronik Katalog) vasıtasıyla ya da FMS ülkelerinin ihtiyaç fazlası malzemelerinin satışının yapıldığı WWRS (Worldwide Warehouse Redistribution System) kanalı tedarik imkânları da değerlendirilmelidir. (6) NSPA’dan alımı planlanan mal ve hizmetler için Fiyat ve Elde Edilebilirlik Bilgisi (Price and Availability - P&A) istenebilir. Ancak fiyat ve elde edilebilirlik bilgisi istenildiğinde gerçekçi bir fiyat tahmini alınmasındaki zorluklar, firmaların bildirdiği fiyat ve elde edilebilirlik bilgisi ile ihaledeki tekliflerin uyumsuzluğu ve fiyat ve elde edilebilirlik bilgisi temini için ödenebilecek idari masraf dikkate alınmalıdır. NSPA mevzuatı gereği fiyat ve elde edilebilirlik bilgisi temini için üye ülke tarafından gönderilen gerekçenin NSPA tarafından onaylanması gerekmektedir. (7) NSPA alımlarında sözleşmeler NATO hukuki kişiliğini kullanarak NSPA ile firmalar arasında yapıldığından üyeler tarafından NSPA tarafından onay verilen durumlar hariç (fiyat üzerinde görüşme dâhil) firmalarla doğrudan görüşme yapılmaz. (8) Alımı yapılacak malzemelere ait istekler ilgili tedarik birimi tarafından MILSTRIP formatında NATO Posta Kutusu, eCIS (Electronic Customer Information System) veya NSPA tarafından oluşturulan herhangi bir bilgi sistemi üzerinden elektronik olarak veya belgegeçer ile NSPA’ya iletilir. Gerekli olması durumunda yapılan istekler elektronik posta/belgegeçer ile TİHB’ye gönderilir ve NSPA’nın ilgili Program Ofisi tarafından isteğin alındığı teyit edilir. (9) NSPA tarafından isteklerin alınmasını ve NSPA İkmal Sistemine aktarılmasını müteakip tedarik süreci veya merkezi stoklardan ikmal süreci başlatılır. (10) Merkezi stoklarda mevcut olan malzemeler TİHB aracılığıyla ihtiyaç makamına sevk edilir. (11) NSPA tarafından hazır olan veya ihtiyaca göre hazırlanan Çerçeve Anlaşma (Outline Agreement) kapsamında ihtiyaç karşılanabilir. Çerçeve Anlaşmaya ait şartlar ihtiyaç makamı tarafından onaylanır. (12) NSPA mevzuatı gereği üye ülke tarafından özellikle istenmediği sürece acil/öncelikli (urgent/high priority) istekler, çerçeve anlaşmalardan (BCI - Basic Contractual Instruments) sipariş verilen istekler veya toplam bedeli Finansal A Seviyesinin altındaki istekler için alınan en iyi teklif, onay için istek yapan ülkeye sorulmaz ve doğrudan sözleşmeye bağlanır. Bu kapsamdaki alımlar için Fiyat Teklif Onayının istenip istenmediği ihtiyaç makamı tarafından İBF’lerde veya İhtiyaç listelerinde belirtilir ayrıca alım onay belgesinde söz konusu hususa yer verilir. - 156 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (13) NSPA tarafından tedariğe yönelik fiyat teklifi dâhil teslim yeri, şekli vb. yöneltilen tüm hususlarda ihtiyaç makamı yazılı görüşü alınır. NSPA mevzuatı gereği fiyat teklif onaylarının 28 (yirmisekiz) takvim günü içersinde cevaplanması gerekmektedir. Bu süre içersinde cevaplanmayan fiyat teklifleri için NSPA tarafından alımın ihtiyaç makamınca iptal edildiğinin değerlendirildiği hususu dikkate alınmalıdır. (14) NSPA tarafından gönderilen fiyat teklif onayları için ihtiyaç makamı görüşü alındıktan sonra ihale yetkilisi onayı alınır. (15) Harcama Yetkilisi örnek Fiyat Teklif Onayı EK-S LAHİKA-13’te, örnek Teklif Değerlendirme Formu EK-S LAHİKA 14’te olup Kuvvet K.lıklarının kendi lojistik sistemlerinde üretilen formata göre veya alımı yapılacak mal ve hizmetin özelliğine göre örnek onay ve formuna ilave ve çıkarma yapılabilir. NSPA tarafından sorulan Fiyat Teklif Onaylarının incelenmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınarak teklif onaylanır veya iptal edilir; (a) Malzeme/hizmetin ve varsa muadillerinin bilinebilen geçmiş tedarik/teklif fiyatı, katalog fiyatları, tedarik kanalı, tedarik şartları, tedarik zamanı, (b) İhtiyacın aciliyeti, temin edilememesi durumunda olası maliyeti, (c) Onarım ihtiyaçlarında malzemenin yenisinin tedarik fiyatı, onarım maliyetinin (veya son bir yıldaki toplam onarım maliyetinin) malzeme rayiç bedelinin %75’ini geçip geçmediği, geçiyorsa malzemenin onarılması yerine tedariğinin yapılıp yapılamayacağı, (ç) Malzeme/hizmet bedeli ile birlikte ödenmesi gereken zorunlu giderler, idari masraflar vb. (16) NSPA ile firma arasında ihtiyacın teminine yönelik sözleşme imzalanıncaya kadar istek iptal edilebilir veya ihtiyacın kapsamında değişiklik yapılabilir. İstek iptalleri sonucunda ilgili DO kararları kapsamında idari masraf oluşabilir. Sözleşme yapıldıktan sonra verilecek iptal kararları için NSPA ile firma arasında geçerli olan sözleşme hükümlerine göre işlem yapılır. (17) NSPA tedarik faaliyetleri iş akış şemaları EK-S LAHİKA-2,3 ve 4’tedir. (18) NSPA vasıtasıyla limanlarda alınacak malzeme ve liman hizmetleri Deniz Lojistik Destek Ortaklığı (Naval Logistics Support Partnership - NLSP) kapsamında yayımlanan Deniz Lojistik Destek İşletme Usulleri (Naval Logistic Support Operation Procedures) dökümanının yürürlükteki sürümüne göre tedarik edilir c. Ulaştırma ve Sigorta İşlemleri: (1) NSPA’dan tedarik edilen malzemelerin Türkiye’ye, onarım, test veya modifikasyon vb. ihtiyaçları olan malzemelerin ise NSPA’ya/onarım merkezlerine ulaşım şekli belirlenirken deniz yolu/kara yolu/hava yolu seçiminde öncelikle harekât ve görev ihtiyaçları esas alınır. Bu kapsamda Hv.K.K.lığı ulaştırma uçakları, MSB.lığı Hava ve Deniz taşıma sözleşmeleri kapsamında Türk Hava Yolları AO (THY) veya Deniz taşıma yüklenici firması ya da NSPA‘dan hizmet alımı ile sağlanan kara yolu taşıyıcı (TIR) firmaları veya gönderi usulü (Uluslararası Kargo Taşımacılığı yapan firmalar) kullanılmaktadır. Taşımada; taşınacak malzemenin aciliyeti, hassas ve pahalı sistemler olup olmadığı, kontrollü evrak olması, taşıma maliyeti, boş kapasiteden faydalanma, taşınacak malzemenin özelliği (patlayıcı, tehlikeli malzeme) vb. hususlar dikkate alınarak maliyet etkinlik, verimlilik ve güvenlik faktörleri çerçevesinde değerlendirme yapılarak ulaştırma şekline sözleşme şartları ve teslim yeri de dikkate alınarak ihtiyaç makamı veya yetki verilen durumlarda NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı tarafından karar verilir. (2) Ulaştırma amaçlı kullanılan kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasının sağlanması İhtiyaç ve Tedarik makamlarındaki görevli personel ile NSPA Türk İrtibat Heyeti İrtibat Subayları, NSPA Türk İrtibat Heyeti İdari İşler ve Terminal Astsubayının ortak sorumluluğudur. (3) Malzemeler veya malzeme bakım/onarımı kapsamında NSPA-Türkiye-TİHB-Yüklenici Firmalar arasında yapılacak sevk işlemlerine yönelik, malzemenin sevkinden önce gümrük işlemlerinin yaptırılması için ilgili NSPA Program Ofisi ve/veya TİHB tarafından malzemeye ait sevk bilgileri tedarik makamına gönderilir. Malzemenin gümrük işlemleri ilgili tedarik makamı tarafından koordine edilir. (4) Deniz yolu ile sevki planlanan malzemelerin NSPA sözleşmelerinde teslim yerlerinin MSB Deniz taşıma sözleşmesinde belirtilen limanlardan yapılmasına, ticari hava yolu ile sevki planlanan malzemeler içinse THY’nin doğrudan sefer yaptığı sefer yaptığı hava alanlarından yaptırılmasına dikkat edilmelidir. (5) NSPA tarafından tedarik edilen malzemeler için aksi belirtilmedikçe yüklenici tesislerinde teslim alınacak şekilde sözleşmeler yapılmaktadır. Bu noktadan itibaren malzemelerin aidiyeti TSK’ya geçmekte olup malzemelerin NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı depo bölümüne getirtilmesi NSPA tarafından gerçekleştirilmekte ve ayrıca fatura (halen malzeme bedelinin %1,5’i) edilmektedir. Tedarik edilen malzemelere, aidiyeti TSK’ya geçtiği noktadan itibaren, yurt dışına test, onarım vb. nedenlerle sevk edilen malzemelere ise sevk edildiği noktadan itibaren MSB Sigorta Sözleşmesi kapsamında sigorta yaptırılmalıdır. (6) NSPA’nın 4200 sayılı direktifi gereği NSPA sorumluluğunda gerçekleştirilen taşıma hizmetlerinde müşteri ülke tarafından istenmediği sürece sigorta yaptırılmamaktadır. Sigorta yaptırılması - 157 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI hususu müşteri ülke sorumluluğunda olup yaptırılması durumunda ayrıca faturalandırılmaktadır (7) Deniz, hava veya kara yolu ile sevkleri sonuçlanan malzemelerin sevk dokümanları ve NSPA’dan tasdikli faturalar irtibat subaylarınca ilgili tedarik makamlarına gönderilir. (a) Hava Yolu İle Nakliyat: NSPA’dan malzeme nakliyatı için planlanan kurye uçakları Findel/Lüksemburg havaalanına inmektedir. Gönderilecek olan malzemeler için TİHB tarafından; Genelkurmay Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ulş.Şb. ile ön koordine yapılır, ağırlık, hacim ve malzeme sınıfı vb. hususlar koordine edilir. Sevk edilecek malzemelerin muhtemel olarak NSPA’da sevke hazır olması durumuna göre uçak sefer tarihi değişiklik talepleri, patlayıcı/tehlikeli malzemelere yönelik ön koordine ihtiyaçları ilgili birimlerle iletilir. Kurye uçaklarının Avrupa’da uğradığı diğer hava meydanlarından ayrılarak Lüksemburg Findel Havaalanına gelişi Hv.K.K.lığı ile koordine edilerek takip edilir ve var ise varış saati/tarihine ait değişiklikler NSPA ulaştırma kısmına bildirilir. (I) Yüklemeden Önce Malzemenin Sevk İçin Hazırlanması: (aa) Malzemeler (patlayıcı, tehlikeli ve gizli malzemeler hariç) depodaki Türkiye'ye ayrılmış parsele (TULO Bay), NSPA Ulaştırma ve Depolama Bölümü Gönderme Kısmı (Shipping Section) tarafından teslim edilir. (bb) NSPA'dan teslim alınan malzemeler, ambalaj adedi ve proforma (Sevk Belgesi) numarası bazında kontrol edilerek uçağa yüklemede kullanılan paletler üzerine ağırlık ve hacimlerine göre yerleştirilmesi sağlanır. (cc) Paletlere yerleştirilen malzemenin paletle birlikte ağırlığı 3,5 tonu geçmeyecek ve yüksekliği 2,40 metreden fazla olmayacak şekilde hazırlanmalıdır. (Paletlerin ağırlığı ve yüksekliği kurye görevi yapan uçağın tipine göre değişebilmektedir.) (çç) Sevk ve kontrol işlemlerini kolaylaştırmak için paletler numaralandırılır. (dd) Gönderme Kısmı tarafından sevke hazır duruma getirilen paletler kontrol edilir. Yükün emniyetli olmadığının değerlendirilmesi durumunda, ilgili NSPA görevlisi vasıtası ile ambalajın/istifin yeniden düzenlenmesi, sağlamlaştırılması ve gerekirse ağ veya strep ile bağlanması sağlanır. Gönderme Kısmı tarafından naylon örtü ile kaplanarak gerekirse ağ ile bağlanır. (ee) Gönderme Kısmı, palet numaraları ve sevk adreslerine göre Palet Muhteviyat Listesini düzenler. (ff) Gizli (Confidential) ve patlayıcı (Explosive) türdeki malzemelerin manifestosu Güvenlik Bölgesine gidilerek imzalanır. Ancak bu çeşit malzemeler, araçlar hareket etmeden önce ilgili personel tarafından NSPA gönderme kısmına teslim edilir. (gg) Patlayıcı maddenin sevk edileceği hususu, NSPA Ulaştırma ve Depolama Bölümüne mümkün ise asgari 2 hafta önce bildirilir. (ğğ) Avrupa kurye planına göre yükleme gününden en az iki gün önce NSPA ulaştırma bölümüne bir nüsha Malzeme Sevk Talep Formu (MTR - Material Transportation Request) NSPA Form 683 ve Yükleme Özeti verilir. MTR’ da uçak yükleme yeri ve saati mutlaka belirtilir. (hh) Paletler bir gün önce veya yükleme günü Gönderme Kısmı tarafından araçlara yüklenir. (ıı) Gönderme Kısmı, araç şoförüne sevk edilecek malzemelerin imzalı Gümrük Formunu vererek gümrük işlemleri tamamlanır. (ii) Türkiye’ye sevk edilecek malzemeler için uçuş mürettebatına verilmek üzere 5 nüsha yük manifestosu hazırlanır. (II) Yükleme günü yapılacak işler: (aa) Havaalanına gidilmeden önce mümkün ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı Ulş.Ş. ile irtibata geçilerek uçağın gelişi ile ilgili son koordine yapılır ve herhangi bir gecikme olup olmayacağı hususu hakkında bilgi alınır. Değişiklik olması durumunda NSPA LS kısmı derhal bilgilendirilir ve müteakip faaliyetler nihai uçuş planı doğrultusunda icra edilir. (bb) Yükleme günü Findel/Lüksemburg Havaalanına gidilir. Uçak geldiğinde malzemeler Lüksemburg Havaalanı yer hizmetleri personeli tarafından uçağa yüklenir. İrtibat heyetinden Türkiye’ye gönderilecek evrak, doküman veya malzeme varsa bunlar da uçağa verilir. (cc) İrtibat heyeti tarafından manifesto suretleri yükleme personeline imzalattırılır. Terminal kopyaları yükleme personeline teslim edilir. (çç) Türkiye'den NSPA'ya gönderilen malzemelere ait iki suret millî manifesto (Form 802) alınarak gümrük işlemlerin tamamlanması sağlanır. Malzemenin teslim alındığına dair manifesto kopyaları imzalanır. (dd) Teslim alınan malzemeler, boş paletler ve tepe ağları NSPA aracının şoförüne teslim edilir. (ee) NSPA görevlisi, getirdiği malzemeleri ve belgeleri NSPA Tesellüm Kısmına (Receiving Section) teslim eder. - 158 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (ff) NSPA Tesellüm Kısmı malzemeleri teslim aldığına dair bir suret imzalı Form 802 Yükleme Manifestonu NSPA Türk İrtibat Heyet Başkanlığına teslim eder. (III) Yüklemeden Sonra Yapılacak işler: (aa) NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı tarafından hazırlanan Yükleme Manifestosu ve NSPA Gönderme Kısmından alınan sevkiyat evrakları, malzemenin ait olduğu birliklere ve Kuvvet Lojistik Komutanlıklarına/Başkanlıklarına gönderilir. NSPA Türk İrtibat Heyet Başkanlığında kalan aşağıdaki evraklar ilgili dosyalarda saklanır. 1Yükleme manifestoları-1 nüsha (Manifesto Dosyası) 2MTR (Malzeme Sevk Talep Formu) 3Yükleme özeti (Malzeme sevk dosyası) 4Karargâh ve birlik yazıları (Malzeme sevk dosyası) 5NSPA Tesellüm Kısmı tarafından imzalanan Gelen Malzeme Manifestosu (Malzeme sevk dosyası) (b) Deniz Yolu İle Yapılan Nakliyat: (I) NSPA ’ya gelen fakat ağırlık ve hacim yönünden hava yolu ile taşınması mümkün veya ekonomik olmayan malzemeler deniz yolu ile sevk edilmektedir. (II) Deniz yolu ile sevkiyat, MSB.lığının anlaşmalı olduğu Deniz Nakliyat Firması ile ve NSPA'ya MSB sözleşmesinde belirtilen en yakın hat limanlarının birinden yapılır. (J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı, MSB.lığı taşımaları kapsamında değildir.) (III) Bu tür sevkiyat için önceden ihtiyaç sahibi tedarik makamının direktifi alınır. (IV) NSPA’dan limana kadar sevkiyat kara yolu veya demir yolu ile yapılır. (V) Bu maksatla, Malzeme Sevk Talep Formu (MTR - NSPA Form 683) hazırlanarak NSPA Ulaştırma ve Depolama bölümüne verilir. Form 683 üzerinde şu bilgiler bulunur: (aa) Malzemeler askerî malzemedir, patlayıcı ve yanıcı malzeme yoktur (varsa bildirilir). (bb) Malzemeler NSPA’dan limana kadar kara/demir yolu ile, limandan Türkiye’ye kadar MSB’nin anlaşmalı olduğu deniz nakliyat firması ile (Sözleşmede aksi belirtilmediği veya ilgili tedarik makamınca ilave talimat verilmediği takdirde.) taşınacaktır. (cc) Boşaltma limanı ambalajların üzerine yazılacaktır (Haydarpaşa, Derince vb). (çç) Bütün masraflar Türk lirası olarak Türkiye’de ödenecek, faturalar ve konşimentolar (Bill of Loading) taşıma yaptıran birliklere gönderilecektir. (VI) Malzemelerin istek numarası, parça adedi, hacmi, ağırlığı, adresi ayrı bir liste halinde Form 683’e eklenecektir. (c) Kara Yolu ile Sevkiyat: İhtiyaç sahibi tedarik makamları tarafından sevk edilecek malzemenin kara yolu ile sevkinin uygun görülmesi durumunda, ilgili mevzuatta belirlenen hükümler çerçevesinde ve NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığının NSPA ile yapacağı koordineye göre Türkiye’den NSPA'ya veya NSPA’dan Türkiye'ye sevk edilebilir. Kara yolu ile sevkıyatta taşıma vasıtasında atıl kapasite kalmaması için birden fazla tedarik makamı tarafından temin edilen malzeme aynı vasıta ile sevk edilebilir. Bu durumda NSPA TİHB tarafından taşıma öncesinde ilgili tedarik makamları ile koordine kurularak malzemelerin yoğunluğuna göre taşıma vasıtasından nerede boşaltılacağı ve gümrük işlemlerinin hangisi tarafından yapılacağı belirlenir. Malzemeler boşaltıldığı birlikte geçici olarak muhafaza edilir. Malzemelerin Türkiye’ye ulaştıktan sonra boşaltılan yerden nihai varış yerine sevkini koordine etmek ve takibini yapmaktan ilgili tedarik makamı sorumludur. (ç) Malzemenin NSPA Yüklenicilerinden doğrudan Türkiye’ye sevk edilmesi; İhtiyaç duyulması halinde; muhtelif malzeme, teçhizat ve mühimmatın NSPA’nın yüklenici firmalarından yürürlükteki INCOTERMS teslim şartlarına uygun olarak sevkiyatı yapılabilir. (d) MSB Hava Taşıma Sözleşmesi Kapsamında Yapılan Sevkiyat: NSPA vasıtasıyla müşterek program çerçevesinde tedarik edilmekte olan malzemelerden, acil ve/veya yüksek öncelikli olanlar MSB'nin Hava Taşıma Sözleşmesi kapsamında, NSPA'ya veya Türkiye'ye sevk edilebilir. İhtiyaç sahibi tedarik makamları malzemelerin bu yöntem ile sevk edilmesi gerektiğini NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığına bildirir. (e) Gönderi Usulü ile Sevkiyat: İhtiyaç sahibi tedarik makamları tarafından, ilgili tedarik mevzuatında belirlenen hükümler çerçevesinde uluslararası faaliyet gösteren kargo taşıma firmaları kullanılarak gönderilmesi ve alınmasına karar verilebilir. Bu durumda, sevkiyat bilgileri NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı tarafından NSPA'nın ilgili birimi ile koordine edilir. (8) NSPA'ya Gönderilen Malzemelere Yapılan İşlemler: (a) Onarım, tadilat, güncelleme ve kalibre için NSPA'ya gönderilen malzemelere yapılan işlemler, garanti kapsamında yapılacak işlemler, COMMIT (Common Item Material Management - - 159 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Müşterek Malzeme Yönetimi) kapsamında malzemelerin gönderilmesi ve merkezi stoka malzeme gönderilmesine ait işlemler aşağıda belirtilmiştir (I) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından onarım, tadilat ve kalibre maksadıyla Hava Kuvvetleri kurye uçakları ile NSPA'ya gönderilen malzemeler iki suret yük manifestosu (Form802) ile birlikte uçaktan teslim alınır. (II) NSPA görevlisi ve TİHB İdari İşler ve Terminal Astsb., söz konusu malzemelerin, gümrük işlemlerini yaparak malzemeleri ve belgeleri NSPA tesellüm kısmına (Receiving Section) teslim eder. (III) NSPA Tesellüm Kısmı malzemeleri açar, kontrol ve tasnif eder. Malzemeleri tesellüm ettiğine dair yük manifestosunu imzalar. Bu manifestonun sureti alınarak dosyalanır. (IV) NSPA Tesellüm Kısmı malzemeleri ilgili programa teslim eder. (V) Onarım, tadilat ve kalibre işlemleri şu şekilde yapılır: (aa) NSPA Atölyelerinde: 1NSPA'da bir Destek Ortaklığına dâhil sistemlerin NSPA atölyelerinde yapılabilen onarım, tadilat ve kalibre işlemleri için malzemeler ilgili program tarafından alınır. 2Söz konusu malzemeye ait siparişe işlem yapan ilgili İş Birimi tarafından onarım maliyeti, stok listesi fiyatının (stock list price) % 75'ini geçtiği durumlarda onarıma devam edip etmeme konusunda Kuvvet Komutanlığı görüşü alınır. 3Onarım, tadilat ve kalibresi biten malzemeler ilgili program tarafından NSPA Gönderme Kısmına teslim edilir. (bb) Firmalara yaptırılan bakım, tadilat ve kalibre hizmetleri: 1NSPA atölyelerinden sağlanamayan bakım, tadilat ve kalibre hizmetleri NSPA tarafından sözleşme ile firmalara verilir. 2Bu hizmetlerle ilgili işlemleri NSPA PP Kısmı yürütür. 3Firmanın, NSPA'ya Bakım Durum Raporu vermesi hususu sözleşmede belirtilir. 4Onarım, tadilat ve kalibresi biten malzemeler firma tarafından NSPA'ya teslim edilir. 5Malzemeler (Patlayıcı, tehlikeli ve gizli malzemeler hariç) depodaki Türkiye'ye ayrılmış bölüme (TULO Bay), NSPA gönderme (Shipping Section) kısmı tarafından bırakılır. 6Diğer malzemelere yapılan sevk işlemlerin aynısı uygulanarak Türkiye'ye sevk edilir. (VI) COMMIT (Common Item Material Management - Müşterek Malzeme Yönetimi) ortaklığı kapsamında NSPA üzerinden transferi yapılacak malzemelerin, bu yönergede bahsedilen usuller çerçevesinde NSPA'ya gönderilmesini müteakip NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı tarafından ilgili birim ile koordine edilerek teslim edilmesi sağlanır. (b) Özelliği nedeni ile bir Avrupa ülkesinde onarım, kalibrasyon vb. gibi hizmet temin edilecek mühimmat, patlayıcı veya tehlikeli madde içeren malzemenin gümrük ve yol güvenlik koordinasyonlarının yapılabilmesi için asgari iki hafta öncesinden sevkiyat bilgileri NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığına bildirilir. Gerekli koordinasyonu müteakip sevkiyat gerçekleştirilir. (c) NSPA’da bir Destek Ortaklığına dâhil olan sistemlere ait Direk Değiştirme - DK (Direct Exchange) malzeme istekleri yapılabilir. NSPA tarafından aksi belirtilmedikçe onarılmış başka bir malzemenin ülkeye sevkinden itibaren bildirilecek süre içerisinde, onarımlık malzemenin NSPA’ya sevk edilmesi gerekmektedir. (ç) Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından onarım, tadilat ve kalibre vb. maksatlarla NSPA/NSPA’nın yüklenici firmasına doğrudan gönderilen malzemelerin sevkinde, NSPA’nın bu maksatla teşkil ettiği mevcut taşıma sözleşmeleri/NSPA sevkiyat acenteleri (Freight Forwarder) kullanılabilir. ç. Muayene ve Tesellüm işlemleri: (1) NSPA kanalıyla tedarik edilen malzeme ve hizmetlerin kalite güvence işlemleri NSPA tarafından sağlanmaktadır. Bu kapsamda muayene sadece Alım Onay Belgesinde belirtilen malzemeler için yapılır. (2) NSPA, Kalite Güvence işlemlerini NSPO’nun Kalite Güvence Direktifi ve NATO Standardizasyon Antlaşması STANAG 4107’ye göre, malzemenin tedarik edildiği/üretildiği ülkenin Kalite Güvence Teşkilatı vasıtasıyla yerine getirir. Muayene talep edildiği takdirde malzemenin muayene faaliyetinde gözlemci olarak temsilci bulundurabilir. (3) İhtiyaç makamı tarafından tedarik edilecek malzeme ile ilgili istenen Kalite Güvence Standardı tedarikin başlangıcında belirtilir. Herhangi bir standart belirtilmediği takdirde Kalite Güvence Standardı NSPA tarafından tespit edilir ve uygulanır. (4) NSPA’dan tedarik edilen malzemenin gümrükten çekilmesini ve alıcı adına geçici olarak teslim alınmasını müteakip; teslim birliğince oluşturulacak en az üç kişilik heyet (mal sorumlusu dâhil) - 160 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI tarafından, 5 (beş) iş günü içerisinde fiziki sayım ve fiziki kontrolü yapılır. Fiziki sayım ve fiziki kontrol sonunda, Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu (EK-S LAHİKA-6) ile Sandık/Ambalaj Açma Tutanağı (EK-S LAHİKA-5) düzenlenir. (5) NSPA kanalı ile tedarik edilen malzemeler, tesellüm birimi tarafından alındığında, müteakip maddelerde belirtilen esaslar dâhilinde fiziki sayım ve fiziki kontrole tabi tutulurlar (fonksiyonel ana malzeme ile önemli yedek parçalar ilgili onay belgesinde belirtilmek suretiyle fonksiyon testine tabi tutulabilecektir). (6) Fonksiyon Testleri: (a) NSPA’dan tedarik edilecek malzemelerin fonksiyon testi, alım onay belgesinde fonksiyon testi yapılması belirtilmişse icra edilir. (b) Fonksiyonel testler ihtiyaç makamları ile tedarikçi firmalar (NSPA’nın satış sözleşmesi imzaladığı) arasında karşılıklı uzlaşma sonucu karar verilen standart ve koşullarda gerçekleştirilmelidir. Bu yüzden, yapılacak olan fonksiyonel testinin herhangi bir uyuşmazlık ile sonuçlanmaması için, NSPA ile tedarikçi firma arasında imzalanan satış sözleşmesine fonksiyonel teste yönelik, hangi teknik bilgi paketinin referans alınacağı, test ortamı, test koşulları, test ekipmanı ile ihtiyaç duyulan diğer hususların dâhil edilmesi sağlanır. (c) Fonksiyon testleri malzemeye ilişkin doğru teknik bilgi paketi, doğru test ekipmanı ile uygun test usulleri kullanılarak yapılır. Malzemeye ilişkin doğru bilgi paketi, test ekipmanı ve usulleri hakkında gerektiğinde tedarik birimi vasıtasıyla NSPA’dan bilgi talep edilebilir. (ç) Fonksiyon testinde kullanılacak her türlü ölçü aleti ve test ekipmanının kalibrasyonlarının uygun olması sağlanır. (7) NSPA vasıtasıyla tedarik edilen malzemelerin faturaları genellikle 1-3 ay içerisinde gönderilmektedir. Tedarik edilen malzemelerin ivediliği ve uymazlık düzenleme hakkının riske girmemesi maksadıyla, malzemelerin iradının en kısa zamanda yapılması esastır. Ancak risk değerlendirmesi yapılarak, malzemeler teslim alınır alınmaz irad edilebileceği gibi orjinal faturanın alınmasını takiben de irad edilebilir. Bu nedenle; (a) Malzemenin, faturası beklenmeksizin irada alınması durumunda; TİB düzenlenerek irada alınır. Orijinal faturası geldikten sonra ise tesellüm birimi tarafından faturadaki malzeme değeri esas alınarak her fatura için EK-S LAHİKA-9’da belirtilen NSPA TMİB düzenlenir ve ekine ilgili TİB konulur. NSPA Taşınır Mal İşlem Belgesine hesap mutabakatı için kesildiği ve herhangi bir irat işlemine tabi tutulmayacağı notu eklenir. (b) Malzeme faturasının gelmesini müteakip irad edilmesi durumunda ise; tesellüm birimi tarafından faturadaki malzeme değeri esas alınarak her fatura için TİB düzenlenerek irada alınır. Bu durumda EK-S LAHİKA-9’da belirtilen NSPA TMİB düzenlenmesine gerek yoktur. Malzemenin irad zamanına bakılmaksızın gerekli durumlarda Lojistik Bilgi Sistemlerinde fiyat bilgisi güncelleme işlemleri yapılır. (8) NSPA Usulü ile gerçekleştirilen Hizmet Alımlarının (Eğitim, Onarım, Teknik Destek, İnceleme (Sörvey), Modifikasyon, Liman Hizmetleri vb.) kayıt/kabul ve mahsubunda, Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 59.b maddesine istinaden EK-S LAHİKA-7’de örneği bulunan Hizmet Kabul Onayı kullanılır. (NSPA alımlarının 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmaması nedeniyle, bu kapsamda alınacak hizmetler için, Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde yer alan tip sözleşme ve eki olan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi kullanılmamaktadır. Bu nedenle NSPA kapsamında alınan hizmetlerin denetiminin kontrol teşkilatı vasıtasıyla yapılması gerekmediğinden Hizmet İşleri Hakediş Raporu ve Ekleri düzenlenmez.) (9) NSPA vasıtasıyla Deniz Lojistik Destek İşletme Usulleri (NLSP OP-LB) kapsamında tedarik edilecek liman hizmetleri ve malzemelerin muayene ve tesellümünde; (a) Tedarik edilen malzeme ve hizmetler, Gemi Komutanı tarafından görevlendirilen en az 3 kişilik heyet tarafından yürürlükteki Deniz Lojistik Destek İşletme Usulleri (Naval Logistics Support Operation Procedures) dokümanda yer alan hususlara göre kontrole tabi tutulur. (b) Kontrol sonucunda malzemeler için Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu (EK-S LAHİKA-6) ve Taşınır Mal İşlem Belgesi, hizmetler için NSPA Hizmet Kabul Onayı (EK-S LAHİKA-7) düzenlenir ve mal/hizmetlerin kayıt/kabul ve mahsubunda bu belgeler kullanılır. d. Uyuşmazlık İşlemleri (1) NSPA tedarik ve finansal mevzuatında, NSPA tarafından sağlanan hizmetlere yönelik üye (müşteri) ülkelerin ve NSPA’nın sorumlulukları belirlenmiştir. Buna göre NSPA tarafından sağlanan hizmetlerle ilgili tüm riskler ve bu hizmetlerin yürütülmesi sırasında NATO/NSPA’nın maruz kalabileceği tüm yasal yaptırımların sorumluluğu üye (müşteri) ülkelere aittir. (2) NSPA, ajans çalışanlarının kasıt ve büyük ihmallerinden kaynaklananlar ile üçüncü taraflar tarafından sebep olunan zararların tazminine yönelik yürürlükteki mevzuata göre gerekli tedbirleri almaktan sorumludur. (3) Uyuşmazlığın NSPA tarafından ret edilmesi durumunda müşteri ülkenin ilave bilgi ve - 161 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI belgelerle yeniden inceleme talebini 30 gün içinde yapması gerekmektedir. Bu sürenin tamamlanmasına müteakip uyuşmazlık NSPA tarafından yeniden açılmamak üzere kapatılmaktadır. (4) Uymazlığa konu mal ve hizmetle ilgili sözleşmeden kaynaklanan bir garanti söz konusu ise bu durum mutlaka uyuşmazlık raporunda belirtilmelidir. (5) Uyuşmazlık raporu düzenlendiğinde gönderilen raporun NSPA tarafından alındığı teyit edilmesi, düzeltici talimatlara (yerinde inceleme, malzemenin geri gönderilmesi vb.) zamanında işlem yapılmalıdır. Uyuşmazlığın incelenmesi sırasında sonucun idare aleyhine sonuçlanması durumunda incelemeye yönelik yapılan masrafları (test, taşıma vb.) ayrıca faturalandırılacağı dikkate alınmalıdır. (6) Uyuşmazlık raporu düzenlenmesi yapılacak olan ödemeyi engellememekte veya ödemenin geciktirilmesine dayanak teşkil etmemektedir. Yüklenici performanslarının NSPA tarafından takip edilebilmesi için yerinde ufak düzeltmelerle giderilebilecek küçük aksaklıklara da uyuşmazlık raporu düzenlenmelidir. (7) NSPA tedarik kanalı ile temin edilen mal ve hizmetler için; (a) Hasar, eksiklik, fazlalık, yanlış malzeme, doküman eksikliği/aksaklığı, çifte sevk, uygun olmayan paketleme/ambalajlama ile malzemeye ait faaliyet ve performans aksaklıkları ve fatura uyuşmazlıkları için EK-S LAHİKA-8’ de yer alan “NSPA Form 672 Condition and Maintenance Discrepancy Claim Form”, (b) NSPA sorumluluğunda gerçekleştirilen taşımalara yönelik aksaklıklar için ise EK-S LAHİKA-8’de yer alan “NSPA Form 776 Transportation Discrepancy Claim Form’’ düzenlenir. (c) Ortaklıkların anlaşmalarında veya işletme usullerinde başka şekilde belirlenen uyuşmazlık rapor formatı olması durumunda bu formlar yukarıda sayılan formlar yerine kullanılabilir. (8) Taşıma aksaklıklarında aksaklığa konu duruma ait tutanak mutlaka malzemeyi teslim alan personel tarafından taşıyıcı firma personeline imzalatılacaktır. Taşıma uyuşmazlık raporları, malzemenin teslim alınmasını takip eden 2 (iki) iş günü içinde düzenlenmeli, imzalı tutanak, dağıtım belgeleri ve fotoğrafları ile birlikte gönderilmelidir. (9) Fatura uyuşmazlıkları (Fiyat uyuşmazlığı, çift faturalandırma vb.) için zaman limiti faturanın alındığı tarihten itibaren 3 (üç) aydır. (10) Orijinal ambalajında olup fiziki hasar, kusur veya noksanlığı tespit edilemeyen malzeme için sadece fiziki kontrol (üzerindeki kayıtlar, raf ömrü, ambalaj sağlamlığı ve miktar) yapılır ve Sandık/Ambalaj Açma Tutanağı (EK-S LAHİKA-5) ve Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu Kontrol Raporu (EK-S LAHİKA-6) ile kayıt altına alınır. Fiziki sayım ve fiziki kontrol sonucu tespit edilen uyuşmazlıklar, uyuşmazlığın nedenine göre NSPA Uyuşmazlık Raporlarından uygun olanı düzenlenerek ilgili tedarik birimine gönderilir ve uyuşmazlık kapatılıncaya kadar tesellüm birimlerince muhafaza edilir. (a) Belirtilen miktardan eksik malzeme gelmesi durumunda; (I) Tesellüm birimi tarafından Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu (EK-S LAHİKA-6) ile Sandık/Ambalaj Açma Tutanağı (EK-S LAHİKA-5) ve NSPA Uyuşmazlık Raporu (EK-S LAHİKA-8) düzenlenir. (II) Malzeme üzerinde gelen tüm formlar “Uyuşmazlık Raporu”na eklenerek ilgili tedarik birimine gönderilir ve uyuşmazlık kapatılıncaya kadar tesellüm birimlerince muhafaza edilir. (III) Uymazlığa konu malzemelerin ağırlıkları, ambalajlı ve ambalajsız olarak fotoğraflanır ve kayıt altına alınarak uyuşmazlık raporuna eklenir. (IV) Malzeme uyuşmazlık deposunda irad edilmeden bekletilir ve Tedarik makamı tarafından iletilen NSPA uyuşmazlık cevabına göre ikmal işlemlerine devam edilir. (b) Belirtilen miktardan fazla malzeme gelmesi durumunda; (I) Tesellüm birimi tarafından Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu (EK-S LAHİKA-6) ile Sandık/Ambalaj Açma Tutanağı (EK-S LAHİKA-5) ve NSPA Uyuşmazlık Raporu (EK-S LAHİKA-8) düzenlenir. (II) Malzeme üzerinde gelen tüm formlar NSPA Uyuşmazlık Raporuna (EK-S LAHİKA-8) eklenerek ilgili tedarik birimine gönderilir ve uyuşmazlık kapatılıncaya kadar tesellüm birimlerince muhafaza edilir. (III) İstek miktarı irad edilirken fazla olan miktar uyuşmazlık sonuçlanana kadar uyuşmazlık deposunda bekletilir. Uyuşmazlığın sonucuna göre fazla olan miktar iade veya irad edilir. (c) Paketleme/ambalajlamada bir hasarın söz konusu olması halinde; (I) Ambalaj açılmadan evvel fotoğraf/videosu çekilir. (II) Ambalaj açılarak hasar tespiti yapılır. Malzemede herhangi bir hasar mevcut değil ise doküman no, NSN bilgisi ile birlikte fotoğraf/video ve durum tedarik makamına bildirilir ve malzeme irada alınır. (III) Malzemede hasar söz konusu ise malzemenin de fotoğraf/videosu çekilir. (IV) Tesellüm birimi tarafından Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu (EK-S LAHİKA-6) ile Sandık/Ambalaj Açma Tutanağı (EK-S LAHİKA-5) ve NSPA Uyuşmazlık Raporu (EK-S LAHİKA-8) düzenlenir. - 162 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (V) Mevcut belgeler ve çekilen fotoğraf/videosu NSPA Uyuşmazlık Raporu (EK-S LAHİKA-8) eklenerek ilgili tedarik makamına gönderilir. (VI) Malzeme uyuşmazlık sonuçlanıncaya kadar uyuşmazlık deposunda bekletilir. (ç) Belirtilen malzemeden farklı malzeme gelmesi durumunda; (I) Tesellüm birimi tarafından Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu (EK-S LAHİKA-6) ile Sandık/Ambalaj Açma Tutanağı (EK-S LAHİKA-5) ve NSPA Uyuşmazlık Raporu (EK-S LAHİKA-8) düzenlenir. Malzemenin fotoğraf/videosu çekilir. (II) Malzeme üzerinde gelen tüm formlar NSPA Uyuşmazlık Raporu (EK-S LAHİKA-8)’na eklenerek ilgili tedarik birimine gönderilir ve uyuşmazlık kapatılıncaya kadar tesellüm birimlerince muhafaza edilir. (III) Malzeme uyuşmazlık sonuçlanıncaya kadar uyuşmazlık deposunda bekletilir. (d) Fonksiyon, performans testinin veya muayenesinin olumsuz neticelenmesi durumunda, NSPA Uyuşmazlık Raporu (EK-S LAHİKA-8) hazırlanır. Hazırlanacak uyuşmazlık raporlarında yer alan fotoğraf, video görüntüsü, test raporu gibi belgelere ilave olarak uygulanan test usulü, kullanılan ekipman ve ekipmanın kalibrasyon bilgileri (gerekiyorsa) ile referans alınan teknik bilgi paketi de belirtilir. (11) NSPA’nın satış sözleşmesi imzaladığı tedarikçi firmanın, uyuşmazlık konusundaki hata düzeltici çalışma malzemeleri ve işçilik giderlerini karşılama konusunda rıza göstermesi durumunda, Ana Bakım Merkezleri, Bakım Merkezleri, Hava İkmal Merkezleri ve Tersane imkânları ile uyuşmazlık konusu giderilebilir. (12) Uyuşmazlık raporları Türkçe ve İngilizce olarak tanzim edilmeli ve uyuşmazlık gerekçeleri açık, anlaşılır ve detaylı olarak açıklanmalıdır. Uyuşmazlık raporlarının NSPA’nın malzemeyi teslim aldığı ya da sözleşmesinde belirtilen teslim yerine teslim edildiği tarihten itibaren 6 aylık süre içerisinde gönderilmesi gerekmektedir. Bu nedenle malzemeler bekletilmeden sevk edilecek, tesellüm birimlerine ulaşan malzemelerin fiziki sayım ve kontrolleri ivedilikle yapılacak ve varsa uyuşmazlık bu süre zarfında NSPA’ya bildirilecektir. (13) Uyuşmazlıkların en kısa sürede ve TSK zarara uğramadan çözülebilmesi ve uyuşmazlığın maddi delillere dayandırılabilmesi maksadıyla, tanzim edilecek uyuşmazlık raporları, sandık açma safhasından itibaren görüntü, fotoğraf, katalog fotokopileri ve gerekirse çizimlerle desteklenerek hazırlanacaktır. (14) NSPA Uyuşmazlık Yönetimi Yönergesinde (Discrepancy Management) belirtilen tutarın (2015 yılında 250 Avro’dur) altındaki malzemeler için uyuşmazlık raporu tanzim edilmez. Hizmet alımlarında ise bu eşik değer ilgili programlar için ayrıca belirlenmektedir. Uyuşmazlığın mevcut olduğu ancak tutarı limitin altında olduğu için uyuşmazlık raporu tanzim edilemeyen malzemeler için Uyuşmazlık Kabul Onayı hazırlanır ve bu onay mahsup aşamasında sarf belgesi olarak kullanılır. Örnek Uyuşmazlık Kabul Onayı EKS LAHİKA-15 ’tedir. (15) Ayrıca, uyuşmazlık sürecinde NSPA mevzuatı gereği nihai kararın ilgili NSPA birimi tarafından verilmesi nedeniyle, “NSPA Uyuşmazlık Raporu” ile iletilen uyuşmazlığın reddedilmesi halinde de Uyuşmazlık Kabul Onayı hazırlanır, Uyuşmazlık Raporu ve tedarik makamınca harcama yetkilisinin onayının alınmasını müteakip bu onay mahsup evrakı olarak kullanılır. (16) NSPA vasıtasıyla Deniz Lojistik Destek İşletme Usulleri (NLSP OP-LB) kapsamında tedarik edilecek hizmet ve malzeme tedarikinde oluşan uyuşmazlıklarda, hizmet veya malzeme kabul edilmez, gerekçesi ilgili NSPA alt yüklenicisine bildirilerek uygun hizmet/malzemenin getirilmesi veya iptali talep edilir. Malzeme/hizmetin getirilmemesi veya eksik/fazla faturalandırılması sonucu oluşacak uyuşmazlıklara yürürlükteki Deniz Lojistik Destek İşletme Usulleri (Naval Logistic Support Operation Procedures) dokümanında yer alan esaslara göre işlem yapılır. e Garanti İşlemleri: (1) Garanti süresi tedarik edilecek malzemenin cinsi ve malzemeyi yöneten ortaklığın genel politikasına göre belirlenen süreler kadar belirlenmektedir. İhtiyaç makamları tarafından belli malzemeler için aranan en az garanti süresi NSPA’ya bildirilerek tedarikin bu kapsamda gerçekleştirilmesi istenebilir. İstenen garanti süresinin gereğinden uzun olmasının malzemenin fiyatını ve tedarik edilebilirliğini etkileyeceği dikkate alınmalıdır. (2) İstek bildirilirken garanti şartı bildirilmese dahi NSPA tarafından kullanılan sözleşmelerde özel durumlar hariç (yüklencinin NSPA’nın garanti şartlarını kabul etmemesi ve bunun NSPA tarafından ülkeye sorulduktan sonra kontrat işlemlerine devam edilmesi, vb.) standart garanti şartları yer almaktadır. Garanti süresi, firmalar tarafından ticari olarak verilen süre veya varsa ihtiyaç sahibi tarafından istenen şartlar kapsamında sözleşmelerde belirtilmektedir. Garanti süresi için özel bir düzenleme yapılmadıysa, NSPA’nın firma ile yaptığı sözleşme esastır. Bu süre genel olarak malzemenin NSPA’ya teslim edildiği tarihte başlar. f NSPA Alımlarında Malî Mutabakat ve NSPA Faturalarına Yapılacak İşlemler; (1) NSPA’ya aktarılan kaynakların kontrolü, kaynakların muhafaza edildiği müşteri kodlarının doğruluğu, projeler için transfer edilen avansların artıkları ve eksik bakiyelerin tespiti maksadıyla NSPA - 163 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI yetkilileri ile yılda en az bir kez toplantı yapılarak mutabakat sağlanır. Mahsup işlemlerindeki muhtemel sorunları en aza indirmek amacıyla, NSPA ile yapılacak mutabakat toplantıları için ilgili tahakkuk birimi ile koordine edilir ve gerektiğinde mutabakat toplantılarına tahakkuk birimi personeli de görevlendirilir. (2) NSPA ile yürütülen tedarik faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan mali işlemlerin takibi her kademedeki personelin (TİHB, ihtiyaç makamı, tedarik makamı, bütçe makamı.) görevidir ve denetimi, irtibat subayları ve tedarik faaliyetini yürüten makamlar ile birlikte gerekirse Mali Mutabakat toplantıları icra edilerek yürütür. NSPA’dan tedarik edilen malzeme ve hizmet karşılığı düzenlenen faturalar NSPA Finans Bölümü tarafından gönderilir. Bu kapsamda faturalama işlemleri için genel hususlar müteakip maddelerdeki gibidir: (a) NSPA Maliye Bölümünce Yapılan işler: (I) Firmalardan, ülkelerden veya askerî kaynaklardan gönderilen faturaları alır, ait olduğu NSPA Program veya Bölümlerine göre sınıflandırır, sözleşme ile karşılaştırır ve ilgi Program veya bölüme yollar. (II) Program veya Bölümlerden iade edilen onaylanmış orijinal fatura ve eklerini alır. (III) NSPA ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki proje ve sözleşmeleri dikkate alarak, NSPA İşletme ve İdari Bütçelerine göre ve her Müşteri Hesap Numarası (Customer Account) için ayrı ayrı fatura hazırlar. (IV) Kontrol edilerek onaylanmak üzere Türkiye'ye gönderilecek faturaları, zamanında ve periyodik olarak NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığına gönderir. (b) NSPA Program ve Bölümlerince Yapılan İşler: (I) Firmalardan, ülkelerden veya askerî kaynaklardan NSPA Maliye Kısmına gönderilen ve bu Bölümde kontrol edilen faturalardan kendisine ait olanları alır. (II) Malzemenin sözleşmede belirtilen sevk noktasına sevk edildiğine dair firmadan sevk bilgilerini (proof of shipment) alır. (III) Orijinal faturaları NSN, parça numarası, miktar, birim fiyat, malzeme durumu, teslim noktası, teslim süresi, ulaştırma, kalite kontrol ve garanti yönünden sözleşme ile karşılaştırır. (IV) Sözleşmeye uymayan durumlarda ilgili firmanın taahhütlerini yerine getirmesini sağlar. (V) Sözleşmeye uygun olarak tamamlanmış malzemeler ve hizmetler için NSPA faturalarının hazırlanması ve onaylanmasına esas olacak bütün bilgileri ekler ve orijinal faturayı onaylar. (VI) Onaylanmış ve ekleri tamamlanmış orijinal faturayı, NSPA faturasının hazırlanmasına esas olmak üzere maliye bölümüne yollar. (c) NSPA Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı'nın görevleri: (I) Malzeme Faturaları: (aa) Fatura ve eklerindeki bilgilerin birbirine uyup uymadığını kontrol eder. (bb) NSPA’dan sevk edilmiş malzemelere ait fatura ekinde belirtilen sevkiyat numarasının manifestoda olup olmadığını kontrol eder. (cc) Fatura ekindeki bütün kalemlerin kontrolü bitince, faturaların kontrol edildiğini belirten bir yazı ekinde orijinal faturalar ve ekleri ilgili makama gönderir. (II) Ulaştırma Faturaları: (aa) NSPA araçları ile yapılan taşımalar: 1Türkiye'ye sevk edilecek malzemelerin NSPA araçları ile yükleme noktasına kadar taşınması için NSPA Ulaştırma El Kitabına (NSPA Transportation Handbook) göre iki suret Malzeme Sevk Talep Formu (MTR-NSC 683) hazırlar. 2Form 683'ü NSPA Ulaştırma ve Depolama Bölümüne (LS) verir. 3Ulaştırma faturalarının Kuvvetlere göre fatura edilebilmesi için taşınan malzemenin manifesto numarası, ait olduğu Kuvvetin ulaştırma hesap kodunu (TAC Transportation Accounting Code) ve ağırlıklarını manifestolardan çıkararak Malzeme Sevk Talep Formu ile NSPA Gönderme Kısmına bildirir. 4Yükleme Özetine istinaden NSPA Ulaştırma Bölümü tarafından, sevk edilen malzemelerin ağırlıklarına göre kuvvetler bazında dağılımı yapılarak her bir kuvvet için taşıma faturası hazırlanır. 5Faturalarda belirtilen referanslar, Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı tarafından manifesto ve MTR bilgileri ile karşılaştırılarak faturaların kontrolü yapılır. - 164 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 6Fatura ve eklerinin kontrolü bitince, her bir fatura için üç nüsha Hizmet Kabul Onayı hazırlanarak iki nüshası orijinal fatura ve ekleri ile birlikte ilgili makama gönderilir, diğer sureti TİHB tarafından dosyalanır. (bb) NSPA Sevkiyat Acenteleri (Freight Forwarder) aracılığı ile yapılan taşımalar. 1NSPA Sevkiyat Acenteleri ile (Kara yolu, demir yolu, deniz yolu ve ticari hava yolları) yapılan taşımalara ait NSPA faturaları ekleri ile birlikte Maliye Bölümünden alır. 2NSPA faturasının ekinde sevkiyat acentesinin orijinal faturasının (Ticari hava yolu için AWB - Airway Bill) fotokopisinin olup olmadığını kontrol eder. 3Sevkiyat Acentesinin faturasının fotokopisi üzerinde NSPA kontrat numarası, doküman numarası, miktar, ağırlık, hacim, manifesto numarası gibi bilgilerin olup olmadığını araştırır. 4Taşınan malzemenin ilgili Kuvvete ait olup olmadığını kontrol eder. 5Orijinal fatura ve eklerini ilgili makama gönderir. (III) Bakım Onarım Faturaları: (aa) NSPA’daki bir ortaklığa dâhil olan sistemlerin NSPA atölyelerinde yapılan veya ticari firmalara yaptırılan bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetleri için hazırlanan faturaları ekleri ile birlikte maliye bölümünden alır. (bb) Fatura ekinde doküman numarası, NSN, parça numarası, miktar, sevkiyat numarası (delivery note) ve seri numarası gibi bilgilerin bulunmasını kontrol eder. (cc) Fatura ekinde belirtilen sevkiyat numarasının manifestoda olup olmadığını kontrol eder. (çç) Fatura ekindeki bütün kalemlerin kontrolü bitince, fatura faturaların kontrol edildiğini belirten bir yazı ekinde orijinal faturalar ve ekleri ilgili makama gönderilir Tedarik makamlarınca fatura işlemlerinde karşılaştığı sorunlarda; İlgili tedarik birimlerince, faturaların kontrolü kapsamında yukarıda belirtilen hususlara ilişkin bir sorun olduğu belirlenmesi durumunda, verilecek olan talimat kapsamında Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı tarafından NSPA maliye bölümü, Program bölüm ve branşları ile NSPA arasında yapılan koordine sonunda kurularak mali mutabakat sağlanmaya çalışılır. (ç) Tedarik makamlarınca Yapılacak İşler: İlgili tedarik birimi tarafından; İstek doküman numarası ve NSN/parça numarası kontrolü, sözleşme numarası, sevk edilen miktar, parça adedi kontrolü (İlgili irad merkezinin yapacağı ilk muayene ve sayımı müteakip) birim fiyatı ve tutarının kontrolü yapılır. Fiyat Onay bilgileri ile fatura bilgileri arasında fark var ise NSPA’nın ilgili birimiyle mutabakat sağlanır (d) Fatura kontrolünde karşılaşılan sorunlarda koordine edilen NSPA bölümleri: (I) Malzeme faturalarının kontrolü ve onaylanmasında karşılaşılan sorunlar ve gereken ilave bilgilerle ilgili program, bölüm veya branşlarla, (II) Ulaştırma faturalarının kontrolü ve onaylanmasında karşılaşılan sorunlar Ulaştırma ve Depolama Bölümü ve ilgili program, bölüm veya branşlarla, (III) NSPA atölyelerinde yapılan bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetlerine ait faturaların kontrolü ve onaylanmasında karşılaşılan sorunlar ilgili program, bölüm veya branşlarla, (IV) NSPA aracılığı ile ticari firmalara yaptırılan bakım, onarım ve kalibrasyon hizmetlerine ait faturaların kontrolü ve onaylanmasında karşılaşılan sorunlarda NSPA bakım, satın alma branşı ile yapılan koordine sonucu giderilir. (3) Herhangi bir uyuşmazlık raporunun (DR-Discrepancy Report NSPA Form 672, NSPA Form 776) ülke lehine sonuçlanması veya fazla bir ödemenin yapılmış olduğu tespit edildiğinde, NSPA maliye bölümü tarafından ülkeye kredi notu (Credit Note) verilir. Aynen fatura şeklinde hazırlanan fakat ekleri bulunmayan kredi notu üzerinde, hangi fazla ödeme veya fatura karşılığı olduğu ve sağ üst köşesinde kredi notu ibaresi maliye bölümü tarafından belirtilir. g. Mahsup Süreci ve Mahsuba Esas Belgeler (1) NSPA Giderlerinin Kesin Ödemelerinin (Mahsubunun) Yapılması; NSPA Giderleri bu yönergenin 116a maddesinde açıklanmış olup NSPA İşletme bütçesinin özel giderler bölümünde yer alan ve tedarik edilen mal ve hizmet bedelini kapsayan, sadece istek sahibini ilgilendiren giderlerdir. Bu giderler için yapılan ön ödemelerin kesin ödenmesinde (mahsubunda) aşağıda sayılan belgeler kullanılır: (a) Gider için yapılmış ön ödemeye ait harcama talimatı/onay belgesi, (b) Gider ile ilgili yürürlükteki NSPA mevzuatında belirtilen “Destek Ortaklık Anlaşması” veya dengi NSPA dokümanı (Lojistik Destek Anlaşması, NSPA Program Direktifi, vb.), -164 (A) TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (c) Onay belgesinde veya alıma onay veren dengi belgede fiyat kabulüne ilişkin özel bir husus yer almadıysa NSPA tarafından teklif edilen veya NSPA tarafından elektronik/katalog ortamında kullanıcılara sunulan fiyatların kabul edildiğini gösteren harcama yetkilisi onayı, (örneği EK-S LAHİKA-13 ve 14’te bulunan formlar.) (varsa) (ç) Fatura veya fatura yerine geçen belge (Çağrı mektubu vb.), (d) EK’inde NSPA Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu (EK-S LAHİKA-6) olan Taşınır Mal İşlem Belgesi ve/veya NSPA Hizmet Kabul Onayı (EK-S LAHİKA-7), (e) Uyuşmazlık durumu var ise Harcama Yetkilisi onaylı Uyuşmazlık Kabul Onayı (EKS LAHİKA-15), malzeme uyuşmazlıklarında NSPA Sandık/Ambalaj Açma Tutanağı (EK-S LAHİKA-5), NSPA Fiziki Sayım ve Fiziki Kontrol Tespit Raporu (EK-S LAHİKA-6), düzenlendiği durumda NSPA Uyuşmazlık Raporu, (f) Nihai mahsupta varsa açılan avansın artan bölümünün hazine hesabına iade edildiğini gösteren banka dekontu, (g) Tedarik makamlarınca teslimat sürecine ilişkin mevcut belgeler üzerinde gerekli incelemeler yapıldıktan sonra, malzeme tesliminde NSPA tarafından gecikme cezası uygulandığı durumlarda, bu gecikme cezasının tahsil edildiğine dekont. (2) NSPA masraflarının kesin ödemelerinin/mahsubunun yapılması; NSPA masrafları bu yönergenin 116a maddesinde açıklanmış olup, NSPA İdari bütçesi ile işletme bütçesinin genel giderlerini oluşturan, NSPA ve ilgili projenin/ortaklığın faaliyetleri ile ilgili olan ve belirlenmiş masraf paylaşım kurallarına göre tüm üyelere fatura edilen giderlerdir. Bu giderler için yapılan ön ödemelerin kesin ödenmesinde (mahsubunda) aşağıda sayılan belgeler kullanılır: (a) Masraf için yapılmış ön ödemeye ait harcama talimatı/onay belgesi, (b) Masraf ile ilgili yürürlükteki NSPA mevzuatında belirtilen “Destek Ortaklık Anlaşması” veya dengi NSPA dokümanı (Lojistik Destek Anlaşması, NSPA Program Direktifi, vb.), (c) Fatura veya fatura yerine geçen belge (Çağrı mektubu vb.), (ç) NSPA Masraf Kabul Onayı (EK-S LAHİKA-10), (d) Nihai mahsupta varsa açılan avansın artan bölümünün hazine hesabına iade edildiğini gösteren banka dekontu. (3) Aşağıda belirtilen durumlar hariç NSPA Masraf Kabul Onayları ile NSPA Hizmet Kabul Onayları ihtiyaç makamları tarafından hazırlanıp onaylanır ve mahsup işlemlerinin yaptırılması için tedarik makamına gönderilir. (a) Bir malzemenin NSPA depolarından hava alanı veya limana kadar yapılan taşıma ve yükleme işlemi ile ilgili NSPA Hizmet Kabul Onayları NSPA TİHB lığı tarafından hazırlanıp onaylanacaktır. (b) Bir malzemenin yüklenici tesislerinden NSPA deposunun Türkiye’ye ayrılmış bölümüne ( TULO Bay) veya doğrudan Türkiye’deki teslim yerine veya NSPA deposundan Türkiye’deki teslim yerine NSPA sorumluluğunda yapılan ve (3)(a) maddesinde belirtilen taşımalar hariç tüm taşımalara ait NSPA Hizmet Kabul Onayları tedarik makamı tarafından hazırlanır ve onaylanır. (c) Onarım, test, modifikasyon vb. işlem gördükten (exchange malzemeler dâhil) sonra Türkiye’ye sevk edilen ve harcama yetkilisi onayında iradları öncesi ayrıca muayenesi/fonksiyon testi yapılması istenen malzemeler için görevlendirilen Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlıkları tarafından, ayrıca muayene/fonksiyon testinin yapılacağının belirtilmediği durumlarda ise fiziki kontrol ve ilgili belgelerin kontrolü yapılarak Taşınır Mal Saymanlıkları tarafından NSPA Hizmet Kabul Onayı düzenlenir ve onaylanır. (ç) Malzeme temin fiyatı ile ulaştırma vb. gider ve masraflar ücretlerinin birlikte faturalandırılması ve program/ortaklık uygulamasında bunların ayrılmasının mümkün olmadığı durumlarda toplam fatura tutarı kadar Taşınır Mal İşlem Belgesi düzenlenerek mahsup işlemi yapılır. (4) Mahsup işlemleri açılan avans için kısmi olarak yapılabileceği gibi aynı proje için açılan avanslar bir arada da mahsuba gönderilebilir. (5) Kuvvet Komutanlıkları yukarıdaki belgelerden kendi ikmal sistemlerinden standart olarak aldıkları belgeleri kullanabilirler. (6) Diğer giderlerin mahsubu: Ortaklıklar dışında temin edilen NMCRL, NADB gibi elektronik tabanlı hizmetlerin mahsubunda sadece harcama yetkilisi imzalı onay belgesi ile ihtiyaç makamı tarafından hazırlanan Hizmet Kabul Onayı kullanılır. ğ. Yurtdışında NSPA’dan İstifade Eden Unsurlar: NSPA’dan istifadesine müsaade edilen yurtdışındaki unsurlar, kullandıkları ödeneğe bakılmaksızın, kendi özelliklerini (görev, konum, sevkiyat vasıtaları, aciliyet vb.) dikkate alarak bu bölümde yer alan hususlar paralelinde uygulama yapmaya yetkilidir. h. Bu yönerge kapsamında yer alan MSB ile MSB’ce yetki verilen TSK’nın tedarikle ilgili birimleri ile, bunların dışında yer alan MSB bağlıları (SSM, Harita Genel Komutanlığı) ile bağlı kurum ve kuruluşları (ANT Başkanlığı, MKE Kurumu) ve TSK bağlıları Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından ortak kullanılan NSPA programlarında programların kullanımına yönelik ülke görüşlerinin oluşturulmasında etkin koordinasyon sağlan -164-(B) TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ı. Türk İrtibat Heyeti Başkanlığı tarafından; ihtiyaç sahibi makamlar tarafından yürütülen projelerin kaynak durumları ve gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik Üç Aylık Faaliyet ve Mali Durum Raporu ilgili makamlara gönderilir. Raporlarda belirtilen konular ve projelerin öncesi kısaca açıklanır, son bir aylık devre içinde meydana gelen gelişmeler ifade edilir, konuların açık ve anlaşılır şekilde izahı yapılarak değerlendirilir, sonuç ve öneriler bölümünde problem sahaları vurgulanarak hal tarzları belirlenir. Ayrıca ihtiyaç sahibi makamın talep etmesi halinde ve talep ettiği periyotlarda lojistik alanda tamamlanan, devam eden, planlanan projeler, potansiyel risk sahaları ve alınan/alınacak önlemler ile sevk bekleyen ve sevk edilen malzemelere ait istatistikî veriler (ağırlık, hacim, kalem sayısı, sevk şekli, vb.) ilgili makamlara rapor halinde gönderilir. NSPA’da çalışan sivil personelin görev yaptığı kadro ve güncel isim listesi, her yıl Kasım ayı içerisinde Gnkur.Per.Bşk.lığına gönderilir. 117. NCIA (NATO Communications and Information Agency - NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı) ALIMLARI a. Tanımlar: NATO Muhabere ve Bilgi Organizasyonu (NCIO): NATO Muhabere ve Bilgi Organizasyonu (NATO Communications and Information Organization - NSPO), NATO’nun en yüksek karar organı olan Kuzey Atlantik Konseyine bağlıdır. Tüm NATO üyesi ülkeler NCIO üyesidir. Teşkilatın yıllık faaliyetleri NATO Genel Sekreteri tarafından Kuzey Atlantik Konseyine sunulur. NCIO Tüzüğü (Charter) uyarınca NSPO, NATO’nun sahip olduğu uluslararası hukuk kişiliğini NATO ile paylaşmaktadır. Görevi, Kuzey Atlantik Konseyi (NAC) tarafından belirlenen ilkelere göre barış, kriz ve savaş zamanında üye ülkelere ve diğer NATO organlarına eltkili bir şekilde Danışmanlık, Komuta ve Kontrol (C3 - Consultation, Command and Control) yetenekleri sağlamak ve en az maliyetle birbirleri ile uyumlu çalışabilen güvenli bilgi sistem hizmetleri vermektir. NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NCIA): NATO Muhabere ve Bilgi Ajansı (NATO Communications and Information Agency - NCIA) NCIO’nun yürütme organıdır. NCIA, NATO’nun temel muhabere ve bilgi sistem desteğini sağlayan ajanstır. Genel olarak, müttefikleri birbirine bağlama, network savunma, kritik danışmanlık, komuta ve kontrol (C3 Consultation,Command and Control) yetenekleri sağlamak, ikili ve çok uluslu projelerle ve en az maliyetle komuta, kontrol, bilgi, bilgisayar, istihbarat, gözetleme ve keşif (C4ISR) alanında birbirleri ile uyumlu çalışabilen güvenli ve maliyet etkin yetenekler geliştirmektir. NCIO Ajans Denetim Kurulu [(NCIO ADK) (NCIO Agency Supervisory Board-NCIO ASB)]: NCIO ADK, NATO üyesi ülkelerin temsilcilerinden oluşur ve NCIO’nun temel karar organıdır. Türkiye NCIO ADK’da, Dışişleri Bakanlığınca atanan bir temsilci tarafından temsil edilmektedir. İhtiyaç Sahibi Makam: MSB.lığı için bağlıları ve Kuvvet Komutanlıkları, Kuv.K.lıkları için ise ihtiyacı belirleyerek tedarik makamına gönderen birimlerdir. Tedarik Makamı: Kadro ve kuruluş olarak MSB.lığı ve Kuv.K.lıklarında NCIA ile tedarik faaliyetini doğrudan yürütmekle görevlendirilmiş birimlerdir. Koordinatör Makam: NCIA’da üyesi bulunduğumuz ortaklıklarda Türkiye’yi temsil etmekle Gnkur Bşk.lığı tarafından görevlendirilen ihtiyaç makamıdır. b. Esaslar: NCIA, NATO’nun bir alt teşkilatı olan NCIO’nun icra teşkilatı olarak üye ülkelerin ortak ve münferit ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla 01 Temmuz 2012 tarihinde NATO Ajanslarının yeniden yapılandırılması kapsamında NATO Consultation, Command and Control Agency (NC3A), NATO ACCS Management Agency (NACMA), NATO Communication and Information System Services Agency (NCSA) ve ALTBMD program ofisleri ile NATO HQ ICTM birimlerinin birleşmesi ile kurulmuştur. Ajans 24/7 esasına göre hizmet sağlamakta, sağlanan hizmetlerin % 80’i firmalar ile yapılan kontratlar kapsamında gerçekleşmektedir. NATO Ajanslarının yeniden yapılandırılması kapsamında daha önce NSPA içinde faaliyetini sürdüren Gemi Sahil Gemi Muhabere Sistemi Destek Ortaklığı (Ship Shore Ship Buffer Support Partnership) ve Kontrol İhbar Merkezi Sistem Arayüzü Destek Ortaklığı (Control and Reporting Center Interface Support Conference - CSI SC) 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren NCIA’ya aktarılmıştır. Her iki ortaklığa ait Mutabakat Muhtıraları (Memorandum of Understandigs) Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmıştır. NCIO tüzüğünde (Charter), NCIO tarafından onaylanan direktif, yönerge ve mevzuatında veya onaylanmış Mutabakat Muhtıralarında aksi belirtilmediği sürece NCIA’dan yapılan tedariklerde, ulaştırma, sigorta, muayene ve tesellüm, uyuşmazlık, bütçeleme ve kaynak aktarma, garanti hususları ile kesin ödeme (mahsup) için yapılacak işlemler bu yönergenin 115 ve 116 ncı maddesinde belirtilen usul ve esaslara göre yapılacaktır. -164-(C) TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI YEDİNCİ KISIM İKİNCİ BÖLÜM FMS ALIMLARI -165 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-7 YEDİNCİ KISIM İKİNCİ BÖLÜM FMS ALIMLARI 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, hükümleri çerçevesinde, Yabancı Askerî Satışlar (FMS) usul ve yöntemleri kullanılarak, bu Yönerge kapsamında alınacak malzeme ve hizmetlerde uygulanacak usul ve esaslar. 118. GENEL : FMS, ABD tarafından uygulanan ve dost yabancı ülkelere askerî malzeme ve hizmet transferine olanak sağlayan ABD Güvenlik Yardımı kapsamına giren programlardan birisidir. Bahse konu programlar kapsamına göre ABD Savunma ve ABD Dışişleri Bakanlıkları tarafından yürütülmektedir. FMS programının yürütülmesi sorumluluğu ABD Savunma Bakanlığında bulunmaktadır. ABD Savunma Bakanlığı kontrolündeki programların yürütülmesi görevi Savunma Güvenlik İşbirliği Teşkilatı (Defence Security Cooperation Agency – (DSCA))’na verilmiştir. Anılan programların ABD ilgili bakanlığı tarafından uygulanabilmesi için Yabancı Yardım Kanunu (Foreign Assistance Act (FAA)), Silah İhraç Kontrol Kanunu (Arms Export Control Act (AECA)) ve yıllık Bütçe Kanununa (ABD Millî Bütçesinden para tahsisatını gerektiren programlar için) dayandırılması gerekmektedir. FMS, kısaca ABD menşeli savunma malzemeleri ve hizmetlerin belirli ülke ve uluslararası kuruluşlara satışına olanak sağlayan bir programdır. Bu kapsamda yapılacak satışlar doğrudan ABD mevcut stok veya kaynaklarından yapılabileceği gibi, ilgili ülke/kuruluş adına gerçekleştirilecek tedarik faaliyetini müteakiben de yapılabilmektedir. FMS kapsamında malzeme/hizmet tedarik edilebilmesi için ABD hükümeti tarafından FMS mevzuatına göre hazırlanan LOA (Letter of Offer and Acceptance) adı verilen dokümanın iki ülke temsilcileri tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu doküman FMS Alım Dosyası, FMS Sözleşmesi, FMS Case olarak da tanımlanmaktadır. FMS kapsamında gerçekleştirilen alımlarda fiyat üzerinde görüşme müteakip maddelerde belirtildiği şekilde gerçekleştirilmektedir. İhtiyaç sahibi ülke/kuruluş tarafından ihtiyacın ABD tarafına aktarılması sırasında özel bir talep yapılması ve bu talebin ABD Savunma Bakanlığı tarafından kabul edilmesi durumu haricinde, alıcı adına gerçekleştirilecek tedarik faaliyetinin tüm safhaları ve uygulanan yöntemler ABD’nin kendi ihtiyacının karşılanması durumunda takip edilecek safhalar ve yöntemler ile aynıdır. Ayrıca talep edilmediği sürece; alıcı, malzeme/ihtiyacın tedarik edileceği firma/firmaların ABD’nin kendi ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yürütülen tedarik faaliyetlerinde kullanılan temel esaslar kullanılarak belirleneceğini kabul eder. Bu nedenle, FMS tedarik yöntemi kullanıldığı zaman alımın sonuçlandırılması maksadıyla yapılacak fiyat görüşmelerinin adımıza ABD ilgili birimi tarafından yapılacağı farz ve kabul edilmektedir. FMS programı kapsamında gerçekleştirilen mal ve hizmet alımları; temel olarak Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (Defense Security Cooperation Agency – DSCA) tarafından yayımlanan Güvenlik Yardımı Yönetim Kılavuzu (Security Assistance Management Manual – SAMM’da belirtilen esas ve usuller ile LOA’larda yer alan şartlar çerçevesinde gerçekleştirilir. Değişiklik-7 -167 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ABD tarafından yürütülen tüm güvenlik yardımları Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından yayımlanan Güvenlik Yardımı Yönetim Kılavuzu (Security Assistance Management Manual – SAMM (DoD 5105.38-M))’na istinaden gerçekleştirilmektedir. Silah, araç ve gereçlerinin modern teknik gelişmelere uygun şekilde yenileştirilmesi ve TSK’nın Stratejik Hedef Planının gerçekleşmesi için, Millî Savunma Bakanlığı, ilgili Kuvvet Komutanlıkları ve Vaşington Silâhlı Kuvvetler Ataşeliği aracılığıyla FMS usul ve yöntemleri kullanılarak ABD’den yapılacak tedarik hizmetleriyle ilgili esaslar aşağıda açıklandığı şekilde uygulanır. a. Projeler, ihtiyaç makamları tarafından TSK Planlama, Programlama ve Bütçeleme Sistemi (PPBS) Yönergesi kapsamında yayımlanan SHP/OYTEP’e göre planlanır. b. FMS ALIMLARINDA UYGULANAN TEDARİK ŞEKİLLERİ : (1) KAYNAĞINA GÖRE; (a) Geri Ödemeli FMS Kredisi, (b) Geri Ödemesiz FMS Kredisi, (c) Millî Bütçe kaynaklı FMS alımları, (ç) Savunma Sanayii Destekleme Fonu üzerinden yapılan FMS alımları, (d) Hibe kaynaklı Askerî Yardım Programı, (e) Türk Savunma Fonu üzerinden yapılan FMS alımları. (2) YÖNTEMİNE GÖRE; (a) FMS Askerî, (b) FMS Ticari. (3) YÖNETİM ŞEKLİNE GÖRE; (a) Kapsamı önceden kalem bazında detaylandırılmış (Defined Order), (b) Maksadı belirli ancak kalem bazında detaylandırılamayan ve çıkacak ihtiyaca göre sipariş edilen (Blanket Order), (c) İdame-İşletme desteği kapsamında ABD'de stok seviyesi oluşturmak üzere açılan Lojistik İkmal/Tedarik Anlaşması (CLSSA-Cooperative Logistics Supply Support Arrangement) şeklinde sınıflandırılır. Ayrıca kullanılan işletim yazılımına (STARS, MISIL, DAMES, SAMIS, vb.), ABD içi yöneticisine (NAVSEA, NAVSUP, SPAWAR, DLA, vb.), kapsamına (eğitim, onarım, teknik destek vb.), ve sistem paylaşım felsefesine (Cooperative Logistics Support Supply Arrangement (CLSSA)) paralel olarak ortaya çıkan uygulamalar ilgili ABD resmî dokümanlarında tanımlanmıştır. Bu uygulama farklılıkları ve bunlar üzerinde ilgili ABD makamlarınca yapılabilecek yenilemelere kullanıcı ülkelerin uyum göstermesi gerekmektedir. -168 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-7 c. FMS kanalı ile alım yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa tedarik şeklinin belirlenmesi aşağıdaki faktörler göz önüne alınarak gerçekleştirilir. (1) FMS, ABD Devlet kurumlarının mülkiyetindeki veya ABD Devletinin kontrolünü sürdürdüğü ve tedarik şeklini “sadece FMS” olarak tanımladığı her tür mal ve hizmetin temini için tek tedarik alternatifidir. (2) ABD devlet organizasyonunun, kendi ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla yürüttüğü, cari veya belli dönemler için yaptığı genel tedarik anlaşmalarının maddi avantajlarından istifade maksadıyla FMS usulü tercih edilebilir. (3) FMS tedarik yönteminin tek alternatif olmadığı hallerde, aşağıda belirtilen avantaj ve dezavantajlar değerlendirilerek tedarikin FMS kanalı kullanılarak yapılıp yapılmayacağına karar verilir. (a) FMS yönteminin doğrudan veya dolaylı ilave masrafları (b) FMS yönteminde ABD kalite kontrol mekanizmasının geçerli olması (c) FMS Alım Dosyalarında doğrudan ABD hükümeti ile Offset bağlantısının yapılamaması (ç) Tedarikin ABD tedarik kanun (FAR) ve yönetmeliklerine (DFARS) göre yapılacak olması, tedarik sürecine katılım veya izleme imkânının sınırlı olması. (d) ABD’nin sınırlı süre için verdiği hibe kaynağın bu süre zarfında kullanılma zorunluluğunun bulunması (e) MTCR (Missile Technology Control Regime), ATM (Anti-Tamper Measures) kıstası, FMS Alım Sözleşmelerinde(LOA) standart terim ve şartların yer alması ve kabul edilmesi zorunluluğu, uyuşmazlıklarda nihai kararın ABD makamları tarafından verilmesi. (f) EUM (End-use Monitoring) uygulaması. (g) Üçüncü tarafa transfer için ABD'den onay alınma zorunluluğu. (ğ) WWRS (Worldwide Warehouse Redistribution System-Dünya çapında Depo Yeniden Dağıtım Sistemi) kullanımı ile kullanım yeri kalmayan malzemelerin elden çıkartılabilmesi ve EUM uygulamasından istisna tutulması. (h) Stoklardan tahsis edilecek raf ömürlü malzemenin ömründen bir kısmını kaybetmiş olma olasılığı (ı) Bazı FMS alım dosyalarına ait fatura ve eklerinin (DD 645 Billing Statement and Delivery Listing) malzeme/hizmet detayını içermemesi (i) ABD stoklarında bulunan malzemenin kısa sürede sevk edilebilmesi, (j) Diğer FMS ülkelerinin ve ABD ihtiyaçlarının toplu tedarikinin yarattığı pazarlık gücü ve maddi avantajlardan faydalanabilme, (4) Tedarik makamına gönderilecek talep yazısı, FMS alım yönteminin kullanılma gerekçelerini kapsamalıdır. ç. ABD tarafından hazırlanan ve ihtiyaç sahibi makam tarafından uygun görülen FMS Alım Dosyalarında (LOA - Teklif ve Kabul Mektupları/Letter of Offer and Acceptance); (1) Ana sistem, silâh, mühimmat, araç gereç tedarik ve modernizasyon projeleri için olanlar MSB’ce, -169 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-7 (2) Yedek parça, işletme-bakım-onarım ve stok tamamlamaya yönelik alımlar için olanlar ile 118.ç.(1) fıkrasındaki alımlardan yetki devri yapılanlar Kuvvet Komutanlıklarınca imzalanır. FMS Alım Dosyaları her yıl MSB’ce yayımlanan harcama yetkilerine uygun olarak belirlenen makam tarafından imzalanır. FMS alım dosyaları ... harcama yetkilerine uygun olarak belirlenen makam tarafından imzalanır. Kuvvet Komutanlıkları her yıl belirlenen harcama yetkileri ve yetki sınırlarına aykırı olmamak üzere tüm FMS alım sözleşmelerinin belirli bir makam tarafından imzalanmasına yönelik düzenleme yapabilir. FMS Alım Dosyalarından bir nüsha Gnkur.Bşk.lığına gönderilir. MSB’nin tedarik sorumluluğunda bulunan FMS alımlarının, ilgili Kuvvet Komutanlığı tarafından yapılmasında fayda görülen durumlarda ilgili Kuvvet Komutanlığı tarafından konunun gerekçeleri ile birlikte Gnkur.Bşk.lığına talepte bulunulur. Yapılan talebe Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görüş verilmesi halinde Millî Savunma Bakanı tarafından yetki devri verilebilir. Kuvvet Komutanlıklarının ihtiyacına istinaden MSB tarafından FMS kanalı ile tedariki gerçekleştirilecek projeler için, tercihen FMS Alım Bildirim Formu (ABF)’nun alınması ile birlikte MSB ve ihtiyaç sahibi Kuvvet Komutanlığının ilgili personelinin katılımı ile bir tedarik koordinasyon toplantısı icra edilir. Bahse konu toplantıda projenin yürütülmesine esas olarak bir Proje Yönetim Grubu oluşturulması ihtiyacının olup/olmadığı da değerlendirilir. Proje Yönetim Grubu vasıtasıyla yönetilmesine karar verilen projeler için, ihtiyaç sahibi Kuvvet Komutanlığı tarafından yeterince uzman teknik personel tefriki yapılır. FMS kanalıyla tedarik edilen sistem cihaz alımları ile modernizasyon projeleri kapsamında yedek parça ihtiyaçlarının öncelikle listelenmesi ilgili proje yöneticisinden talep edilir. Bahse konu listenin temin edilebilmesi halinde ihtiyaç sahibi makam tedarike esas değerlendirme yapar. Alımına karar verilen malzemeler ABD tarafına bildirilir. d. FMS kredisi kaynaklı FMS tedarik projeleri kapsamında alınan malzemelerin sevkinde ABD bandıralı gemilerin kullanılması zorunluluğu vardır. ABD tarafının yazılı olurunun alınması halinde % 50 ABD bandıralı % 50 Türk bandıralı gemiler kullanılabilir. ABD’nin olurunun sadece Türk bandıralı gemileri kapsaması nedeniyle, eğer malzeme sevki Türk veya ABD gemisi ile yapılamıyor ise, sevkin başka bir ülke bandıralı gemi ile yapılması için ABD makamları ile yeniden koordine kurulması gerekmektedir. Bu husus MSB, Vaşington Silâhlı Kuvvetler Ataşeliği (VSKA) ve sözleşmeli Freight Forwarder (F/F) tarafından koordine edilir. %100 ABD bandıralı gemi kullanma zorunluluğunun % 50'ye kadar indirilmesine olanak sağlayan yazılı müsaadenin ABD DSCA (Defense Security Cooperation Agency)'dan alınması, alınan müsaadenin süresinin bitimi öncesi yenilenmesi Vaşington Silâhlı Kuvvetler Ataşeliği (VSKA) tarafından yerine getirilir. Freight Forwarder (F/F) şirketinin bu kapsamda yaptığı sevkleri istenilen periyotlarda ABD Ulaştırma Bakanlığı Maritime Administration (MARAD)'a rapor etmesinin sağlanması ve kontrol edilmesi VSKA FF İrt.Astsb.lığı tarafından yerine getirilir. e. Bu usulde yapılan alımlarda gizlilik/tedarik taahhütnamesi alınmaz. f. FMS kapsamında tedarik edilecek ihtiyaçların fiyatları ABD FMS makamları tarafından belirlendiğinden ayrıca yaklaşık maliyet belirlenmez ve fiyat üzerinde görüşme yapılmaz. FMS’nin tedarik yöntemi olarak tercih edilip/edilmediği kararının Md.118.c.’de belirtilen kriterler çerçevesinde verilmesi aşamasında FEDLOG, HAYSTACK gibi açık kaynaklarda mevcut ABD katolog tedarik bilgileri ile millî veya ticari tedarik alternatifler dikkate alınır. -170 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-7 g. ABD’nin kontrat yönetimi ve fiyatlandırma politikası nedeniyle, FMS kapsamında gerçekleştirilecek tedarik faaliyetlerindeki fiyatlar nihai fatura intikal eden kadar değişebilmektedir. Bu nedenle FMS alım dosyası kapsamında tedarik edilen bir malzeme/hizmet için 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, fiyat farkı verilebileceği onay belgesinde belirtilmelidir. ğ. İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar gereği FMS, NSPA, BAAINBw gibi organizasyon veya teşkilatlardan yapılan alımlar kapsamında tedarik edilen taşınır malların kayıt değeri ilgili yabancı ülke kurum/kuruluş ve birimler tarafından uygulanan muhasebe yönteminin gereği olarak nihai fatura/fatura yerine geçen belge intikal edene kadar değişebilmektedir. Bu kapsamdaki taşınır malların teslim alındığında giriş işlemi yapılmasına esas kayıt değeri (birim fiyat) olarak malzeme ile birlikte teslim alınan fatura/belge/ dokümanlarda yer alan birim fiyat üzerinden taşınır işlem belgesi düzenlenir. Bunun mümkün olmaması halinde tedarikin yapıldığı yabancı ülke kurum/kuruluş ve birimlerden/birimlerin bilgi sistemlerinden alınacak raporlardaki faturalamaya esas birim fiyat kullanılır. h. Birim maliyet bedeli tespit edilemeyen ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar gereği FMS, NSPA, BAAINBw gibi organizasyon veya teşkilatlardan yapılan alımlar ile Millî Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından yürütülen projeler kapsamında teslim alınan taşınırlar iz bedeli üzerinden, projenin sona ermesiyle birim maliyet bedeli belirlenebilen gemi, denizaltı, uçak ve benzeri ana sistemlerin oluşması halinde ise bu taşınırlar maliyet bedeli ile kayıt altına alınır. 119. FMS KANALIYLA MİLLÎ BÜTÇE ALIMLARI: Millî Savunma Bakanlığı bütçesinden, FMS usul ve yöntemleri kullanılarak ABD’den tedarik edilecek mal ve hizmet alımlarına ilişkin olarak, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3.b maddesi kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, 3833 sayılı “Türk Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara Sari Taahhüde Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun” ve özel kanunlar ile bu kanunlara göre çıkarılan veya çıkarılacak kararnameler ve yönetmelikler gereğince yapılacak ödeme ve mahsup işlemleri ile yetki ve sorumluluklar aşağıda belirlenmiştir. a. İhtiyaçların Bütçelenmesi : (1) FMS yöntemi kullanılarak ABD’den tedariki öngörülen malzeme ve hizmet ihtiyaçları Kuvvet Komutanlıklarınca tespit edilir. MSB tarafından gerçekleştirilecek projeler için Kuvvet Komutanlıklarınca EKU LAHİKA-1’de örneği bulunan FMS Alımı Bildirim Formu hazırlanır. Haziran ayı son haftasına kadar ...bilgi için Millî Savunma Bakanlığına gönderilir. (2) Genelkurmay Başkanlığı tarafından FMS Alım Bildirim Formunda bildirilen ihtiyaçların bütçe limitleri ve yılı dönemindeki OYTEP’e göre hazırlandığı kontrol edilir. Uygun bulunduğu takdirde onaylanarak Temmuz ayı sonuna kadar Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına gönderilir. (3) MSB Bütçesinin kesinleşmesini takiben, bütçenin revize edilmesi gerektiği taktirde, Genelkurmay Başkanlığı tarafından revize bütçe direktifi yayımlanır. (4) Revize bütçe direktifinde belirtilen hususlara göre ihtiyaçlar yeniden gözden geçirilir. Buna ilaveten FMS Alımı Bildirim Formu, her bir proje için o yıl ödeme yapılabilecek kaynak miktarı bilgisi de eklenmek suretiyle, revize edilir ve Aralık ayında Gnkur.Bşk.lığına gönderilir. (5) Savunma Sanayii Destekleme Fonuna (SSDF) kaynak aktarılarak Millî Bütçe kaynaklı FMS alımları yapılması yöntemine 1 Ocak 2003’den itibaren Gnkur. Bşk.lığınca son verilmiştir (EK-U LAHİKA-2Gnkur.Bşk.lığının konu ile ilgili emri). Bu tarihten sonra Millî Bütçeden ve Millî Savunma Bakanlığı Özel Ödenek Tertibinden (3212 sayılı Kanun kapsamında) tahsis edilen ödenekler kullanılarak gerçekleştirilecek FMS projelerinde kaynak planlaması için FMS Alım Dosyasına ilişkin ödeme planları dikkate alınır. Bu tarihten önce imzalanan FMS Alım Dosyaları ile ilgili ödenekler SSDF’ye aktarılmaya devam edilir ve Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) Kararı/Kararları gereği transfer edilen/edilecek kaynaklar ait oldukları projelerde kullanılır. Millî Bütçeden ayrılan kaynakların SSDF’ye aktarılması suretiyle gerçekleştirilmiş FMS alımlarında, Türk Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planın Gerçekleştirilmesi maksadıyla yapılacak harcamalar için verilen avans ve kredi işlemlerine ilişkin yönetmeliğin 8’inci maddesi ve 15 Haziran 1998 tarihli “MSY.:14-4 MSB Bütçesinden FMS Usulüne Göre Yapılacak Alımlara İlişkin Kaynak Kullanımı Uygulama Esasları Yönergesi” hükümleri uygulanacaktır. -171 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 Değişiklik-7 Bu yönergeye göre; FMS yöntemi ile yapılan alımlarda proje için ayrılan kaynak, İcra Komitesi kararına istinaden alınacak Bakan Onayını müteakip ilgili birim tarafından yapılan tahakkuk neticesinde Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM)’na aktarılır. SSM’ye aktarılan kaynak, Vaşington Silâhlı Kuvvetler Ataşeliği kanalı ile FMS Alım Dosyası ödemesi olarak kullanılır. b. FMS Alım Dosyasının Hazırlanması ve Yürürlüğe Girmesi: (1) Tahmini Fiyat ve Tedarik Edilebilirlik Bilgisi (P&A) Talebi: İhtiyaç duyulması halinde FMS yöntemi ile tedariki planlanan projelere ilişkin olarak, FMS Alım Dosyası öncesi ABD’den Savunma İşbirliği Ofisi Türkiye (ODC-T), aracılığı ile “Tahmini Fiyat ve Tedarik Edilebilirlik Bilgisi (Price and Availability – P&A)” talep edilebilir. İstenilen tahmini fiyat bilgisinin gerçeğe yakın olarak alınabilmesi maksadıyla talep mümkün olduğunca detaylandırılır. (2) İstek Mektubunun Gönderilmesi: Genelkurmay Başkanlığı tarafından onaylanan FMS Alım Bildirim Formlarına istinaden, Haziran ayında gönderilen bütçe teklifinde belirtilen ihtiyaçlar doğrultusunda, ihtiyaç makamlarınca hazırlanan İstek Mektupları (Letter of Request-LOR) alımı gerçekleştirecek tedarik birimine gönderilir. İstek Mektubu, tedarik makamı tarafından Savunma İşbirliği Ofisi Türkiye (ODC-T) veya doğrudan ilgili ABD Güvenlik Yardım Organizasyonuna gönderilir. FMS Alım Dosyasının ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanmasını sağlamak maksadıyla ihtiyaçlar ile FMS Alım Dosyası içerisinde yer alması arzu edilen/edilmeyen hususlar açık ve net olarak talep mektubunda yer almalıdır. Talep mektubunda yer alması gereken bilgilerin hazırlanmasında EK-U LAHİKA-3 göz önüne alınır. İhtiyaç makamı tarafından istek mektubuna esas bilgiler, tedarik makamına gönderilirken projede görevli personelin görev yeri, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri de dâhil edilir. Ayrıca malzemelerin Türkiye'de sevk edileceği adres kodu (Mark For Code), MAPAC (Military Assistance Aprogram Adress Code)'ta kayıtlı kullanılması istenen FF (Freight Forwarder) kodu, Türkiye'de tedariki gerçekleştirecek teşkilat kodu bilgileri İstek Mektubuna esas bilgiler ile birlikte tedarik makamına gönderilir. (3) ABD’den intikal eden FMS Alım Dosyaları ihtiyaç makamı tarafından incelenerek uygun olup olmadığı tedarik makamına bildirilir. Tedarik makamı da yıllık olarak MSB tarafından yayımlanan harcama yetkileri paralelinde ilgili makamın onayına sunar. FMS Alım Dosyasına ait değişiklikler (amendment) aynı sürece tabidir. Düzeltmeler (modification)’de incelenerek FMS Alım Dosyası değişikliği olarak kaydedilir, ilgili makamlara yazı ile bildirilir, varsa uyuşmazlık/itirazi hususlar ABD tarafına iletilir. (4) FMS kanalıyla gerçekleştirilecek tedarik faaliyetleri için FMS Alım dosyası (LOA) onayı öncesi FMS Alım Dosyası onay belgesi alınır. Ayrıca yapılan değişiklikler (amendment) ve sözleşme değerini artıran düzeltmeler (modification) için FMS Alım Dosyası Değişiklik Onay Belgesi düzenlenir. Söz konusu belgeler yıllık olarak MSB tarafından yayımlanan harcama yetkileri paralelinde ilgili makamın onayına sunulur. (5) FMS Alım Dosyalarında belirtilen bedeller tahminidir. FMS Alım Dosyası muhteviyatı mal ve hizmetin tahmini bedelinin yanı sıra alım dosyası hükümlerinin yerine getirilmesi ve takibi için ilgili ABD makamlarınca sarf edilecek hizmet ve ilâve maliyetlerin tahmini bedellerini de içermektedir. ABD tedarik sisteminin kullandığı bazı FMS Alım Dosyası türlerinde alım dosyasının yürütülmesi süresince projenin ilerlemesine bağlı olarak veya FMS müşterisinin talebine istinaden güncellenmesi söz konusudur. Bu güncelleme işlemi FMS Alım Dosyası değişiklik (amendment) veya düzeltme (modification) uygulanarak gerçekleştirilir. -172 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-6 Değişiklik-7 (6) Değişiklik (amendment) ile düzeltme (modification) arasındaki en önemli fark; FMS Alım Dosyası konusu malzeme veya hizmetlerin miktarında bir değişiklik anlamına gelen değişikliğin FMS müşterisi tarafından onayı gerekirken, sadece fiyat veya muhtelif sipariş yönetim farklılıkları içeren düzeltme ABD makamları tarafından tek taraflı olarak yürürlüğe konulması ve FMS müşterisinin onayına ihtiyaç duyulmamasıdır. (7) FMS Alım Dosyalarında noter tasdiki aranmaz. c. Uygulama Esasları : (1) Bütçenin onaylanmasını müteakip, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ödenek serbest bırakılma oranları dâhilinde, FMS Alım Dosyalarında belirtilen ödeme planına göre kaynak tahsisi yapılır. Ödeme ve mahsup işleminde kullanılmak üzere FMS alım dosyası ve ekleri (fatura vs.) bir adet asıl, bir adet onaylı suret ile birlikte ödeme ve mahsup işlemini yapan birime gönderilir. (2) Toplamı sözleşme bedelini geçmemek kaydıyla, aynı sözleşme için birden fazla avans verilebilir veya kredi açılabilir. Açılan avans veya krediden Türk Silahlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planında yer alan aynı proje kapsamında olması kaydıyla birden fazla sözleşme için ödeme yapılabilir. Projenin özelliğine istinaden aynı proje kodu altında verilecek avans ve kredi üzerinden birden fazla sözleşme için ödeme yapılabilir. Verilen avans veya açılan krediler, sözleşmelerin süreleri içinde, ilgili olduğu mali yıla bakılmaksızın kullanılabilir. Ancak uygulamada kaynağın hazineden mümkün olduğu kadar geç çıkmasının sağlanması esas alınmalı ve bir sonraki yıla ait Mart ayı ödemeleri, tahmini döviz kurları ile FMS sözleşmesi ödeme takvimleri de göz önünde bulundurulmalıdır. Verilen avans veya kredi, FMS Alım Dosyası süresi içinde, ilgili olduğu mali yıla bakılmaksızın kullanılabilir. Her bir FMS Alım Dosyası için açılan tüm avans veya kredilerin madde 119.d.(6)’da belirtilen mahsuba esas belgeler ile, a) Sözleşmenin başlangıcından ABD tarafınca nihai kapanış bildirimi gönderilinceye kadar olan süre zarfında kısmi olarak, b) ABD tarafından gönderilecek nihai kapanış bildiriminin alınmasını takip eden yılın sonuna kadar ise, icmal edilerek bir defada veya kısmi olarak yapılır. (3) Kapanış aşamasına kadar FMS Alım Dosyalarında belirtilen birim fiyatlar, ödeme planları ve ödenecek tutarlar tahminidir. ABD Savunma Bakanlığınca üç ayda bir yayımlanan faturalarda (DD Form 645-Billing Statement), projenin yürütülebilmesi için daha önce gönderilen ödeneklerin tutarları, dönem içi toplam ve müteakip dönem tahmini ödenek ihtiyaçları belirtilmektedir. FMS Alım Dosyalarına ait ödemelerin, ABD FMS makamlarından temin edilen periyodik harcama raporlarına, DD Form 645’teki müteakip dönem ödenek ihtiyaçlarına göre veya bu formda FMS Alım Dosyası hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyorsa FMS Alım Dosyasının tahmini ödeme planında belirtilen tutara göre; ABD Savunma Bakanlığının Federal Reserve Bank bünyesinde Türkiye adına açılmış ilgili hesaba (ödeme yapılan FMS Alım Dosyası detayı ile birlikte) aktarılması gerekmektedir. Bu işlem, doğrudan veya bu hesaba ödenmek üzere, projenin ihtiyaç makamı olan Kuvvet Komutanlığının Vaşington Silâhlı Kuvvetler Ataşeliğinde görevli ilgili Kuvvet İkmal Ataşesi ve/veya yardımcıları adına, her bir modernizasyon ve/veya idame-işletme projesi için imzalanan FMS alım dosyaları ödemelerinin yapılabilmesi maksadıyla açılacak avans/kredi hesaplarına gönderilmek suretiyle gerçekleştirilir. (4) FMS alımları için açılan avans/krediler, yalnız ait olduğu proje kapsamında yer alan malzeme ve hizmet ihtiyaçları için imzalanan FMS Alım Dosyasının planlı ödemeleri için kullanılır. Ancak, açılmış olan FMS alım dosyasında birden fazla ekonomik kod kapsamında yer alan ihtiyaçların giderilmesi; ABD mevzuatı gereği ya da tedarikin en ekonomik şekilde gerçekleştirilmesi için zorunlu olduğunda, FMS alım dosyasının planlı ödemeleri ve ileride buna bağlı olarak gerçekleştirilecek mahsup işlemleri, alım dosyasının toplam bedelinin en büyük yüzdesini oluşturan proje ve/veya ekonomik koddan açılmış/açılacak kredilerden yapılır. -173 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-7 (5) ABD Savunma Bakanlığı Finans ve Muhasebe Servisi (Defense Finance Accounting Service (DFAS)) tarafından üç aylık dönemlerde (31 Mart, 30 Haziran, 30 Eylül ve 31 Aralık ) üretilen DD Form 645 (Billing Statement) ile Sevkıyat Listeleri (Delivery Listing) MSB ve Kuvvet Komutanlıklarında belirtilen makamlara gönderilir. (6) Maksadı belirli ancak kalem bazında detaylandırılamayan malzeme/hizmet ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla kullanılan, FMS Alım Dosyası kapsamında, ABD tarafına iletilecek talepler İhale Yetkilisi veya tayin edeceği yöneticisinin onayını müteakiben aktarılır. MSB tarafından kullanılacak sipariş onayı örneği EK-U LAHİKA-4’de olup, FMS tedariki yapan diğer birimler tarafından sipariş aktarılması için uygulanacak usul ve yöntemler ayrıca belirlenecek ve kendi sistemleri tarafından üretilecek sipariş onayı tarafından bu maksatla kullanılacaktır. Tedarik makamları tarafından FMS sözleşmelerinin kullanılabilir kaynak tutarları düzenli olarak takip edilir ve ilgili birimlerle paylaşılır. Ancak yapılan isteğe karşılık fiyat, miktar ve teslim süresi gibi ABD makamlarının ülke onayı istediği istekler ihtiyaç makamının teklifi ile "FMS sipariş onayı"nı onaylayan makam tarafından onaylanır veya iptal edilir. ç. Sevk/Tesellüm, Kontrol Muayene ve Kabul İşlemleri: (1) FMS kanalıyla tedarik edilen malzemeler, ABD Kalite Güvence Sistemine dâhil olduğundan ayrıca muayene yapılmasına gerek yoktur. 2001 yılında yapılan anlaşmaya istinaden, Türkiye muayene (kalite kontrol) masraflarından muaf tutulmuştur. FMS malzemeleri tesellüm birimi tarafından alındığında, müteakip maddelerde belirtilen esaslar dâhilinde fizikî sayım ve kontrole tabi tutulurlar. Onarım, tadilat gibi hizmet alımları yapılmış olanlar ile fonksiyonel ana malzeme ile önemli yedek parçalar ilgili onay belgesinde belirtilmek suretiyle fonksiyon testine tabi tutulabilecektir. Orijinal ambalajında olup fiziki hasar, kusur veya noksanlığı tespit edilemeyen malzeme için sadece fiziki kontrol (üzeri kayıtlar, raf ömrü, ambalaj sağlamlığı ve miktar) yapılır ve EK-U LAHİKA-5 “FMS Sandık Açma Tutanağı” (Multipack/Konsolide paketlenmiş malzeme için) ve EK-U LAHİKA-6 “FMS Fizikî Sayım ve Kontrol Raporu” düzenlenir. Taşınır mal işlem belgesi ile kayıt altına alınır. Taşınır Mal giriş işleminden sonra oluşacak birim fiyat değişiklikleri için ilave işlem yapılmaz. Bu yönerge değişikliğinin yürürlüğe girmesinden önce malzeme girişi için düzenlenmiş belgeler (FMS İrad Belgesi vb.) düzenlendikleri tarihteki mevzuata istinaden birim fiyat bilgisi belirtilmeksizin düzenlenmiş olanlar dâhil Taşınır Mal İşlem Belgesi yerine kullanılır. (a) DD Form 1348-1 veya DD Form 250 üzerinde belirtilen miktardan eksik malzeme gelmesi durumunda; (DD Form 1348-1 Ambalaj Etiketi ile karşılaştırılarak ambalaj içerisindeki gelen miktar ile teyit edilir.) (I) Tesellüm birimi tarafından “FMS Sandık Açma Tutanağı” ve “FMS Uyuşmazlık Raporu” düzenlenir. (II) DD Form 1348-1 veya DD Form 250’nin aslı ve “FMS Sandık Açma Tutanağı”, “FMS Uyuşmazlık Raporu”na eklenir ve mali mevzuatında belirtilen süre kadar muhafaza edilir. (III) Malzeme, tedarik biriminin ABD nezdinde uyuşmazlık işlemlerini başlatmasından sonra vereceği direktife göre irada alınır ya da uyuşmazlık çözümlenene kadar muhafaza edilir. (IV) Eksik gelen miktara olan ihtiyaç devam ediyorsa uyuşmazlık işleminin sonucu beklenmeksizin yeniden sipariş yapılır. -174 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-7 (b) DD Form 1348-1 veya DD Form 250 üzerinde belirtilen miktardan fazla malzeme gelmesi durumunda; (I) Tesellüm birimi tarafından “FMS Sandık Açma Tutanağı” ve “FMS Uyuşmazlık Raporu” düzenlenir. (II) DD Form 1348-1 veya DD Form 250’nin aslı ve “FMS Sandık Açma Tutanağı”, “FMS Uyuşmazlık Raporu”na eklenerek ilgili tedarik birimine gönderilir ve tesellüm birimlerince FMS Alım Dosyası kapatılıncaya kadar muhafaza edilir. (III) İstek miktarı irad edilirken fazla olan miktar FMS Uyuşmazlık Raporu başvurusu sonuçlanana kadar tesellüm makamında bekletilir. FMS Uyuşmazlık Raporu sonucuna göre fazla olan miktar iade veya irad edilir. (c) Gelen malzeme ile birlikte DD Form 1348-1 veya DD Form 250 belgelerinin mevcut olmaması durumunda; (I) Tesellüm birimi tarafından “FMS Sandık Açma Tutanağı” ile EK-U LAHİKA-8’de örneği bulunan “FMS Uyuşmazlık Raporu” düzenlenir ve mali mevzuatında belirtilen süre kadar muhafaza edilir. (II) Malzeme, tedarik biriminin ABD nezdinde uyuşmazlık işlemlerini başlatmasından sonra vereceği direktife göre irada alınır ya da uyuşmazlık çözümlenene kadar muhafaza edilir. (ç) DD Form 250 ekinde bulunan “Attachment List”in sayfalarının veya kendisinin eksik olması durumunda; (I) Tesellüm birimi tarafından “FMS Sandık Açma Tutanağı” düzenlenir. Ayrıca “FMS Uyuşmazlık Raporu” düzenlenerek ilgili tedarik birimine gönderilir ve tesellüm birimlerince FMS Alım Dosyası kapatılıncaya kadar muhafaza edilir. (II) Malzeme irada alınır. (d) DD Form 1348-1 veya DD Form 250 üzerindeki ve/veya malzeme üzerindeki son kullanma tarihi ve raf ömrü bilgileri kontrol edilir. Raf ömrü ile ilgili kontrollerde malzemenin ABD deposundan sevk edildiği tarih esas alınmalıdır. Raf ömrü 24 (yirmidört) ay ve daha fazla olan malzemenin sevk edildiği tarih itibarıyla son kullanma tarihine en az 12 (oniki) ay, raf ömrü 12 (oniki) aydan daha az olan malzemenin de son kullanma tarihine en az altı ay süre kala sevk edilebilmektedir. Bu kıstasa uymayan raf ömürlü malzemeler için; (I) Tesellüm birimi tarafından “FMS Sandık Açma Tutanağı” ve “FMS Uyuşmazlık Raporu” düzenlenir. (200 ABD doları sınırına bakılmaksızın) (II) DD Form 1348-1 veya DD Form 250’nin aslı, ”FMS Uyuşmazlık Raporu”na eklenerek ilgili tedarik makamına gönderilir. (III) Malzeme FMS Uyuşmazlık Raporu başvurusu sonuçlanıncaya kadar tesellüm makamında bekletilir. (e) Paketleme/ambalajlamada bir hasarın söz konusu olması halinde; (I) Ambalaj açılmadan evvel fotoğraf/videosu çekilir. (II) Ambalaj açılarak hasar tespiti yapılır. Malzemede herhangi bir hasar mevcut değil ise doküman no, NSN bilgisi ile birlikte fotoğraf/video ve durum tedarik makamına bildirilir ve malzeme irada alınır. (III) Malzemede hasar söz konusu ise malzemenin de fotoğraf/videosu çekilir. -175 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-7 (IV) Tesellüm birimi tarafından “FMS Sandık Açma Tutanağı” ve “FMS Uyuşmazlık Raporu” düzenlenir. (V) Mevcut belgelerin aslı ve çekilen fotoğraf/videosu “FMS Uyuşmazlık Raporu”na (VI) makamında bekletilir. Malzeme FMS Uyuşmazlık Raporu başvurusu sonuçlanıncaya kadar tesellüm eklenir. (f) DD Form 1348-1 veya DD Form 250 üzerinde belirtilen malzemeden farklı malzeme gelmesi durumunda; (I) Tesellüm birimi tarafından “FMS Sandık Açma Tutanağı” ve “FMS Uyuşmazlık Raporu” düzenlenir. (II) DD Form 1348-1 veya DD Form 250’nin aslı, ”FMS Uyuşmazlık Raporu”na eklenerek ilgili tedarik makamına gönderilir. (III) Malzeme tedarik biriminin ABD nezdinde uyuşmazlık işlemlerinin başlatılmasından sonra vereceği direktife göre irada alınır ya da uyuşmazlık çözümlenene kadar muhafaza edilir. (g) Onarımdan dönen malzemenin teslim alınmasını/montesini müteakip çalışmadığı tespit edilen veya yetersiz çalışan bir malzeme için, (I) Tanzim edilecek Uyuşmazlık Raporuna (SDR) eklenmek üzere Kalite Hatası Raporu (Quality Deficiency Report-QDR) EK-U LAHİKA-9 düzenlenerek tedarik makamına gönderilecektir. (II) Kalite Hatası Raporunun ilgili haneleri EK-U LAHİKA-10 doldurma talimatına göre eksiksiz doldurulacak, detay hanesine mümkün olduğu kadar çok açıklayıcı bilgi konulacaktır. (III) Raporu destekleyici belgeler (fotoğraf, muayene sonuç raporu vb.) rapora ilave edilecektir. (IV) Rapor İngilizce olarak tanzim edilecektir. (ğ) Sipariş edilen malzemenin ABD depo/ikmal tesisi veya üretici firmadan sevk edildiği DD 645 Sevk Listesi ile bildirilmesi ve fatura edilmesine rağmen F/F firmasına teslim edilmemesi durumunda; malzeme ile ilgili problemi tespit eden birim tarafından “FMS Uyuşmazlık Raporu” düzenlenir. (h) Güvenlik Yardımı Yönetim Kılavuzu (Security Assistance Management Manual – SAMM'a istinaden toplam tutarı 200 ABD Doları ve üstü uyuşmazlıklar için; ABD makamları nezdinde ilgili birim tarafından “FMS Uyuşmazlık Raporu” düzenlenerek uyuşmazlık işlemleri başlatılır. Bununla birlikte; işlemin kayıt altına alınması açısından, mümkün olabilen her durumda, toplam tutarı 200 ABD dolarının altındaki malzeme için de uyuşmazlık işlemi başlatılabilir. 200 ABD Dolarının altındaki malzemeler için uyuşmazlık düzenlenmediği hallerde durum bir tutanak ile kayıt altına alınır. (h) Ayrıca, uyuşmazlık sürecinde nihai kararın ilgili ABD birimi tarafından verilmesi nedeniyle, “FMS Uyuşmazlık Raporu” ile iletilen uyuşmazlığın reddedilmesi durumunda durum bir tutanak ile kayıt altına alınır ve bu tutanak mahsup esnasında kullanılmak üzere ilgili tedarik birimine gönderilir. (ı) Uyuşmazlık sürecinde nihai kararın ilgili ABD birimi tarafından verilmesi nedeniyle; “FMS Uyuşmazlık Raporu” ile iletilen uyuşmazlığın reddedilmesi veya tedarik makamı aleyhine sonuçlanması halinde, durum uyuşmazlık düzenleyen makam tarafından kapatılır ve ilgili birimlere yayımlanır. (i) Kuvvet Komutanlıkları uyuşmazlık süreci ile ilgili olarak ilave düzenlemeler yapabilecektir. (j) ABD mevzuatına göre, FMS Uyuşmazlık Raporunun, malzeme ABD deposundan çıktıktan ya da malzeme bedeli DD Form 645 (Billing Statement), Sevkiyat Listeleri (Delivery Listing) ile fatura edildikten sonra en geç bir yıl içerisinde düzenlenerek ABD makamlarına gönderilmesi gerekmektedir. Fatura uyuşmazlığında ise (hiç gelmeyen malzemeler dâhil) bir yıllık süre faturada belirtilen tarihten itibaren başlamaktadır. -176 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 Değişiklik-7 (2) FMS kapsamında sevk edilen malzemenin aidiyeti ABD deposu çıkışı ile birlikte tarafımıza geçmesi nedeniyle taşıma sigortasının bu noktadan itibaren başlatılması gerektiği göz önünde bulundurulur. Taşımadan kaynaklanan (hiç alınmayan veya hasarlı malzemeler) uyuşmazlıklar için sigorta süreci başlatılacaktır. (3) FMS yöntemi ile tedarik edilen malzemelerin yapılan fiziki muayene işleminde Uygunluk Belgesi (Certificate of Conformity) aranmaz. (4) İlgili tesellüm birimi tarafından, her bir FMS alım dosyası için ayrı olmak kaydıyla, tedarik edilen malzemeler için düzenlenen "Taşınır Mal İşlem Belgeleri" veya örneği EK-U, Lahika-7’de bulunan FMS Malzeme Teslim Raporu ilgili tedarik birimine gönderilir. Tedarik birimlerine gönderilen Taşınır Mal İşlem Belgeleri gerçekleştirme görevlisi tarafından onaylanmaz ve düzenleyen Taşınır Mal Saymanlığına iade edilmez. (5) FMS Usulü ile gerçekleştirilen hizmet alımlarının (eğitim, onarım, teknik destek, inceleme (sörvey), modifikasyon, yazılım, abonelik hizmetleri vb.) kayıt ve kabulünde EK-U LAHİKA-11’de örneği bulunan FMS Hizmet Kabul Onayı kullanılır. ... FMS Alım Dosyası kapsamına giren hizmetlerin denetiminin kontrol teşkilatı vasıtasıyla yapılması gerekmemektedir.) (6) FMS Alım dosyalarındaki idari masraflar, kontrat giderleri, nakliye ve paketleme giderleri (LOA toplam tahmini maliyeti ile net tahmini maliyet arasında listelenen giderler) için Nihai Durum Belgesinde (Final Statement) belirtilen değerlere göre, tedarik birimlerince EK-U LAHİKA-12’de örneği bulunan FMS İdari/İlave/Diğer Masraflar Kabul Onayı düzenlenir. FMS alım dosyasında belirtilen diğer hizmetler (ayrı bir satır olarak verilen taşımalar dahil) için tedarik birimlerinin talebi ile de EK-U LAHİKA-11’de örneği bulunan FMS Hizmet Kabul Onayı, ihtiyaç sahibi tarafından düzenlenir. (7) İkili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar (FMS, NSPA, BAAINBw vb.) gereğince yapılan alımlar kapsamında yurt dışında yaptırılması zaruri olan bakım, onarım, revizyon, modernizasyon, test faaliyetlerinde maliyet ve/veya sürelerin azaltılması amacıyla yurt dışında depolanmak üzere tedarik edilen malzemeler için taşınır mal işlem belgesi düzenlenmez. Söz konusu yöntemlerde ABD tarafından standart olarak uygulanan usul ve esasların (Savunma İşbirliği Yönetimi Kılavuzu (SAMM) gereği) imzalanan LOA ile tarafımızdan da kabul edilmiş olmasına istinaden; bu kapsama giren malların takibi ve kontrolü aşağıda belirtildiği şekilde yapılır: (a) Tedarik edilen malzemelere ilişkin bilgileri içerir belge/doküman ilgili devlet/kurumdan talep edilir. (b) Yabancı devlet/ kurumdan temin edilen belgelere istinaden müteakiben ihtiyaç sahibi birim tarafından düzenlenecek bir “Tutanak” ile envantere giriş işlemi yapılmaksızın malzemelerin kaydı ayrı şekilde tutulur. Bu “Tutanak” malzemenin takibine yönelik belge olarak kullanılır. (c) MSB ve Kuvvet Komutanlıkları tedarik faaliyetlerini yürüttükleri ilgili devlet/kurum uygulamaları paralelinde bu malzemelerin takibi ile ilgili olarak ilave düzenlemeler yapabilecektir. d. Ödeme ve Mahsup İşlemleri : (1) Tedarik/İhtiyaç makamları tarafından hazırlanan evraklar (imzalı FMS Alım Dosyası, ihale onay belgesi, ataşe kredisi açılış onayı) avans/kredi açılabilmesi amacıyla iki adet onaylı suretleri ile birlikte tahakkuk birimine gönderilir. Tahakkuk birimi tarafından yapılacak inceleme sonucunda, varsa eksik hususların tamamlanması maksadıyla tedarik birimine iade edilir. Belgelerin tamamlanmasını müteakip, -177 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 Değişiklik-7 (2) Noksansız olarak alınan satınalma dosyası ihale yetkilisinden alınan Ödeme Onayında belirtilen tutar kadar Muhasebe İşlem Fişi muhasebe işlem fişi MTİY Bütçe Şubesi Müdürlüğünce/ilgili birimince, Harcama Yetkilisine imzalatılır. Müteakiben belgeler ilgili saymanlık müdürlüğüne gönderilir. (3) İlgili Saymanlık tarafından kesilen “Gönderme Emri” Merkez Bankası’na intikal ettirilir. Merkez Bankası gönderme emri karşılığı dövizi 3833 Sayılı kanun hükümleri gereğince öncelikle satın alır ve bildirilen avans/kredi hesabına aktarır. (4) Ödemeler; ABD Savunma Bakanlığının üç ayda bir yayınladığı, ön ödeme ihtiyaçları ve tahmini maliyetleri de ihtiva eden, fatura icmali (DD Form 645) veya bu ödeme planının altında kalmak kaydıyla, FMS alım dosyaları kapsamındaki mal ve hizmet alımlarının ilerleme durumuna göre yapılır. (5) Faturalama işlemlerinde yapılacak değişiklikler FMS Alım Dosyalarının kapatılması sırasında dikkate alınır. (6) Mahsuba esas belgeler; (a) FMS Alım Sözleşmesi Ana Onay Belgesi ve FMS Alım Sözleşmesi Değişiklik Onayları (varsa) (b) FMS Alım Sözleşmesi (LOA) ve FMS Alım Sözleşmesi Değişiklikleri (varsa) (c) Nihai Durum Belgesi (Final Statement) (Nihai mahsupta aranır). (ç) Faturalama Raporu (Billing Statement) ve Sevk listesi (DD Form 645Delivery Listing), (d) Açılan avans veya kredi karşılığında alınan döviz satım belgesidir. Artan avans/kredi olması halinde, bu kaynağın hazineye iade edildiğine dair belge ilave edilir. Bu belgeler mahsubun yapılması için ilgili tedarik birimi tarafından Bütçe Şubesi Müdürlüğüne/tahakkuk birimine gönderilir. İlgili tahakkuk birimi tarafından yapılacak inceleme sonucunda varsa eksik ve hatalı belgelerin tamamlanması veya düzeltilmesi maksadıyla, gönderen tedarik birimine iade edilir. Belgelerin tamamlanmasına müteakip, tahakkuk birimi tarafından ödeme emri belgesi düzenlenir. Harcama yetkilisinin ödeme emri belgesini onaylamasını müteakip, mahsup işlemi dosyası ilgili saymanlık müdürlüğüne gönderilir. Mahsup evrakları arasında, yukarıda belirtilen evraklar haricinde belge aranmaz. -178 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 Değişiklik-7 (7) SSDF, TSF vb. bütçe dışı kaynaklardan yapılan ödemelere ilişkin mahsup işlemi yapılmaz. (8) Geri Ödemeli FMS Kredisi ile Geri Ödemesiz FMS Kredisi kaynaklı FMS Alım Dosyalarına ilişkin mahsup işlemi yapılmaz. (9) FMS Alımlarına ait iş akış şeması EK-U LAHİKA-14’dedir. 120. FMS KANALIYLA YAPILAN GERİ ÖDEMESİZ FMS KREDİSİ KAYNAKLI TİCARİ ALIMLARDA TAKİP EDİLECEK ESASLAR: a. Normal şartlarda ticari alım sözleşmeleri, ABD Hükümetinin taraf olmadığı sözleşmelerdir. Ancak bu tip bir sözleşmede ABD tarafından tahsis edilen “Geri Ödemesiz FMS Kredisi”nin kaynak olarak kullanılmasının istendiği durumlarda ilk şart olarak her bir alımın Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı tarafından onaylanması gerekmektedir. Ancak ABD tarafının müteakip maddelerde de açıklanacak olan tüm gerek şartların karşılanması durumunda dahi bu onayı verme zorunluluğu bulunmamaktadır. b. Bu sözleşmelere taraf olan ana yüklenici ve alt yüklenicilerin ABD devlet ihalelerine girme şartlarını taşıyan ve Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansına yapılan başvuru sırasında yasaklı olmayan ABD firma/firmaları olması gerekmektedir. c. Ayrıca, ilk kıstas olarak NATO Stok Numarası olmayan standart dışı malzemelerin “Geri Ödemesiz FMS Kredisi” kaynaklı ticari alımlar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır. Ancak, NATO Stok Numarası bulunan bir malzeme de Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından ilaveten alınacak bir onay ile bu kapsamda tedarik edilebilir. Bu maksatla yapılacak başvuru, bu tür bir malzemenin, neden “Geri Ödemesiz FMS Kredisi” kaynaklı ticari alım ile tedarikinin talep edildiği elde mevcut tüm destekleyici bilgi ve dokümanlar ile birlikte yapılmalıdır. “Geri Ödemesiz FMS Kredisi” kaynağının kullanılabilmesi maksadıyla Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansına gönderilecek sözleşmelere, eğer kapsamında NATO Stok Numarasına sahip malzeme varsa, daha önce alınan istisna onayı da eklenecektir. ç. ABD tarafınca, bu kapsamda tedarik edilecek malzeme/hizmetler için ödenecek paranın tamamının ABD içinde kalması amaçlandığı için, herhangi bir şekilde doğrudan veya dolaylı olarak yabancı bir firmaya yapılacak ödemelerde “Geri Ödemesiz FMS Kredisi” kaynağının kullanılması kabul edilmemektedir. Bu nedenle önceden öngörülemeyen ve millî kaynağın kullanılması zorunluluğu ile karşılaşılabileceği de ayrıca göz önünde bulundurulmalıdır. -179 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI d. Temel olarak, toplam tutarı 100.000 ABD Dolarının altında bulunan sözleşmeler için “Geri Ödemesiz FMS Kredisi” kaynak olarak kullanılamaz. Ayrıca bahse konu kaynağın kullanılacağı ticari sözleşmelerin yürütülmesi sırasında yapılacak tüm sözleşme değişikliklerinin onay için Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansına gönderilmesi gerekmektedir. e. Ayrıca mümkün olduğu kadar fazla ABD firması ile irtibat kurularak rekabetin sağlanması gerekmektedir. En düşük fiyat veren firmanın seçilmemesi durumunda bunun nedeni gerekli destekleyici bilgiler ile birlikte yazılı olarak ABD tarafına bildirilir. f. Bazı durumlarda, ABD ilgili birimleri tarafından sözleşmeye taraf olan firmanın yeterliliğinin kontrol edilip uygun bulunduktan, “Geri Ödemesiz FMS Kredisi”nin kaynak olarak kullanılması onaylanabilir. g. Sözleşme kapsamında firmaya yapılacak her türlü ödemeye karşılık gerekli teminatın alınması sorumluluğu tarafımıza verilmiş olup, bu tür alımlarda sözleşme toplam tutarının %15’ini geçmemek kaydıyla avans verilebilecektir. ğ. Bu tür alımlarda millî kaynak kullanılmaması nedeniyle Offset alınması söz konusu değildir. h. Sözleşme kapsamında firmaya yapılan ödemelerden hangi nedenle olursa olsun (ceza vb.) geri dönecek ödemelerin tamamının ABD ilgili birimine aktarılması gerekmektedir. ı. FMS kredisi kaynaklı FMS tedarik projeleri kapsamında alınan malzemelerin sevkinde ABD bandıralı gemilerin kullanılması zorunluluğunun bulunduğu göz önünde bulundurulmalıdır. i. Bu kaynak kullanılarak sigorta yaptırılacak ise bir ABD sigorta şirketi kullanılmalıdır. -180 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI YEDİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAAINBw ALIMLARI ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ’NDEN (BUNDESAMT FUR AUSRÜSTUNG, INFORMATİONSTECHNİK UND NUTZUNG DER BUNDESWEHR (BAAINBw)- ALMAN SİLAHLI KUVVETLERİ, TEÇHİZAT, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMET DESTEĞİ FEDERAL OFİSİ) YOLUYLA YAPILAN ALIMLAR -181 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-6 YEDİNCİ KISIM ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAAINBw ALIMLARI ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ’NDEN (BUNDESAMT FUR AUSRÜSTUNG, INFORMATİONSTECHNİK UND NUTZUNG DER BUNDESWEHR (BAAINBw)- ALMAN SİLAHLI KUVVETLERİ, TEÇHİZAT, BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE HİZMET DESTEĞİ FEDERAL OFİSİ) YOLUYLA YAPILAN ALIMLAR 121. GENEL ESASLAR : a. BAAINBw Kanalıyla yapılacak alımlar, NATO anlaşmasından doğmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile F.Alman Hükümeti arasında 14 Kasım 1972 tarihli ek anlaşmaya göre yapılmaktadır. Buna göre istek yapan NATO Üyesi Türkiye tarafından diğer NATO üyesi F. Almanya piyasasından askerî ihtiyaçların tedarik edilmesi istendiği takdirde Alman Silahlı Kuvvetleri, Teçhizat, Bilişim Teknolojileri ve Hizmet Desteği Federal Ofisi (BAAINBw) müracaat edilir. İstenilen malzeme veya hizmet BAAINBw tarafından mevcut F. Alman Kanunları usul ve esaslarına göre ve F. Alman Ordusuna alındığı fiyatlar üzerinden satın alınır. b. BAAINBw kanalı ile yapılacak mal, hizmet ve yedek parça alımı özel bir alım şekli olduğundan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun istisnalar 3.b maddesi hükümlerine göre alınan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre tedarik faaliyeti gerçekleştirilir. c. Her proje için yetki mukavelesinde yer alan ödenek şartları dahilinde taahhüt tutarının %100’üne kadar teminat aramaksızın avans/kredi transfer edilir. ç. BAAINBw ve Koblenz Türk Askerî İrtibat Heyeti Başkanlığınca; avanslar/krediler ayrı ayrı değerlendirilir ve her avansa/krediye ayrı fatura alınır. d. 5018 sayılı Kanunun 35’inci maddesi ile 3833 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan Yönetmeliğin 4’üncü maddesine göre Bir proje için açılmış bir akreditif hiçbir şekil ve surette bir başka projeye aktarılmaz. Ayrıca avansın/kredinin açılmasına neden olan projede belirtilen alımın (malzeme/hizmet/eğitim) dışındaki o proje ile ilgili alımda kullanılmaz. e. BAAINBw’den yapılan tüm alımlarda onay belgesi hazırlanarak ve bu yönergede belirtilen usullere göre proje numarası verilerek proje bazında kontrat faaliyetleri yürütülecektir. f. Bu usulde yapılan alımlarda gizlilik/tedarik taahhütnamesi alınmaz. 122. MSB TARAFINDAN YAPILACAK ALIMLAR : Millî Bütçeden yapılacak ana malzeme ve aynı palet içinde yer alacak yedek malzeme ve hizmetler dâhil alımlar. 123. BAAINBw KANALIYLA KUVVET KOMUTANLIKLARINCA YAPILACAK ALIMLAR : Ana malzeme ve sistem dışındaki yedek parça, işletme, bakım ve onarım vb. malzemelerin tedariki, çeşitli hizmetlerin/eğitimlerin yaptırılmasıdır. 124. VEKALET ANLAŞMASI/YETKİ MUKAVELESİ -183 - TASNİF DIŞI (MANDEST VERTRAG) VE TASNİF DIŞI PROFORMA FATURA : Alım talep eden makamca BAAINBw’nin bu alımlar için vekil tayin edildiğine dair ve alım istenen hususlar, alımla ilgili olarak var ise ekinde malzeme listeleri, toplam fiyatı, avansın/kredinin açıldığı banka ve BAAINBw’nin hesap numarası ile avans/kredi şartları, alımın belirtilen meblağdan pahalı olması halinde farkın Türkiye Cumhuriyetince ödeneceği, ucuz alım halinde T.C.’ye iade edileceği vb. gibi bilgileri havi, BAAINBw yetkililerince imzalanmış iki nüsha vekâlet anlaşması/yetki mukavelesi ile 10 adet BAAINBw’nin proforma faturası Türk Askerî İrtibat Heyeti Başkanlığınca alımı isteyen makama gönderilir. İlgili makamca tetkik edilen yetki mukavelesi uygun görüldüğü takdirde ihale yetkilisi yetkilerine göre imzalanır. Kuvvet Komutanlıklarınca yapılacak alımlarda alım tutarının ihale yetkilisinin yetkisini aşması halinde MSB tarafından Kuvvet Komutanlığına yetki verilir. İmzalanan yetki mukavelelerinden bir adedi BAAINBw’ye verilmek üzere Türk Askerî İrtibat Heyeti Başkanlığına gönderilir. Vekâlet anlaşması/Yetki mukavelesinin taraflarca imzalanmasını müteakip, ilgili makamca tedariki istenilen malzeme bedelinin döviz transfer işlemlerine (avans/kredi açılması) başlanır. Avans/Kredi gayrikabili rücu devredilebilir olarak açılır.Avans/Kredi, KOBLENZ’e BAAINBw hesabına intikal ettikten sonra, vekâlet anlaşması esaslarına göre, BAAINBw teşkilatı firma ile kontrat imzalar ve kontratın bir nüshası alımı yapan makama gönderilmek üzere, Türk Askerî İrtibat Heyetine verilir. Kontrata göre, malzemelerin tesellümü, sevkıyatı Türk Askerî İrtibat Heyetince takip edilir ve gerekli bilgiler zamanında ilgili yerlere iletilir. Deniz/Hava yolu ile sevk edilen malzeme, Türkiye’de Terminal Birlik Komutanlıklarınca ihtiyaç makamına teslim edilir. Satın alınan malzemelerin kalite kontrolü Federal Alman standartlarına göre, Alman Federal Cumhuriyeti Silâhlı Kuvvetleri kalite kontrol servisi tarafından yapılır. Bu ve diğer işlemler için ücret talep edilmez. 125. BAAINBw KANALIYLA YAPILACAK ALIMLAR İÇİN TAKİP EDİLECEK HUSUSLAR : BAAINBw Kanalıyla tedariki istenen malzemeyi tam olarak tanıtacak bilgiler ihtiyaç sahibi makam tarafından BAAINBw nezdindeki Tüm Askerî İrtibat Heyeti Başkanlığına gönderilir. Tedarik taleplerinde aşağıdaki bilgiler bulunur : a. Malzemenin tam tarifi; imâlatçı firma adı, stok ve parça numarası (Stok ve Parça No. bilinmiyorsa Teknik Şartname resim ve fotoğraf), b. İstenen teslim tarihi, teslim edileceği adres, proje kodu, ambalaj cinsi. c. Malzemenin sevk yolu (Deniz veya Hava) : Gerekli görüldüğü takdirde tedarik talebinde bulunan makamca malzemelerin nakli için tercih edilen sevk yöntemi belirlenir. ç. Gerekli Ödeneğin hazır olduğunun açıklanması. d. KOBLENZ Türk Askerî İrtibat Heyetine gelen alım istekleri BAAINBw’ye intikal ettirilir. BAAINBw teşkilatı bu istekleri inceler ve ilgili firmalardan teklif alır. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra Almanya Federal Cumhuriyeti Silâhlı Kuvvetleri tedarik usullerine göre alımı istenen malzemelere yapılan tekliflerin en uygunu seçilir. -184 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 126 . MAHSUP VE HESAP KAPANMASI : Muayenesi Türk Silâhlı Kuvvetleri adına, tedariki yapan BAAINBw tarafından Almanya Federal Cumhuriyeti Standartlarına göre yapılarak temin edilen malzeme/hizmet karşılığı tanzim olunan Taşınır Mal İşlem Belgesi, Hizmet Kabul Onay (EK-S Lahika-10), İdari Masraf Kabul Onayı (EK-S, Lahika-11) tahakkukunun yapılması için ilgili makama gönderilir. Buna göre hazırlanacak mahsup dokümanları tahakkuk şubesince mahsuba bağlanır. Avans/Krediden bakiye varsa ithal süresinin sona ermesinden itibaren en geç üç (3) ay içerisinde İlgili Merkez Saymanlığının T.C. Merkez Bankası/ilgili Bankasındaki hesabına “Döviz Alım Bordrosu” karşılığında yatırılır. Alınan döviz alım bordrosuna göre son mahsup yapılarak hesap kapatılır. Ödeme ve mahsup işleminde kullanılmak üzere ödeme yapacak makama gönderilen sözleşme ve eklerinin (fatura vs.) tedarik yapan makamın ilgili birimince/tedarik şubesince ihtiyaç duyulması halinde Türkçe tercümeleri de hazırlanarak onaylanıp ödeme ve mahsup işlemini yapan birime gönderilir. -185 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ( BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.) -186 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI YEDİNCİ KISIM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM LEOPARD BİRLİĞİ KANALIYLA YAPILACAK ALIMLAR -187 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI YEDİNCİ KISIM DÖRDÜNCÜ BÖLÜM LEOPARD BİRLİĞİ KANALIYLA YAPILACAK ALIMLAR 127. GENEL : a. Leopard Silâh Sistemlerinin geliştirilmesi ve ortak bir lojistik desteğin sağlanması amacıyla; 30 Eylül 1969 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti, Kanada, Hollanda ve Norveç arasında sözleşme imzalanarak” Leopard Birliği” oluşturulmuştur. b. Türkiye Cumhuriyeti bu birliğe 29 Nisan 1982 tarihinde imzalanan ek bir sözleşme ile girmiştir. c. Leopard Tankı için ihtiyaç duyulan yedek parça tedariki ile bakım dâhil lojistik destek ve mevcut sisteminin geliştirilmesi oluşturulan Leopard Birliği kanalı ile sağlanmaktadır. ç. Leopard Tankı yedek parça alımları; MatAH (Almanya Federal Cumhuriyeti Kara Kuvvetleri Malzeme Dairesi) tarafından hazırlanan VWH 165-5 talimatı esaslarına göre yürütülür. d. Leopard Birliği Kanalı ile yapılacak mal, hizmet ve yedek parça alımı özel bir alım şekli olduğundan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun istisna 3.b maddesi hükümlerine göre alınan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre tedarik faaliyeti gerçekleştirilir. e. Bu usulde yapılan alımlarda gizlilik/tedarik taahhütnamesi alınmaz. 128. YEDEK PARÇA İHTİYAÇLARININ BİLDİRİLMESİ : a. İki yıl sonrası için ihtiyaç duyulan tecrübi yedek parça, listesi VWH 165-5 talimatında belirtilen hususlara uygun olarak VENÜS sistemi hazırlanarak 01 Nisan tarihinden önce MatAH’ta bulundurulur. MatAH tarafından Ekim ayında o yıl içerisinde iletilmiş olan Alman Silahlı Kuvvetleri ve Anlaşmalı Ülkelerin tahmini ihtiyaç listeleri ile birleştirilerek siparişe verilecek malzeme ve tahmini fiyat listesi VENÜS sistemi üzerinden ve Koblenz Türk Askerî İrtibat Heyeti vasıtasıyla tedarik makamına ulaştırılır. b. Bu istek MatAH tarafından değerlendirilmekte, sözleşme hükümlerine aykırı olan isteklerin reddi yoluna gidilmektedir. Bu nedenle istekler hazırlanırken; NATO stok numaralarının uygun olmasına mükerrer kaydın bulunmamasına, her kalem için 50 Avronun altında sipariş kesilmemesine özellikle dikkat edilir. İstekler MatAH tarafından uygun bulunduktan sonra tüm üye ülkelerin ihtiyaçları tedarik edilmek üzere BAAINBw’ye gönderilir. 129. İSTEKLERİN YAPILMASI : İki yıl önceden tahmini olarak yapılan ihtiyaçlarda meydana gelecek artış ve eksilişler bir sonraki yılın 15 Şubat tarihine kadar elektronik ortamda VENÜS sistemi üzerinden MatAH‘a intikal ettirilir. Yapılan isteklere karşılık sevke hazır olan malzemelerin ihbarları BAAINBw nezdindeki Türk Askerî İrtibat Heyetine gönderilir veya Türk İrtibat Heyetinin vereceği talimata göre sevk edilir. -189 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI Değişiklik-2 130. MALZEMENİN SEVKİ : a. Malzemelerin Almanya Federal Cumhuriyeti deposundan itibaren sevk ve sigorta masrafları ile mülkiyeti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine aittir. b. BAAINBw nezdindeki Türk Askerî İrtibat Heyeti MSB tarafından belirtilen bir nakliyat komisyoncusu marifeti ile veya direkt olarak malzemenin aciliyetine binaen Hava veya Deniz Limanına sevk işlemlerini yaptırarak yürürlükteki mevzuata göre Hava ve Deniz yolu ile belirtilen depo adresine sevk edilir. c. KOBLENZ Türk Askerî İrtibat Heyet Başkanlığı tarafından sipariş verilen malzemenin sevk ve imalât durumları takip edilir. 131. MALÎ KONULAR : a. Birlik anlaşmasına göre iki yıl önceden bildirilen ihtiyaçların önceden finanse edilmesi zorunludur. BAAINBw tedarik aşamasında üye ülkelerin kabul edilen isteklerini fiyatlandırılarak ödenmesi gereken ön ödeme miktarını her yıl 1 Temmuz tarihinden önce üye ülkelere bildirmektedir. Ön ödeme miktarına idari masraflar dahil olmayıp ön ödeme tutarının 30 Temmuz tarihine kadar BAAINBw hesabına transfer edilmesi gerekmektedir. b. Kara Kuvvetleri Komutanlığı tahsis edilen ödenekle orantılı olarak, MatAH’tan alınan ödeme yazısını esas olarak, İhale Yetkisi bakımından Kara Kuvvetleri Komutanlığı yetkisinde ise transferi yapar, işlemleri yürütür. Kuvvet K.lığı yetkisini aşıyorsa MSB’den yetki alarak işlemleri yürütür. Bakanlıktan yetki alamazsa projeyi MSB’ye aktarır. Proje Bakanlıkça yürütülür. ç. İhale Yetkilisi bakımından Kara Kuvvetleri Komutanı yetkisine giren ödeme miktarı Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, Kuvvet yetkisini aşan ödemeler ise MSB tarafında transfer işlemleri doğrudan MatAH adına BAAINBw’nin VWH-165-5 talimatlarında belirtilen hesabına transfer edilir. c. Transfer işlemleri için hazırlanan dosyada bulunması gereken belgeler, (1) BAAINBw kanalıyla MatAH’tan alınan ödeme yazısı, (2) Proforma fatura, (3) Türkiye’nin Leopard Birliğine girişiyle ilgili 29 Nisan 1982 tarihli Ek Anlaşma, (4) Al Onayı (Onayı), (5) Ödeme onayı, Yukarıda belirtilen belgelerle avans/akreditif transferi için gerekli müracaatta bulunulur. d. Malzemenin ihtiyaç makamınca teslim alınmasını takip eden 10 gün içerisinde TSK Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesine göre muayenesi yapılarak esas olacak belgeler tanzim edilip, tedarik makamına gönderilir. Mahsup işlemlerinde bulunması gereken belgeler ise şunlardır. (1) Ödeme Onayı. (varsa kur farkı onayı), (2) Taşınır Mal İşlem Belgesi, Hizmet Kabul Onayı (EK-S, Lahika-10) ve İdari Masraf Kabul Onayı (EK-S, Lahika-11) -190 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI (3) Fatura (aslı BAAINBw hesap kapatmada kullanıldığı için) tasdikli fotokopisi (5018 sayılı Kanunun gereğince düzenlenen Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğine uygun olacak şekilde), (4) Muayene muhtırası ve komisyon kararı, (5) Döviz satış bordrosu aslı veya tasdikli fotokopisi, (6) Türkiye’nin Leopard Birliğine girişiyle ilgili 29.4.1982 tarihli ek anlaşma ile açılan hesap kapatılır. 132. FATURALAMA VE KESİN HESAP : a. Her senenin ikinci dört aylık periyodunda BAAINBw kullanıcı ülkelere önceden yapılmış ödemeleri ve idarî masraf ilâvelerini de dikkate alarak bir önceki seneye ait hesapları gönderilir. b. Gönderilen hesaplara MatAH tarafından ikmali yapılmış yedek parçaların fiyat listesi Ek olarak konur. 133. ANLAŞMAZLIKLAR VE İTİRAZLAR : a. Leopard Birliği kanalıyla yapılan yedek malzeme alımlarında, teslim alınan malın hasarlı olması, eksik çıkması, yanlış malzeme sevki gibi durumlarda teslim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Kuvvetçe hata raporu düzenlenerek MatAH yetkililerine bildirilir. b. Bu altı aylık süre hak düşürücü süre olduğundan sürenin aşılmamasına özen gösterilir. c. Hata raporu düzenlenmesinden sonra ihtilâfın çözümü için Türk Askerî İrtibat Heyeti MatAH ve BAAINBw nezdinde girişimlerde bulunur, girişimlerinin sonuçlarını süratle K.K.Loj. Bşk.lığına bildirir. -191 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI SEKİZİNCİ KISIM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN MÜBADELELERİ YOLUYLA TEDARİK FAALİYETİ -193 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI SEKİZİNCİ KISIM KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN MÜBADELELERİ YOLUYLA TEDARİK FAALİYETİ 134. GENEL : TSK’nın ihtiyacı olan her türlü silâh, mühimmat, ana sistem, malzeme, yedek parça ve hizmetin bütçe dışı kaynaklardan 4734 Kamu İhale Kanunu, bu kanunun istisnalar 3.b kapsamında çıkarılan 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre tedariki ile ilgili esaslar aşağıda açıklandığı şekilde uygulanır. a. Genelkurmay Başkanlığı tarafından; İhtiyaç makamının İhtiyaç Bildirim Formu ile talep ettiği malzemenin alınması için gereken kaynağının, bütçe dışı kaynaktan karşılanması kararını müteakip kaynak sağlanma yöntemi bir direktif/andıc ile MSB’ye bildirilecektir. Bütçe Dışı Kaynak aşağıdaki şekillerde sağlanacaktır. (1) Genelkurmay Lojistik Başkanlığınca, Mübadele edilmesi değerlendirilen, hukuken bu faaliyet için engeli olmayan, mal ve hizmeti vermeye istekli kurumların tespiti yapılarak, kuruluşların bağlı olduğu Bakanlıklardan ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığından görüşler alınacaktır. Müteakiben mal ve hizmeti vermeye istekli kurumların bağlı oldukları bakanlıklar ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığından, tedarik faaliyetine esas mal ve hizmetin ihraç edilmesinden doğacak kâr veya zararın hazine zararı olarak kabul edileceğine dair Bakanlar Kurulu kararı istihsal edilecektir. İstihsal edilecek Bakanlar Kurulu Kararında (BKK), kaynak sağlama sorumluluğunun, mal ve hizmeti vermeye istekli kurumların bağlı oldukları Bakanlıklar ile Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Devlet Bakanlığı olduğu mutlaka belirtilecektir. Bakanlar Kurulu Kararının alınmasını müteakip, Genelkurmay Lojistik Başkanlığınca, mal veya hizmeti ihraç etmeye ve karşılığında askerî malzeme teslim etmeye istekli firma/firmalar belirlenecek ve MSB’ye bildirilecektir. (2) Mal veya hizmetin ihracını bir ve/veya birkaç kurum yapmaya istekli ise, Genelkurmay Lojistik Başkanlığı tarafından, istekli kurumların tamamının bağlı olduğu Bakanlıklar ile koordine yapılarak, Bakanlar Kurulu Kararı istihsal ettirilmelidir. (3) Türkiye’nin kredi alacağı olan borçlu ülke ile yapılacak görüşmeler için Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yetki alınır. (Borcun, devlet borcu ve devlet alacağı şekline dönüştürülebilmesi için) yetki verilmesiyle beraber kredi borcu karşılığı mal veya hizmet tedarikinde doğacak kâr veya zararın, hazine zararı olarak kabul edilmesine dair müsaadenin Hazine Müsteşarlığınca verilmesini müteakip, Genelkurmay Lojistik Başkanlığı tarafından, Bakanlar Kurulu Kararı istihsal edilir. b. Genelkurmay Başkanlığı tarafından; kurumların ihraç edilecek mal ve hizmeti belirten teklifinin uygun görülmesi halinde, ihraç edilen mal ve hizmet karşılığı tedarik edilecek askerî malzeme veya hizmetin cins, miktar, menşei ve birim fiyatı belirlenerek, Millî Savunma Bakanlığına İBF ve ekleri dokümanların gönderilmesi ile bütçe dışı kaynakla alım için talimat verilir. c. Genelkurmay Lojistik Başkanlığı, İhtiyaç makamları ve MSB tarafından teşkil edilecek bir heyet tarafından, tedariki istenen malzeme, stoktan karşılanacak bir malzeme ise bağlantının yapıldığı ülke ürünlerinin tespiti maksadı ile ürünlerin yerinde tespiti sağlanır. Tespit edilen askerî ürünlere göre Kuvvet Komutanlıkları tarafından ihtiyaçlar, kesin olarak belirlenir ve Genelkurmay Başkanlığınca bu ihtiyaçlara ait İBF ve eki dokümanlar onaylanarak MSB’ye gönderilir. -195 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI ç. İhtiyaç makamınca, İBF ile birlikte Teknik Şartname veya yerine geçen doküman Teknik Şartname Hazırlama Yönergesine uygun olarak hazırlanarak, MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığına onaylatılmasını müteakip, Tedarik Dairesi Başkanlıklarına gönderilmesi sağlanır. d. Genelkurmay Başkanlığınca bildirilen ihtiyaç listesinin FMA D. Bşk.lığınca fiyat analizi yapılır. e. Gerek duyulması halinde İdarî Şartname hazırlanır, müteakiben ihale onay belgesi düzenlenerek, Millî Savunma Bakanı Onayı alınır. Tedarik işleminde İBF’de belirtilen gizlilik esaslarına uygun ihale usulü uygulanacaktır. Tek kaynak veya belirli istekliler varsa İBF’de belirtilecektir. f. Geçici veya kesin teminat alıp almamak, avans verip vermemek idarenin tasarrufundadır. g. Sözleşmenin ihale yetkilisi tarafından onayından önce mal veya hizmet sağlayacak firma ile mal ihraç ederek kaynak yaratan kurum/kurumlar arasında yapılan sözleşme veya protokoller sözleşmeye eklenir. Ayrıca bu kurumların mal ihracına ait taahhütleri sözleşmede imza altına alınır. Kaynak yaratılmasında sorumluluk mal ve hizmeti taahhüt eden kurumların bağlı oldukları bakanlıklardır. Bunun mümkün olmaması durumunda, kaynak ihtiyacı Genelkurmay Başkanlığı ve ihtiyaç makamı tarafından karşılanacaktır. ğ. TÜBİTAK Tarafından Desteklenecek ve MSB’ce Yönetilecek TSK İhtiyaçlarına Yönelik Savunma ve Uzay ARGE Projeleri Yönetim Esasları EK-CC’de düzenlenmiştir. 135. TEDARİK İLE İLGİLİ DİĞER İŞLEMLER : İstisnalar 3.b Alımları Yönergesi esaslarına uygun olarak aşağıdaki şekilde yürütülür. a. İhale işlem dosyası, Birinci Kısım Birinci Bölüm 7’nci maddesine göre hazırlanır. b. İlân işlemi İkinci Kısım İkinci Bölüm 26’ncı maddesine göre yapılır. c. İhale Komisyonu Birinci Kısım Birinci Bölüm 6’ncı maddesine göre teşkil edilir ve toplanır. ç. Teklif değerlendirme çalışması İkinci Kısım Dördüncü Bölüm hükümlerine göre yapılır. d. Sözleşmesi, Beşinci, Altıncı ve Yedinci Bölümlerdeki usul ve esaslara göre yapılır. Yapılan sözleşmeye istinaden Bakanlar Kurulu Kararında yer alan kurumların sözleşme imzalanan yüklenici ile sözleşme/protokolleri yapılarak MSB’ye gönderilmesi sağlanır. Sözleşmede; yüklenici ile birlikte, Bakanlar Kurulu ile mal ve hizmet sağlama yükümlülüğü verilen kurumlarının Gn.Md.lerinin de imzası bulunur. -196 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI 136. ÖDEME VE TESLİMAT İŞLEMLERİ: a. Mal veya hizmetin ihracı karşılığı elde edilen kaynak; (1) İhracat işlemi bir kamu kurum ve kuruluşu tarafından yapılması halinde, elde edilen gelir döviz veya TL olarak MSB adına açılan bir hesaba yatırılır. Ödemeler, açılan bu hesaptan teslim alınan malzeme karşılığı ihtiyaç duyulan kaynak, açılan bu hesaptan MSB Tedarik Daireleri Başkanlıklarının uygun görüş vermesini müteakip, MSB Maliye Dairesi Başkanlığınca alınacak Müsteşar Onayı ile ilgili bankaya ödenir. (2) İhracat işlemi, mal veya hizmetin tahsis edildiği bir firma aracılığı ile yapılmış ise bu durumda, MSB nezdinde bir hesap açtırılmasına gerek yoktur. İhracatın teslim alınan mal ile paralel yürütülmesi gerekir. İhracatın yüklenici (firma) tarafından ihraç edilecek mal/hizmet, gelen malzemeden az ise avans teminat mektubu alınması şartıyla ihraç işlemine devam edilir. Gelen malzeme karşılığında avans teminat mektubundan indirim yapılır. Bu indirim gelen malzemenin kesin kabul edildiğine dair belge, fatura, konşimento, paket listesinin ibrazını müteakip yapılır. b. Malzeme FOB/FCA olarak teslim alınacaksa, teslimi, navlun ve sigorta bedellerinin ödenmesi Dördüncü Kısım 78’inci madde hükümlerine uygun olarak yapılır. c. Gümrük işlemleri ve fiilî ithalât Dördüncü Kısım 80’inci madde hükümlerine göre yapılır. ç. Muayene ve kabul işlemleri, TSK Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi’ne göre yapılır. 137. TEMİNAT MEKTUPLARI VE GERİ VERİLMESİ : Teminat işlemleri için bu Yönergenin İkinci Kısım Üçüncü Bölüm 30-33’üncü maddeleri hükümleri uygulanır. 138 . SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : Bu Yönergenin İkinci Kısım Yedinci Bölümünde yer alan hükümler uygulanır. 139 . SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE FESHİ : Bu Yönergenin İkinci Kısım Yedinci Bölümünde yer alan hükümler uygulanır. 140 . YETKİ DEVRİ : MSB tarafından verilecek yetkiye istinaden SSM ve İhtiyaç makamı olan Kuvvet Komutanlıklarına projenin yürütülmesi yetkisi verilebilir. -197 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI DOKUZUNCU KISIM DEVLET FİRMA KREDİSİ İLE YAPILAN MALZEME TEDARİKİ -199 - TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI DOKUZUNCU KISIM DEVLET FİRMA KREDİSİ İLE YAPILAN MALZEME TEDARİKİ 141. GENEL : TSK’nın Millî Bütçe ve Savunma Sanayii Destekleme Fonu (SSDF) gibi diğer OYTEP kaynaklarından finanse edilemeyen, mali boyutu yüksek her türlü silah, mühimmat, ana sistem, malzeme ve hizmete ilişkin projeleri, ana para ve faiz dâhil geri ödemeleri Hazine Müsteşarlığınca yapılan devlet borcu mahiyetindeki Devlet/Firma (D/F) kredileri ile gerçekleştirilmektedir. Hazine Müsteşarlığınca “Dış Finansman“ olarak da isimlendirilen Devlet Firma Kredisi, 4749 sayılı “Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun” kapsamında kullanılmaktadır. Devlet/Firma Kredisi kaynakları ile gerçekleştirilecek projelerin bir plan, program ve sistem bütünlüğü içerisinde yürütülmesi, söz konusu kaynağın verimli, zamanında ve etkili olarak kullanılması için MY 369-1 PPBS Yönergesi’nde belirtilen hususlar göz önüne alınır. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun İstisnalar 3.b maddesi kapsamında 20 Nisan 2009 tarihli ve 2009/14973 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre Devlet Firma kredisi kullanılarak yapılan mal/hizmet tedarikine ilişkin hususlar aşağıda açıklandığı şekilde uygulanır. a. İhtiyaç makamlarınca, D/F kredisiyle gerçekleştirilmesi teklif edilen projeler, öncelikleri de dikkate alınarak, MY 369-1 PPBS Yönergesi esaslarına uygun olarak Programlama İnceleme Kurulu (PRİK)’nca değerlendirilerek OYTEP’te programlanır. OYTEP’in yayımlanmasını müteakip D/F kredili projeler, Hazine Müsteşarlığına bildirilir. Hazine Müsteşarlığınca ülkemizin uluslararası piyasalardaki kredi durumu değerlendirilerek uygun kredi bulunduğu takdirde projelere Kredi Ön İzni verilir. b. İhale esas ve hükümlerini kapsayan İhale Yetkilisinin onayladığı “İhale Onay Belgesi“ ile ihaleye çıkılır ve şartnameyi karşılayacak en uygun teklif veren firma ile ticari sözleşme yapılır. Sözleşmenin bir kopyası da Hazine Müsteşarlığına gönderilir. . 142. ÖDEME İŞLEMLERİ : a. Proje bedelinin ödenebilmesi için, MSB ile firma arasında imzalanan ticarî sözleşme, kredi sözleşmesinin yapılması için Hazine Müsteşarlığına gönderilir. b. Kredi anlaşmasının imzalanması ve Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe girmesinden sonra, tedarik makamı ve Hazine Müsteşarlığı temsilcilerinin hazırlayacağı bir protokol ile belirlenen ve sözleşmede belirtilen ödeme planına uygun olarak Hazine Müsteşarlığından gönderilen talimatlar doğrultusunda satıcıya ödemenin yapılması sağlanır.. c. Kredinin kullanılmasından bütçeleştirilmesine kadar yapılacak olan tüm işlemler, 11 Temmuz 2002 tarih ve 24812 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı ve Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller” hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilir. 143. TESLİMAT VE MUAYENE İŞLEMLERİ : a. Malzeme FOB/FCA olarak teslim alınacaksa, teslimi, navlun ve sigorta bedellerinin ödenmesi Dördüncü Kısım 78-79’uncu madde hükümlerine uygun olarak yapılır. b. Gümrük işlemleri ve fiilî ithalât Dördüncü Kısım 80’inci madde hükümlerine göre yapılır. -201TASNİF DIŞI TASNİF DIŞI c. Muayene ve kabul işlemleri, TSK Mal Alımları, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi’ne göre yapılır. 144. TEMİNAT MEKTUPLARI VE GERİ VERİLMESİ : Teminat mektupları için bu Yönergenin İkinci Kısım Üçüncü Bölüm 30-33‘üncü maddeleri hükümleri uygulanır. 145. ÖDENEĞİN MAHSUBU : Kredinin kullanılmasından bütçeleştirilmesine kadar yapılacak olan tüm işlemler, 11 Temmuz 2002 tarih ve 24812 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Dış Proje Kredilerinin Dış Borç Kaydı ve Bütçeleştirilmesi ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Esas ve Usuller” hakkındaki Yönetmeliğe uygun olarak projeyi yürüten şube müdürünün onayını müteakip yapılır. 146. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ : Bu Yönergenin Yedinci Bölümünde yer alan hükümler uygulanır. 147. SÖZLEŞMENİN DEVRİ VE FESHİ : Bu Yönergenin Yedinci Bölümünde yer alan hükümler uygulanır. -202TASNİF DIŞI